Pohjaveden hankinta Suurisärkän

Heinäveden kunta Pohjaveden hankinta Suurisärkän pohjavesialueelta URAKKAOHJELMA Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu 7.6.2016

864 Urakkaohjelma 2 Sisältö 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 5 1.1 Rakennuskohde... 5 1.2 Rakennuttaja... 5 1.3 Suunnittelijat ja valvojat... 5 1.4 Työalue... 6 1.5 Soran, täytemaan hankinta, aliurakoitsijat ja työvoima... 6 1.6 Läjityspaikat... 6 1.7 Sähkön saanti... 6 2 URAKKAMUOTO... 6 2.1 Yleistä... 6 3 URAKAN LAAJUUS... 6 3.1 Kokonaisurakan sisältö... 6 3.2 Rakennustuotteet... 7 4 ASIAKIRJAT JA NOUDATETTAVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET... 8 4.1 Asiakirjat, määräykset ja ohjeet... 8 4.2 Asiakirjojen pätevyysjärjestys... 8 4.3 Maaperätutkimukset... 8 4.4 Rakennuttajan vastuu tiedoista... 8 4.5 Tarkepiirustukset... 8 4.6 Työmaapäiväkirja... 9 4.7 Erityisohjeet... 9 5 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET... 9 5.1 Takuuaika... 9 5.2 Takuun laajuus... 9

864 Urakkaohjelma 3 5.3 Vakuudet... 9 5.4 Vahingonkorvaukset ja vastuu kolmannelle osapuolelle... 10 5.5 Vakuutukset... 10 5.6 Järjestysmääräykset... 10 6 URAKKA-AIKA... 11 6.1 Töiden aloitus... 11 6.2 Rakennusaika... 11 6.3 Työsuunnitelman tekeminen... 11 6.4 Viivästyminen... 11 6.5 Tehtäväkohtaiset sanktiot... 11 7 TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET... 12 7.1 Työnantajavelvoitteiden täyttäminen... 12 7.2 Ilmoitusvelvollisuus... 12 7.3 Työvoima ja työturvallisuus... 12 7.4 Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille... 13 8 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 13 8.1 Urakkahinnan muodostuminen ja hintasidonnaisuudet... 13 8.2 Muutos- ja lisätyöt... 13 8.3 Urakkasumman maksaminen... 14 9 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET... 14 9.1 Luvat... 14 9.2 Suunnitelmat... 15 9.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus... 15 9.4 Rakennuttajan hankinnat... 15 10 VALVONTA... 15

864 Urakkaohjelma 4 10.1 Laadunvarmistus... 15 10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta... 15 10.3 Rakennuttajan laadunvalvonta... 15 10.4 Suunnittelijan laadunvalvonta... 15 10.5 Ympäristönsuojelu... 15 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET... 16 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet... 16 11.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet... 16 11.3 Kirjaukset... 16 11.4 Urakoitsijan vastuu... 16 12 ERIMIELISYYDET... 16 12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen... 16 13 TARJOUS... 17 13.1 Tarjouksen muoto... 17 13.2 Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika... 17 13.3 Lisätiedot... 17

864 Urakkaohjelma 5 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Heinäveden kunnan länsiosassa Polvijärven alueella. Rakennustyöhön kuuluu vesijohtolinjan rakentaminen laitteineen, vesijohdon liittäminen Polvijärven vedenkäsittelylaitokseen ja Suurisärkän pohjavesialueella venttiilikaivo, huoltorakennus rakennetun pohjavesikaivon yhteyteen, LVi-työt ja sähkötyöt suunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Urakkatarjouksen antajan tulee tutustua rakennuskohteeseen ennen tarjouksen antamista. Rakennuskohteen sijainti ilmenee suunnitelmapiirustuksista. 1.2 Rakennuttaja Heinäveden kunta Kermanrannantie 7 79700 Heinävesi Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen puh. 040 355 6320 osmo.jauhiainen@heinavesi.fi 1.3 Suunnittelijat ja valvojat Pääsuunnittelija: Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy Osoite: Versokuja 4 D 70150 KUOPIO Yhteyshenkilöt: ins. Pekka Makkonen puh. (017) 369 4481 Valvojat: Paikallinen valvoja: - Rakennuttajien nimeämänä henkilö Tekninen ylivalvoja: - Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy Valtion rahoitusehtojen mukainen valvonta: - Etelä-Savon ELY-keskus Heinäveden kunnan rahoitusehtojen mukaista valvontaa suorittaa:

