Kauhajoen kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausohjelma. v 1.0

Kauhajoen kaupungin katu- ja ulkovalaistuksen saneerausohjelma v 1.0

Saneerausohjelma 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Valaistuksen nykytilanne... 4 Valaisimet ja Lamput... 4 Valaisinvarret... 5 Pylväät... 5 Valaistussuunnitelma... 5 Suunnittelun lähtötilanne... 5 Valaistusluokat... 6 Aluejako... 6 Toimenpide-ehdotus... 6 Valaisimien korvaussuunnitelma... 6 Valaisinvarret... 7 Pylväät... 7 Valaistuksen ohjaus... 7 Valaistuksen ElinkaarI... 7 Toteutuksen vaiheistus... 8 Valaisinvaihtoon liittyvät muut toimenpiteet... 8 Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus... 8 Urakkamuoto... 8 Maksuperuste... 8 Urakkasuhteet... 9 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus... 9 Pääsuoritusvelvollisuus... 9 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 9 Sivuvelvollisuudet... 10 Työmaapalvelut... 10 Työmaan johtovelvollisuudet... 10 Työn toteutus, yhteistoiminta ja Urakka-aika... 10

Saneerausohjelma 2 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 10 Työaika... 11 Suoritusaika... 11 Töiden aloitus... 11 Töiden valmistuminen... 11 Viivästyssakko... 11 LaaDunvalvonta ja varmistus... 11 Laadunvalvonta... 11 Tilaajan laadunvarmistus... 12 Urakoitsijan laadunvarmistus... 12 Urakassa noudatettavat asiakirjat... 12 Sopimusasiakirjat... 12 Sopimusasiakirjojen julkisuus... 12 Vakuudet ja vakuutukset... 12 Urakoitsijan vakuudet... 12 Takuuaika ja takuuajan vakuus... 12 Tilaajan vakuudet... 13 Vakuutukset... 13 Tilaajan maksuvelvollisuus... 13 Urakkahinnan maksaminen... 13 Maksuerätaulukko... 13 Ennakko... 13 Hintasidonnaisuudet... 14 Laskujen maksuaika... 14 Muutostyöt... 14 Tilaajan määrälaskenta... 14 Urakka... 14 Urakoitsijan organisaatio/edustajat... 14 Työmaakokoukset... 14 Työmaapäiväkirja... 14 Vastaanottotarkastus... 15 Takuutarkastus... 15

Saneerausohjelma 3 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 15

Saneerausohjelma 4 YLEISTÄ Elohopealamppujen sekä korvaavien suurpainenatriumlamppujen myynti päättyi EU-alueella vuonna 2015, joten elohopeavalaistuksesta joudutaan luopumaan. Valaistusta uusittaessa haetaan energiansäästöä ulkovalaistuksen sähkönkulutuksessa. Valaistusverkko on inventoitu Kauhajoen kaupungin teknisen toimen työnä vuosina 2012-2014. Verkon ja sen osien tiedot ovat talletettu Airix-järjestelmään. Inventointitiedot sisältävät mm. seuraavat tiedot: lampputyypit, määrät, tehot, katupoikkileikkauksen, varsipituudet ja kuntotiedot, pylväsmäärät ja kuntotiedot, pylväsmateriaalit. Saneerausohjelmassa esitetään, kuinka Kauhajoen kaupungin ulkovalaistus saneerataan. Saneeraushanke ajoittuu vuosille 2017 2019. VALAISTUKSEN NYKYTILANNE Valaisimet ja Lamput Kootut inventointitiedot näkyvät seuraavissa taulukoissa. Taulukko 1: Elohopeavalaisimet Elohopealamput Määrä [kpl] 125 W 1896 250 W 269 Yhteensä 2165 Yllä mainittujen myynnistä poistuneiden lampputyyppien lisäksi Kauhajoen kaupungilla on käytössä suurpainenatrium- ja monimetalli- ja ledivalaisimia, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukko 2: Suurpainenatrium- ja monimetalli- ja ledivalaisimet Suurpainenatrium Määrä [kpl] 150 W 18 250 W 269 Yhteensä 287 Monimetalli Määrä [kpl] 35 W 6 70 W 143 Yhteensä 149 Led Määrä [kpl]

