KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA

KAUHAVAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA PÄÄLLYSTYSTYÖT 2016 URAKKAOHJELMA

2 URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUTTAJA... 4 1.2 TILAAJA... 4 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 4 2.1 URAKKAMUOTO... 4 2.2 MAKSUPERUSTE... 4 2.3 URAKKASUHTEET... 4 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 4 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS... 4 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 4 3.1.2 Urakkarajat... 6 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET... 6 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j)... 6 3.3 TYÖMAAPALVELUT... 7 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET... 7 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS (YSE 98 8 )... 7 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 7 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT... 7 6 URAKKA-AIKA... 8 6.1 SUORITUSAIKA... 8 6.1.1 Töiden aloitus... 8 6.1.2 Töiden valmistuminen... 8 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO... 8 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET... 8 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET... 8 7.1.1 Rakennusajan vakuus... 8 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus... 8 7.2 TILAAJAN VAKUUDET... 9 7.3 VAKUUTUKSET... 9 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen... 9 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 9 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN... 9 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN... 9

3 8.2.1 Ennakko... 9 8.2.2 Maksusuoritukset... 9 8.2.3 Pidätykset... 9 8.3 HINTASIDONNAISUUDET... 9 8.3.1 Kustannusindeksi... 10 8.3.2 Yksikköhintojen muunnokset (YSE 98 49 )... 10 8.3.3 Pienten työkohteiden korotus... 10 8.4 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS... 10 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET... 10 9 ORGANISAATIOT (YSE 56-62 )...11 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT... 11 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT (YSE 56 )... 11 10 YHTEISET TOIMITUKSET...11 10.1 KATSELMUKSET... 11 10.2 TYÖMAAKOKOUKSET... 11 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA... 11 10.4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS... 11 10.5 VASTAANOTTOTARKASTUS... 12 10.6 TAKUUTARKASTUS... 12 11 LAADUNVARMISTUS...12 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET... 12 11.2 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS... 12 11.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS... 12 11.3.1 Laatusuunnitelma... 12 11.3.2 Ennakkokokeet... 13 11.3.3 Työnaikainen laadun seuranta... 13 11.3.4 Valmiin päällysteen tutkiminen... 13 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN...14 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ...14 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN... 14 13.2 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE... 14

4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Kauhavan kaupunki, yhdyskuntatekniikka. 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta. 1.3 Rakennuskohde Rakennuskohteina ovat eri puolilla Kauhavan kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja tiet sekä muut liikenne- ja piha-alueet. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. Jos työ laskutetaan tonnihintaisena, saadaan tonnihinta suoraan vastaavasta neliömetrihinnasta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT Urakkaan kuuluvat kaikki myöhemmin sovittavien kohteiden päällystys-, pohja- ja jyrsintätyöt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii tai laadituttaa ehdotuksen suhteutuksesta eli rakeisuudesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta (mahdolliset lisäaineet mukaan lukien) sen mukaan, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanotaan. Suhteutusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt.

5 YHTEISET TYÖT Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla ). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. ASFALTTIPÄÄLLYSTETYÖT Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta lähtösaumojen leikkaus tai jyrsintä, sekä liikennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus valmiin sauman liuostus työaikaiset suunnitelmat. ALUSTA- JA ESITYÖT Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla. Työtilanteesta johtuen osa töistä voidaan rajata urakoitsijan suoritettavaksi. SITOMATON ALUSTA Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasauskerroksen (n.5cm) tekeminen suunnitelman mukaiseen tasoon ja muotoon tiivistettynä. Urakkaan kuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö lopulliseen korkeuteen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja säätäen sekä lähtösaumojen teko. Kantavan kerroksen tasausmurskekerroksen hankinta ja toimitus kuuluu rakennuttajalle. SIDOTTU ALUSTA Kansistojen alentamisen tai muun toimenpiteen tekee joko tilaaja tai urakoitsija sen mukaan, kuinka asiasta sovitaan.