864 Urakkaohjelma 6 - Heinäveden kunta / Tekninen toimisto 1.4 Työalue Työalueeksi varataan rakennuskohteen ympäriltä tarpeelliseksi katsottava alue (n. 9-10 m). Metsäalueilla rakennuttaja kaataa hyötypuuston ja toimittaa sen pois työalueelta. Muu raivaustyö sisältyy urakkaan. Rakennustyö on suoritettava tarpeetonta puuston kaatoa välttäen. Rakennuttaja tekee maanomistajien kanssa sopimuksen vesijohtolinjan ja laitetilan rakentamisesta, jota myös urakoitsijan tulee omalta osaltaan noudattaa. 1.5 Soran, täytemaan hankinta, aliurakoitsijat ja työvoima Rakennustyössä tarvittavan soran ja täytemaan hankkii urakoitsija. Soraa ja täytemaata sekä sähkötöiden suorittamista on ostettavissa paikallisilta maanomistajilta ja yrityksiltä. Urakoitsijan tulee pyrkiä käyttämään mahdollisimman paljon paikallisia urakoitsijoita ja työvoimaa. 1.6 Läjityspaikat Johtolinjakaivannosta poistettava louhe ja ylijäämämaa käytetään rakennustyöhön. 1.7 Sähkön saanti Urakoitsija kustantaa työssä tarvitsemansa sähkön. Pohjavesialueelle tarvittavan sähköliittymän hankkii tilaaja. Sähkökaapelit hankkii ja asentaa urakoitsija. 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka, jolloin urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Maanrakennusurakoitsija toimii kokonaisurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennustyöt tehdään kokonaishintaurakkana. Rakennuttaja pidättää oikeuden urakan laajuudesta. Samoin rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Kokonaisurakan sisältö Rakennuttaja pidättää oikeuden muuttaa urakan laajuutta. Urakka käsittää eri asiakirjojen mukaisen rakennustyön toteuttamisen sekä eri osasuoritusten aikaansaamisen niin, että ne kaikkien yksityiskohtien osalta voidaan sopimuksessa määrättynä ajankohtana sopimuksen ja sen eri liitteiden mukaan luovuttaa rakennuttajalle. Kokonaisrakennusurakkaan kuuluvat mm. seuraavat työt:

864 Urakkaohjelma 7 - kaikki mittaus- ja laadunvalvontatyöt - raivaustyöt (lukuun ottamatta puiden kaatoa ja pois kuljetusta) - maanleikkaus ja pengerrystyöt - venttiilikaivon kaivon rakentaminen Suursärkän pohjavesialueelle - huoltorakennuksen rakentaminen Suursärkän pohjavesialueelle. - LVI- työt - sähkötyöt - huoltotien rakentaminen laitetilalle - yleisen tien alitukset - vesijohdon liittäminen Polvijärven vedenkäsittelylaitokseen - johtolinjan työpaalutus (korkeudet ja maastoon merkitseminen) - vesijohdon hankinta ja asennustyöt - yksityisteiden alitukset kaivamalla - painekokeiden suorittaminen puhtaalla vedellä - työalueen tasaus ja viimeistely, ei nurmetus - tarkepiirustusten tekeminen (numeerisessa muodossa ( pdf ja dwg ) sekä 3 sarjaa paperikopioita), laatii kohteen huoltokirjan ja luovuttaa rakennuttajalle - vesinäytteiden mikrobiologinen tutkimus ja tarvittaessa putkiston desinfiointi Kokonaisrakennusurakkaan sisältyy 100 m 3 kallion louhintaa. Louhinnan määrän ylittyessä maksetaan urakoitsijalle ylityksen osuus yksikköhintaluettelon mukaisella hinnalla. Louhinnan ja kivien määrän alittuessa urakoitsija hyvittää alituksen määrän samoin Rakennuttaja ratkaisee tapauskohtaisesti milloin kallio-osuudet kierretään, pengerretään, lämpöeristetään tai louhitaan. Urakoitsija on velvollinen avustamaan uusien linjavaihtoehtojen hakemisessa. Työn veloitus perustuu urakkatarjouksessa annettuihin tuntiveloitushintoihin. Automaatio työt ei kuulu urakkaan, ne toteutetaan erillisenä urakkana. 3.2 Rakennustuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro:305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/ kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista.