Valaisinvarret Taulukko 3: Kaikki valaisimet Saneerausohjelma 5 55 W 22 Yhteensä 22 Kaikki valaisimet Määrä [kpl] Yhteensä 2623 Inventointitiedoissa on ilmoitettu varsipituudet. Pisimmät valaisinvarret ovat 2,5 metrisiä. Pylväät Pylväiden kunto on kartoitettu ja arvioitu silmämääräisesti koko valaistusalueelta. Pylväiden kunto on arvioitu asteikolla 1-5, jossa 1 on erittäin huonokuntoinen ja 5 erittäin hyväkuntoinen. Kuntokartoituksen tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Taulukko 4: Pylväiden kuntokartoitus Kuntoluokka Määrä [kpl] Kuntoluokan kuvaus 5 1246 Erit. hyväkuntoinen 4 855 Hyväkuntoinen 3 412 Tyydyttävä 2 89 Huonokuntoinen 1 10 Erit. huonokuntoinen Yhteensä 2612 Pylväiden kuntokartoitus suoritettiin inventoinnin yhteydessä kaikkien pylväiden osalta. Kauhajoen kaupungin käyttöön jäävistä pylväistä suurin osa on erittäin hyvässä/hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. VALAISTUSSUUNNITELMA Suunnittelun lähtötilanne Kauhajoen kaupungin valaistuksessa on elohopeavalaisimien lisäksi käytetty suurpainenatriumvalaisimia. Valaisinvaihto toteutetaan vuosien 2017 2019 aikana käyttäen ledivalaisimia.

Saneerausohjelma 6 Valaistusluokat Elohopea- ja suurpainenatriumvalaistus Kauhajoen kaupungissa on valaistusteknillisesti suunniteltu korvattavan seuraavasti: Taulukko 5: Valaistusluokat katuluokittain Kadun toiminnallinen luokka Pääkadut Maantie Kokoojakadut Puru- ja kuntoradat Tavoiteltu valaistusluokka M2+P2 M3b M3b P5 tai P6 Valaistusluokat perustuvat kansalliseen standardiin. Tarkemmat tiedot valaistusluokista löytyvät Liikenneviraston verkkojulkaisusta Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu: (http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-16_maantie_rautatiealueiden_web.pdf). Olemassa olevalla pylvästyksellä ei valaistusteknisiä vaatimuksia välttämättä kaikilta osin saavuteta. Pylväiden uusiminen ei kuitenkaan ole kustannustehokasta alueilla, joilla pylväiden käyttöikää on vielä jäljellä. Valaistus korvataan näillä alueilla olemassa oleviin pylväisiin. Valaistuslaskennassa tulee käyttää korvaussuunnitelmassa annettuja pylväsvälejä ja kadun poikkileikkauksia. Valaisimen tulee olla valonjako-ominaisuuksiltaan ja teholtaan optimaalinen, niin että tavoiteltu valaistusluokka saavutetaan. Aluejako Kauhajoen kaupungin elohopeavalaistus on jaettu neljään saneerausalueeseen. Taulukko 6: Saneerausalueet Saneerausalue Alue 1 Topeeka Alue 2 Keskusta-alue (muu) Alue 3 Haja-asutusalueet Alue 4 Liikunta-paikat Keskukset TOIMENPIDE-EHDOTUS Valaisimien korvaussuunnitelma Kauhajoen kaupungin ulkovalaistuksen kaikki elohopeavalaisimet ja suurpainenatriumvalaisimet vaihdetaan uusiin valaisimiin tulevien vuosien aikana. Korvaussuunnitelmassa (Liite 2) on