6 Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä tilaaja ole tiedottanut kannesta urakoitsijalle, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoitsija on näistä korvausvelvollinen. Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja pois ajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin. Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta ja ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Jyrsintä ja päällystystyöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. MUUT TYÖT Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta: kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) päällystettävällä alueella Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai nostotöitä kohteessa, jossa on useampia päällystekerroksia tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kummastakin työvaiheesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kansisto nostetaan tulevan kulutuskerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutuskerrostyön yhteydessä, syntyvistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä ellei tästä ole muuta sanottu. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat on noudettavissa tilaajan osoittamasta paikasta. Kiinteän kansiston vaihdosta kelluvaksi maksetaan yksikköhintaluettelon mukainen yksikköhinta. 3.1.2 URAKKARAJAT Päällystyskohteiksi katsotaan mahdollisesti kauden aikana tulevat kaikki 300 m 2 kohteet, jotka tulee päällystää tarjouksessa annetulla ko. päällystelaadun yksikköhinnalla. Vastaavasti päällysteen korjaus- ja paikkauskohteiksi lasketaan kuuluvaksi kaikki < 300 m 2 erilliset päällystyskohteet, jotka muodostuvat lähinnä kaapelikaivantojen sekä taloliittymien vesijohto-, viemäri- ja pintavesikaivannoista. Päällystystyöt suoritetaan näiltä osin tarjouksen mukaisilla korjaus- ja paikkauskohteiden yksikköhinnoilla. 3.2 Sivuvelvollisuudet Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Tilaajan hankkimat työluvat koskevat arkisin klo 7.00 18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä. Muuna aikana tehtäville töille hankkii luvat urakoitsija, ellei ole toisin sovittu. 3.2.1 URAKOITSIJAN TYÖNANTAJA-ASEMASTA JOHTUVAT VELVOLLISUUDET (YSE 2, KOHTA 1 J)

7 Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 3.3 Työmaapalvelut Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat luvat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS (YSE 98 8 ) Tilaaja hoitaa ympäristön suojelua koskevat lupa- ja ilmoitusasiat niiden asemapaikkojen osalta, jotka se luovuttaa urakoitsijan käyttöön. Osapuolten on noudatettava lupaehtoja. Tilaaja tai tilaajan toimeksiantamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansisto = varsinainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet). Tilaaja muotoilee ja tiivistää sitomattoman alustan murskepohjat tasoon valmis pinta 10 cm sekä toimittaa urakoitsijalle viimeistelytyöhön tarvittavan murskeen matoksi vedettynä työkohteelle veloituksetta. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 98 13 ) on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) Asfalttiurakan asiakirjat 2005, arvonmuutosperusteet h) Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet Inra RYL 2006 i) tarjous liitteineen

8 B TEKNISET ASIAKIRJAT j) päällystystöiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset k) Asfalttiurakan asiakirjat 2005, yleinen työselostus" l) Asfalttinormit 2011 lisälehtineen sekä asfalttinormit 2007 kiviainekset m) Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys Inra RYL 2010 n) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-alueilla o) piirustukset Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika 6.1.1 TÖIDEN ALOITUS Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaajan kanssa on asiasta sovittu. Urakoitsijan on aloitettava työt kahden viikon kuluessa siitä, kun työkohde on osoitettu ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin 7-18 välisenä aikana. 6.1.2 TÖIDEN VALMISTUMINEN Urakan on oltava valmiina viimeistään 31.10.2016. 6.2 Viivästyssakko Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 200 + 1,0 % päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jyrsintyön hinta mukaan lukien. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita. 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 7.1.1 RAKENNUSAJAN VAKUUS Rakennusajan vakuutta ei vaadita 7.1.2 TAKUUAIKA JA TAKUUAJAN VAKUUS Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta toteutuneesta urakkahinnasta (YSE 98 36 ).