864 Urakkaohjelma 8 4 ASIAKIRJAT JA NOUDATETTAVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 4.1 Asiakirjat, määräykset ja ohjeet - tämä urakkaohjelma - rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT 16-10660 - urakkasopimuskaavake RT 80260 - työmaakokouspöytäkirja RT 80010 - vastaanottotarkastuspöytäkirja RT 80209 - virhe- ja puuteluettelo RT 80210 - sovelletaan RT 80211 maksuerätaulukko urakkasopimuksia varten - Infra RYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 1, Väylät ja alueet ja Infra RYL 2006 Osa 2, Järjestelmät ja täydentävät osat. - Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje - maahan ja veteen asennettavat muoviputket RIL 77-2013 - piirustusluetteloiden mukaiset piirustukset - voimassa olevat lait ja asetukset - rakennustyön yleistä järjestystä, työtapoja ja tarvikkeita koskevat määräykset ja ohjeet - laitteiden ja tarvikkeiden valmistajan antamat ohjeet - valtion rahoituspäätösten ehdot - tielaitoksen liikenneväylien alituksista antamat ohjeet, soveltuvilta osiltaan noudatetaan myös yksityisteillä - rakennuttajan tai suunnittelijan työn kestäessä antamat kirjalliset ja suulliset ohjeet 4.2 Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen pätevyysjärjestys on yleisten sopimusehtojen RT 16-10660 mukainen. 4.3 Maaperätutkimukset Maastomittaukset on tehnyt Tmi Osmo Sutinen. Maaperätutkimuksien tulokset on esitetty pituusleikkauksessa. 4.4 Rakennuttajan vastuu tiedoista Rakennuttaja vastaa tutkimustuloksista siinä määrin kuin ko. tutkimustapa ja menetelmät edellyttävät. Urakkatarjouksen antaja voi suorittaa paikalla tarvittavia maaperä- ym. tutkimuksia omalla kustannuksellaan hankkiakseen tarpeellisiksi katsomansa tiedot tarjouksen antamiseksi. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan työalueeseen ennen tarjouksen antamista. 4.5 Tarkepiirustukset Urakoitsija tekee tarkepiirustukset numeerisessa muodossa ( pdf ja dwg) ja kolme sarjaa paperikopioita, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään työn vastaanottotilaisuudessa.

864 Urakkaohjelma 9 4.6 Työmaapäiväkirja Urakoitsija pitää työmaalla työmaapäiväkirjaa. Päiväkirjaan merkitään säätila, tärkeimpien työnsuoritusten aloittamis- ja lopettamisajat, sellaisten vaaitusten, mittausten ja havaintojen tulokset, joita ei voida työn myöhemmässä vaiheessa tarkistaa, tarkastukset, katselmukset, suoritetut kokeet ja niiden tulokset, vahingonluontoiset tapahtumat, työn aikana annetut muistutukset, huomautukset sekä saadut ja annetut työohjeet. Työnvalvoja vahvistaa päiväkirjamerkinnät nimikirjoituksellaan. 4.7 Erityisohjeet Urakoitsijan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta työskennellessään pohjavesialueilla, jotta pohjaveden pilaantumista tai likaantumista ei pääse tapahtumaan. Edelleen tulee varoa, ettei pohjaveden tai mahdollisen orsiveden haitallista purkautumista pääse tapahtumaan kaivutyön yhteydessä tai rakennettua kaivantoa pitkin. 5 URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET 5.1 Takuuaika Kokonaisurakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi (2) vuotta. Ensimmäisen takuuvuoden päätyttyä pidetään katselmus, jossa todetut virheet kokonaisurakoitsijan tulee korjata välittömästi. 5.2 Takuun laajuus Takuu käsittää kaikki urakkaan kuuluvat työt sekä laitteet ja tarvikkeet. Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki virheet, jotka johtuvat rakenteen, valmistuksen ja asennuksen virheellisyydestä. Vaihdetut ja korjatut osat tulee taata samoin perustein kuin alkuperäisetkin. Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, hänen tulee omalla kustannuksellaan korjata virheet olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä uhalla, että rakennuttaja korjaa vian tai puutteet urakoitsijan laskuun. 5.3 Vakuudet Kokonaisurakoitsija antaa rakennuttajalle rakennusajaksi ennakkomaksujen ja työn sopimuksenmukaisen kunnollisen suorittamisen vakuudeksi omavelkaisen, rakennuttajan hyväksymän vakuutuslaitos- tai pankkitakauksen tai rakennuttajan nimiin asetetun talletuksen, jonka määrä on vähintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Takuuajan vakuudeksi annettava samanlainen takaus tai talletus on vähintään 5 % arvonlisäverottomasta kokonaisurakkahinnasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta

864 Urakkaohjelma 10 takuuajan päättymisen jälkeen. Tarjouksessa on ilmoitettava, minkä rahalaitoksen kautta takuu järjestetään. Kokonaisurakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. 5.4 Vahingonkorvaukset ja vastuu kolmannelle osapuolelle Noudatetaan YSE 1998. Urakoitsija vastaa työn aikana rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle tai omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Mm. kaapelivaurioiden välttämiseksi urakoitsijan on pyydettävä kaapeleiden omistajia osoittamaan kaapeleiden sijainti maastossa. 5.5 Vakuutukset Urakoitsijan on huolehdittava tarvittavista vakuutuksista yleisten sopimusehtojen mukaan. 5.6 Järjestysmääräykset Työmaan ja työmaaolojen järjestyksen valvomisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia sellaisista toimenpiteistä, joita tarvitaan räjäytystyön sekä laitteiden ja rakenteiden suojelemiseksi. Urakoitsijan on järjestettävä työn suoritus siten, että liikenne yleisillä teillä ja rakennetuilla tonteilla voi tarpeellisessa määrin jatkua. Piha- ja liikennealueet on kunnostettava välittömästi liikennöitävään kuntoon. Samoin avo-ojat ja rummut on avattava välittömästi täytön yhteydessä. Liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija. Jonkin tieosan kokonaan sulkemista varten on saatava lupa ao. viranomaisilta. Peltoalueet on rakennettava ja viimeisteltävä ennen muokkauskauden alkua tai sadonkorjuun jälkeen ellei urakoitsija sovi toisin maanomistajan ja viljelijän kanssa. Peltoalueilla kaivannot saavat olla avonaisina korkeintaan viikon. Työalueet on tarvittaessa kunnostettava peltoalueilla heti täytön jälkeen. Urakoitsija hankkii tarkat tiedot rakennusalueella olevista rajamerkeistä, pyykeistä, sähköjohdoista, kaapeleista, putkijohdoista ja muista laitteista, joille rakennustyö saattaa tuottaa haittaa tai vahinkoa sekä hankkii niille siirtoluvat. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ja korvaamaan kaikki työn yhteydessä vaurioituneet vesi- ja viemäri- sekä sähköjohdot, jos urakoitsija on ollut tietoinen vahingoittuneen johdon sijainnista. Urakoitsija kustantaa kaikki tarvittavat tilapäiset siirrot ja linjoilla olevien aitojen korjaukset suojaustoimenpiteineen. Urakoitsijan on ilmoitettava rajamerkkien, sähköjohtojen, kaapeleiden, putkijohtojen ja muiden laitteiden siirtotöiden aloittamisesta hyvissä ajoin rakennuttajalle ja laitteista huolehtiville viranomaisille tai yrityksille sekä noudatettava siirtotöissä saamiaan ohjeita. Urakoitsija ei saa ilman asianomaista lupaa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä ym. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan lisäksi lakien ja asetusten määräämistä tai viranomaisten vaatimista laitteiden ja rakenteiden siirroista, suojaustoimenpiteistä ja katselmuksista omalla kustannuksellaan.