Saneerausohjelma 7 kaduittain nykyisen valaisimen teho, valaistusluokka ja siihen kirjataan korvaavan valaisimen teho ja tyyppi. Valaisinten uusinnassa valaisintyyppien ja valmistajien määrä pidetään mahdollisimman pienenä, jotta lukuisat valaisin vaihtoehdot eivät kuormita ylläpitoa. Valaisinvarret Huonokuntoiset puupylväiden valaisinvarret vaihdetaan uusiin. Asennuksen helpottamiseksi valaisin voidaan asentaa ja kytkeä valaisinvarteen valmiiksi etukäteen, jolloin valaisimen asennustyö pylvääseen nopeutuu. Valaisinvarsien uusimistarve metallipylväiden osalta on selvitettävä tapauskohtaisesti. Valaisinvarren vaihtoon vaikuttavia seikkoja ovat uuden valaisimen mahdollinen suurempi massa sekä kiinnikkeiden sopimattomuus ohueen valaisinvarteen. Uutta valaisinta ei tarvitse tuoda pitkän valaisinvarren avulla tien päälle vaan niiden valo on suunniteltu suunnattavaksi tiealueelle lyhyestä valaisinvarresta tai pylvään päästä. Yleensä sopivin sijainti valaisinvarteen asennetulle valaisimelle tiehen nähden on tien piennarviivan yläpuolella. Pylväät Huonokuntoiset pylväät saneerataan alueilla, joissa pylväskanta on heikkoa. Valaisinpylväistä vaihdettavassa kunnossa (kunto 1 ja kunto 2, taulukko 4) olevat pylväät vaihdetaan urakassa. Yksittäisiin pylväsvaihtoihin ei kuitenkaan ryhdytä vaan uusitaan pylväitä alueittain sieltä missä pylväskanta on heikkoa. Pylväitä laajemmalti uusittaessa uusitaan ja valaisinvarsien lisäksi myös kaapelointi ja pylväsjalustat. Tällöin saadaan optimoitua pylväsvälit ja suunniteltua valaistus energiatehokkaimman ratkaisun mukaan. Saneerauksen yhteydessä tulee tarkistaa, että valaistus on kytketty tasaisesti eri vaiheille. Valaisimet, valaisinpylväät ja jalustat sekä niihin asennettavat sähkölaitteet tulee asentaa InfraRYL:n ja Liikenneviraston ohjeen InfraRYL:n laatuvaatimusten soveltaminen tienpidossa mukaisesti. Valmistajat antavat tuotteistaan täydentäviä asennusohjeita. Valaistuksen ohjaus Nykyinen hämäräkytkimiin ja kelloihin perustuva ohjausjärjestelmä uusitaan. VALAISTUKSEN ELINKAARI Valaisimien ja valaisinverkon laitteiden käyttöikä on n. 20-30 vuotta. Led-valaisimen elinikä on vähintään 100 000 tuntia.

Saneerausohjelma 8 TOTEUTUKSEN VAIHEISTUS Projektin toteutuksen vaiheistus on suunniteltu toteutettavan seuraavasti: Taulukko 8: Projektin toteutus Ajankohta Saneerattavat kohteet 2017 Topeeka ja uudisrakentaminen alueella 2, huonokuntoiset keskukset ja ohjausjärjestelmä 2018 Valaistus alueelta 2 ja korvaukset alue 1 2019 Valaistus alueelta 3 ja 4 Projektin tarkan suunnittelun ja aikataulutuksen tekee urakoitsija. Toteutus pyritään tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja niin, että siitä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja asukkaille. Projektin kustannusten tulee jakautua tasan vuosille 2017-2019. Projektisuunnitelman hyväksyy tilaaja. VALAISINVAIHTOON LIITTYVÄT MUUT TOIMENPITEET Oikosulkuvirrat mitataan keskukselta ja linjan kauimmaisesta pisteestä ennen ja jälkeen valaisinvaihtojen. Suositellaan maadoituksen riittävyyden tarkastelu valaistusverkosta. Samassa yhteydessä tarkastetaan valaistusryhmien suojauksen oikeellisuus sekä keskusten pääsulakkeet (tariffi). Urakoitsija huolehtii ja tilaa sähköyhtiöltä mahdolliset mittarointiin tai pääsulakekokoon liittyvät muutokset. Tilaaja toimittaa urakoitsijalle valtakirjan muutosten hoitamiseksi. Urakoitsija kirjaa ja toimittaa tilaajalle saneerattavan valaistuksen tiedot, esim. katu, valaisintyyppi, teho, kappalemäärä, katutyyppi, asennuskorkeus, pylväsväli, asennustapa, pylväsmateriaali, kaapelointi jne. Tiedot Kauhajoen kaupungin katuvalaistuksesta on tarkoitus koota yhteen ja niitä voidaan myöhemmin hyödyntää katuvalaistuksen huollossa ja ylläpidossa. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka, jossa urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. Maksuperuste Maksuperusteena on tarjouspyynnön perusteella määräytyvä kokonaishinta. Yksikköhinnoin suoritettavista muutos- ja lisätöistä aiheutuneet kustannukset maksetaan sovittujen