9 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset 7.3.1 RAKENNUSKOHTEEN VAKUUTTAMINEN Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Hinnoitellun määräluettelon massamäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, ovat määräluettelossa ilmoitetut yksikköhinnat määrääviä ja niistä massamääriä muuttamatta laskemalla saatua loppusummaa pidetään tarjoushintana. Jotta tarjoukset olisivat vertailukelpoisia, on määräluettelon kohtiin aina merkittävä hinta ja tarpeelliseksi katsottavat pitoisuudet, ellei niitä tilaaja ole merkinnyt (muutoshintojen avulla saatetaan tarjoukset vertailukelpoisiksi). Mikäli jotain yksittäistä kohtaa ei voida tarjota on kyseiseen kohtaan merkittävä viiva. Tarjouksessa tulee mainita tätä kohtaa tarkoittava vaihtoehto ja/tai selvitys puuttuvalle yksikköhinnalle. 8.2 Urakkahinnan maksaminen 8.2.1 ENNAKKO Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2.2 MAKSUSUORITUKSET Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen paljouksien sekä vertailuhintataulukossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskuun on liitettävä mittauspöytäkirja. Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin tekniselle toimialalle (kohdassa 1.2 määritellylle) tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 98 41 ). 8.2.3 PIDÄTYKSET Tilaajalla on oikeus pidättää n. 10 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE 98 42 ). 8.3 Hintasidonnaisuudet

10 Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. 8.3.1 KUSTANNUSINDEKSI Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3.2 YKSIKKÖHINTOJEN MUUNNOKSET (YSE 98 49 ). Neliömetrihinta ( /m 2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Jos urakka-aika on alle yksi (1) vuosi, ovat yksikköhinnat kiinteitä myös sideaineitten hintojen osalta. Jos urakka-aika yli yhden vuoden sideaineen hinnanmuutos otetaan huomioon siten, että vertailukohtana on tarjousten viimeistä edellinen jättöpäivä. Muutosten suuruutena pidetään tilastokeskuksen bitumi-indeksiä. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. 8.3.3 PIENTEN TYÖKOHTEIDEN KOROTUS Pienet työt, joita ei ole mainittu kohdeluettelossa ja jotka ovat luonteeltaan paikkauksia, hinnoitellaan Päällystekorjausten sekä pienten kohteiden määrä- ja yksikköhintaluettelon mukaisesti. 8.4 Työmäärien mittaus Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava viimeistään viikon kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. Toistensa välittömässä läheisyydessä sijaitsevat erilliset, samaan aikaan tehtävät, mutta toisistaan (reunasta reunaan) alle 200 m:n etäisyydellä olevat jyrsintä- ja asfalttityökohteet katsotaan samaksi kohteeksi. 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset Lisä- ja muutostöissä käytetään vertailuhintataulukon mukaisia yksikköhintoja. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen vertailuhintataulukossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE 98 45, mainittava urakkasopimuksessa).

11 Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä vertailuhintataulukkoon ne lähetetystä taulukosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 9 ORGANISAATIOT (YSE 56-62 ) 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tarvittaessa sijaisena toimii työnjohtaja Rami Viita-aho. Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tarvittaessa sijaisena toimii työnjohtaja Rami Viita-aho. Paikallisvalvojana tulee toimimaan yhdyskuntatekniikan päällikkö Raimo Rajala, tarvittaessa sijaisena toimii työnjohtaja Rami Viita-aho. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. Alustan viimeistely kuuluu yleensä urakoitsijan tehtäviin (työlajit on esitetty erikoistöiden määräluettelossa). Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. 10.2 Työmaakokoukset Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. 10.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75 ). 10.4 Käyttöönottotarkastus