864 Urakkaohjelma 11 6 URAKKA-AIKA 6.1 Töiden aloitus Työt voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja ne on aloitettava viimeistään 19.9.2016. Allekirjoitus tapahtuu, kun rakennuttaja on valinnut urakoitsijan ja päätöksen valitusaika on päättynyt eikä siitä ole valitettu. 6.2 Rakennusaika Työn tulee olla valmis ja käyttökunnossa 4.11.2016 ja viimeistelytyöt 18.11.2016. 6.3 Työsuunnitelman tekeminen Kokonaisurakoitsijan tulee laatia kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta alustava työsuunnitelma työaikatauluineen, johon on merkittävä työvaiheet viikon pituisin aikajäntein. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Työaikataulu tulee pitää ajan tasalla. Urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin sovittua aikataulua. 6.4 Viivästyminen Mikäli urakka ei ole valmis kohdassa 6.2 mainitussa määräajassa, on rakennuttajalla oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa määräajan ylityksestä 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sanotun määräajan, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. 6.5 Tehtäväkohtaiset sanktiot Kokonaisurakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta rakennuttaja voi antaa kokonaisurakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen tehtävän työsuoritus laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) huomautus 500 1 000 huomautus 1 000 2 000 2 000 4 000 urakoitsijan edustajanvaihto työturvallisuuspuute huomautus 500 1 000 Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

864 Urakkaohjelma 12 7 TYÖNANTAJAVELVOITTEET JA REKISTERI-ILMOITUKSET 7.1 Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Kokonaisurakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen maksamisesta, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan on myös toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Edellä mainitut todistukset voi korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n internet-sivustolta RALA- perustiedon yritysluettelosta tulostetulla, voimassa olevalla ehdokasta koskevalla raportilla, joka sisältää Tilaajavastuulain tiedot sivun, ja samasta lähteestä tulostetulla voimassa olevalla Yritysraportilla. Mikäli urakoitsija on liittynyt Tilaajavastuu.fi palveluun ja edellä mainittujen vaatimusten täyttyminen on kirjattu palveluun, Tilaajavastuu.fi - palvelun voimassa oleva yritysraportti voidaan liittää urakkatarjoukseen em. selvitysten asemesta. Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys. Kokonaisurakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Kokonaisurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle aliurakoitsijoita koskevat selvitykset ennen töiden aloittamista. Rakennuttajalla ja kokonaisurakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija ja aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verojäämätodistus ja LEL-, TEL- tai YEL-todistus 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 7.2 Ilmoitusvelvollisuus 1.7.2014 voimaan tulleen lain, Rakennusalan ilmoitusvelvollisuus 2014, mukaan työmaan päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan työmaalla työskentelevät työntekijät kuukausittain verottajalle. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttaja on velvollinen pitämään luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja rakennuttajasta alkaen on velvollinen ilmoittamaan työmaittain tiedot alihankkijoista ja laskutetut urakkasummat kuukausittain verottajalle. 7.3 Työvoima ja työturvallisuus Työvoiman käytön suhteen on noudatettava työvoimaviranomaisten määräyksiä. Kokonaisurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava siitä, että yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja työmaalla liikuttaessa käytetään työtur-