Saneerausohjelma 9 yksikköhintojen ja suoritettujen työmäärien mukaan. Muutos- ja lisätöistä sovitaan erikseen ennen muutostöiden aloittamista. Urakoitsijan on annettava muutos- ja lisätöistä kirjallinen tarjous. Kolmannen osapuolen osalta urakoitsija laskuttaa suoraan kolmatta osapuolta. Urakkasuhteet Jos urakoitsija käyttää töissään aliurakoitsijoita, on aliurakoitsijan esitettävä tilaajalle tarjouspyynnössä ilmenevät kelpoisuusehdot ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakka käsittää katu- ja ulkovalaistuksen saneerauksen Kauhajoen kaupungin alueella tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija suorittaa kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat työt aputehtävineen ja hankintoineen mukaiseen toimivaan ja valmiiseen käyttökuntoon, ellei muuta ole erikseen sovittu tilaajan tai muiden tehtäväksi.

Saneerausohjelma 10 Urakkaan kuuluvat: tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisten valaisinten ja valaisinvarsien hankinta sekä pylväiden hankinta valaisinten ja valaisinvarsien asentaminen ja uusittavien puupylväiden asentaminen Purettavat Cupola-valaisimet, SpNa-valaisimet ja monimetallivalaisimet toimitetaan kuormalavoille pakattuna Kauhajoen kaupungin keskusvarastolle Tuhtimäentie 4, Kauhajoki. Muilta osin vanhojen valaisinten ja valaisinvarsien purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla sekä vaihdettujen puupylväiden purku ja hävittäminen asianmukaisella tavalla. asentamiseen tarvittavat apuvälineet ja tarvikkeet tarvittavat liikennejärjestelyt, ettei asennuksista koidu vaaraa tiellä liikkujille katu- ja tiealueilla työskentelyyn tarvittavien lupien hakeminen viimeistelyt ja siivoukset. Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista vastaaminen. Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Työmaapalvelut (YSE 3 ) Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Pääurakoitsija nimeää urakkaan vastaavan työnjohtajan. Vastaavalla työnjohtajalla pitää olla vähintään teknikkotason koulutus. Pääurakoitsija nimeää työmaan työturvallisuudesta vastaavan henkilön sekä sähkötyönjohtajan. TYÖN TOTEUTUS, YHTEISTOIMINTA JA URAKKA-AIKA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelmat työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava tilaajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta.

Saneerausohjelma 11 Työaika Urakoitsija ja tilaaja sopivat työaikataulun ennen sopimuksen allekirjoittamista ja se kirjataan urakkasopimukseen. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista valvotaan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. Työt tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan klo 7:00 21:00 välisenä aikana arkipäivisin, työn suoritusta keskusta-alueella tulee välttää ruuhka-aikaan. Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt tulee aloittaa sopimuksen allekirjoituksesta. Poikkeavasta menettelystä voidaan sopia urakkaneuvottelussa. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan (poikkeus YSE 17 ). Tilaajan ja urakoitsijan yhteinen aloituskokous ja testiasennuksen hyväksyminen pidetään ennen töiden aloittamista. (Urakoitsija ehdottaa kokouksen ajankohdan). Töiden valmistuminen Katuvalaistusurakan on oltava valmis kokonaisuudessaan lopputarkastuksineen 31.10.2017 mennessä. Työhön liittyvät tarkastuspöytäkirjat on toimitettava tilaajalle viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Urakka katsotaan valmistuneeksi vasta, kun työn loppudokumentit on hyväksytty tilaajan toimesta oikeellisiksi ja kaikki urakkaan liittyvät työt on tehty valmiiksi. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi tilaaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. Viivästyssakko (YSE 18 ) LAADUNVALVONTA JA VARMISTUS Laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Kaikista laiteasennuksista on laadittava käyttöönottopöytäkirja soveltuvin osin. Tilaaja suorittaa laadunvalvontaa tarkastuksin.