12 Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 10.5 Vastaanottotarkastus Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä 10.6 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 :n mukaisesti. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät tämän julkaisun liiteasiakirjan 6 Arvonmuutosperusteet" mukaisesti. Käytettävien materiaalien tulee olla Asfalttinormien mukaisia. Uusiomassan käyttö on kielletty. Urakoitsija esittää toiminta- ja laatusuunnitelmassaan miten se varmistaa työn aikana käytettävien materiaalien (sideaineet, kiviainekset, lisäaineet ja asfalttirouheet) tasalaatuisuuden ja vaatimusten mukaisuuden. Urakoitsijan on osoitettava, että materiaalit ovat vaatimusten mukaiset. 11.2 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Tilaaja ottaa ja tutkii kustannuksellaan sideaine-, täytejauhe- ja tartukenäytteet jos niiden laatua on syytä epäillä. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta, sekä sirotepintaus- ja sorakadunpintaustöiden sideaineen levitykseen liittyvistä tarkistuksista (kg/m2). Valvojalla on oikeus suorittaa massa-autojen koepunnituksia urakoitsijan kustannuksella urakoitsijan suorittaman päällystemassan punnituksen tarkistamiseksi ja mahdollisten punnituslaitteiden vikojen havaitsemiseksi. Tarkistuksia tehdään kohtuullinen määrä huomioiden koneaseman koko ja teho. 11.3 Urakoitsijan laadunvarmistus 11.3.1 LAATUSUUNNITELMA Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakan allekirjoitusta.

13 11.3.2 ENNAKKOKOKEET Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle tarjouksen yhteydessä hankkimiensa kiviainesten luotettavat tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi sekä lisäksi urakoitsijan on toimitettava rakeisuuskäyrät ja CE-merkinnät. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteutukseksi (kokemusperäinen suhteutus) käyttötarkoitus huomioon ottaen. 11.3.3 TYÖNAIKAINEN LAADUN SEURANTA Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Asfaltin massanäytteiden koostumus tutkitaan ja arvostellaan kuormasta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista sekä poranäytteistä. Massanäytteistä tutkitaan täyttöaste, sideainepitoisuus ja rakeisuus. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadunarvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan, ellei toisin sovita. 11.3.4 VALMIIN PÄÄLLYSTEEN TUTKIMINEN Asfalttimassan koostumus (rakeisuus ja sideainepitoisuus) tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella. Asfalttinormien 2011 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvittämiseksi urakoitsija ottaa poranäytteet, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Varsinaisista laboratoriokustannuksista vastaa urakoitsija. Näytereikien paikkaus kuuluu urakoitsijan tehtäviin. Ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu voidaan erikoistapauksissa ja erikseen sovittaessa poranäytteistä tutkia myös kulumiskestävyys sivurullakokeella, PANK 4209 (EN 12697-16) tai ohuissa hienorakeisissa päällysteissä muilla hyväksytyillä menetelmillä esim. Prall-menetelmällä, deformaatiokestävyys jaksoittaisella virumiskokeella, PANK 4208 (pren 12697-25). Pyöräurituskoe PANK 4205 (SFS-EN 12697-22) edellyttää päällysteestä sahattuja suurempia laattoja. Näytteet ottaa ja toimittaa urakoitsija omalla kustannuksellaan yhteisesti sovittuun laboratorioon. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä kesäkuun loppuun mennessä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella.

14 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa. (YSE 98 92 ) 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 98 53 ) lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: kaivonkansistot luonnonreunakivet nupu- ja noppakivet jyrsintä rouhe Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon. Jos kuljetusmatka on yli 5 km, maksetaan ylittävältä matkan osalta erillinen korvaus. Tilaaja voi luovuttaa nämä materiaalit urakoitsijalle, jolloin erillistä korvausta ei suoriteta. 13.2 Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Kauhavan kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Tilaaja toimittaa verottajalle urakkatietojen rakentamisilmoituksen ja urakoitsijan vastuulla on työntekijöiden rakentamisilmoituksen tekeminen verottajalle. Tiedot ilmoitetaan verottajan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Kauhavalla 17.3.2016 Kauhavan kaupunki / yhdyskuntatekniikka Raimo Rajala yhdyskuntatekniikan päällikkö