Saneerausohjelma 12 Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontaa pistokoeluontoisesti. Tilaajan suorittamat tarkastukset eivät vähennä urakoitsijan vastuuta urakasta eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä. Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Lisäksi työssä noudatetaan Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä. Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Tilaaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika alkaa urakkasuorituksen työkohteen valmistumisesta. Valaisinten ja ohjausjärjestelmän laitteineen takuuaika on 10 vuotta. Urakoitsija sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan rikkoutuneen valaisimen tai ohjauslaitteen maksutta takuuaikana. Takuu koskee vastaavasti myös toimitukseen kuuluvia ohjelmistoja ja tietoliikenneyhteyksiä.

Saneerausohjelma 13 Muilta osin takuuaika on 24 kuukautta. Takuuajan vakuus YSE 36 :n mukaisesti. Urakoitsija on vastuussa takuuaikana havaittujen puutteiden ja vikojen korjaamisesta sekä niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta YSE:n mukaisesti. Takuuajan jälkeen urakoitsijan vastuu on YSE:n mukainen. Takuuaikana tilaajalla on lisäksi oikeus, käyttötilanteen tai käyttöturvallisuuden niin vaatiessa ilman kirjallista ennakkohuomautusta korjata tai korjauttaa kolmannella osapuolella takuun piiriin kuuluva työ urakoitsijan laskuun ellei urakoitsija pysty riittävän nopeasti korjaamaan vikaa. Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla on voimassa oleva työtä koskeva toiminnan vastuuvakuutus. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen / tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Urakoitsijan tulee toimittaa se tilaajalle viikkoa ennen urakkaneuvotteluita. Tilaaja hyväksyy maksuerätaulukon. Maksuerät urakoitsija veloittaa suoraan tilaajalta. Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Ensimmäinen maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty tilaajalle. Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun asennukset on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, sekä takuuaikainen vakuus on toimitettu tilaajalle. Sellaista jälkilaskutusta, josta ei ole etukäteen sovittu ei hyväksytä. Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta.

Saneerausohjelma 14 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Muutostyöt Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän (YSE 47 ), jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Tilaajan määrälaskenta Tilaaja ei tee muuta määrälaskentaa kuin mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty. URAKKA Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Vastaavalta työnjohtajalta edellytetään vähintään teknikon koulutusta. Sähkötöissä vaaditaan sähkötöidenjohtajan pätevyys. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työmaakokouksia pidetään kuukausittain tai tarvittaessa. Tilaaja järjestää tilan työmaakokousten pitoa varten. Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa ja toimittaa päiväkirjaote viikoittain tilaajalle.

Saneerausohjelma 15 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastukseen sisältyy koekäyttöjakso. Koekäyttöjakson aikana valaistusta pidetään päällä 100 tuntia. Tilaaja teettää valaistusmittaukset joissa todetaan, että valaistus täyttää tarjouspyynnön vaatimuksena olevat valaistusluokat ja, että valaisinten tehot ovat tarjouksessa ilmoitetut. Mikäli luovutus tapahtuu kesäaikana, mittaukset tehdään sitten kun valaistusolosuhteet sen mahdollistavat. Ohjausjärjestelmän vastaanottotarkastukseen sisältyy vastaavasti 2 viikon testijakso jonka aikana ohjausjärjestelmän tulee toimia moitteitta. (YSE 71 ) Takuutarkastus (YSE 74 ) RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan tilaajan paikallisessa alioikeudessa (poikkeus YSE 92 ).