864 Urakkaohjelma 13 vallisuuslain mukaisia kuvallisia henkilötunnisteita sekä valvottava niiden käyttöä. Sama koskee myös kokonaisurakoitsijan käyttämiä aliurakoitsijoita. Rakentamisessa on noudatettava työsuojeluviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi urakoitsijan vastuulle jää työsuojeluviranomaisten vaatiman työtapasuunnitelman laatiminen. 7.4 Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Rakennuttaja ilmoittaa kokonaisurakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, LYtunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta) verottajalle. 8 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen ja hintasidonnaisuudet Urakkahinta on tarjouksen mukainen kokonaishinta. Urakkahintaa ei sidota indeksiin. Tilaaja kuuluu käännetyn arvonlisäveron piiriin. Kalliomassat määritetään julkaisun Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje mukaisesti. Louhintaan rinnastettavien kivien koko > 1 m3. Alle yhden metrin syvyisessä kalliolouhinnassa (ns. 0-louhinta) lasketaan louhittava tilavuus teoreettisen kaivannon keskileveyden mukaan. Kaikki mittaukset ja vaaitukset tehdään valvojan läsnäollessa. 8.2 Muutos- ja lisätyöt Muutostyöt Kokonaisurakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Muutostöissä noudatetaan yksikköhintaluettelossa sovittuja hintoja tai näiden puuttuessa vastaavin perustein sovittuja hintoja. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisesti. Oman työn osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 % ja aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6 %. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa kokonaisurakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukustannukset. Yksikköhinnat Yksikköhintoihin sisältyvät työnjohto-, sosiaali- ja yleiskustannukset (alv 0 %). Kuhunkin yksikköhintaan sisältyy työ täysin valmiina aineineen, aputöineen, asennuksineen, apuaineineen, telineineen, siivouksineen yms. (alv 0 %). Näitä samoja yksikköhintoja käytetään sekä hyvityksissä että veloituksissa. Urakoitsijan tulee toimittaa yksikköhintaluettelo rakennuttajalle urakkatarjouksen

864 Urakkaohjelma 14 liitteenä. Mikäli yksikköhintaluetteloa ei ole tarjouksen liitteenä, tarjous hylätään. 8.3 Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. 1.Maksuerä Maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan kokonaisurakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Maksuerä maksetaan kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet ja luovutusasiakirjat jätetty rakennuttajalle. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa valvojan allekirjoituksesta ja siitä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Työvaiheen valmiuden toteaa rakennuttajan puolesta asianomainen töiden valvoja. Tämän ylittävältä ajalta on kokonaisurakoitsijalla oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. Muutos- ja lisätöistä aiheutuvat laskut maksetaan kunkin työn tultua tarkastetuksi ja hyväksytyksi. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä ja mahdollisia viimeistelytöitä varten. 9 RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET 9.1 Luvat Rakennuttaja hankkii tarvittavan rakennus-/tai toimenpideluvan, kaivu- ja tienalitusluvat työn suorittamista varten. Urakoitsija hankkii rakennusluvat työn suorittamisessa tarvittavia tilapäisiä rakennuksia varten. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia kaikista muista työn suoritukseen liittyvistä luvista.

864 Urakkaohjelma 15 9.2 Suunnitelmat Rakennuttaja toimittaa kokonaisurakoitsijalle työmaatarpeisiin maksutta laadituttamistaan piirustuksista sähköisessä muodossa yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija 9.3 Rakennuttajan vakuudenantovelvollisuus Rakennuttaja ei anna vakuutta kokonaisurakoitsijalle. 9.4 Rakennuttajan hankinnat Rakennuttaja hankkii sähköliittymän ja tienalitusluvat, sekä varavedenottamon automaatiotekniset hankinnat erillishankintana. 10 VALVONTA 10.1 Laadunvarmistus Kokonaisurakoitsijan on toimitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. 10.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Kokonaisurakoitsijan on valvottava omaa ja aliurakoitsijoiden osaamista ja työnsuoritusta. Sen lisäksi, mitä yleisissä sopimusehdoissa on sanottu rakennusaineiden ja tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritettavista kokeista, urakoitsijan tulee suorittaa kaikki työselityksien mukaiset koekuormitukset ja kokeet valvojan läsnä ollessa. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kokonaisurakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työnsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 10.3 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä kokonaisurakoitsijan laatuvastuuta. 10.4 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa voivat suorittaa rakennuttajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset on rakennuttajan hyväksyttävä. 10.5 Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esim. ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa

864 Urakkaohjelma 16 töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Hyväksytty ympäristönsuojelusuunnitelma tulee liittää laatudokumentaatioon. 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan paikallisvalvojan ja tarvittavat asiantuntijat. 11.2 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kokonaisurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja, jonka tulee olla vähintään teknillisen koulun suorittanut ja jolla on riittävä pätevyys ja osaaminen vesihuoltolinjojen rakennustöistä. Sivu- ja aliurakoitsijoiden tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtaja. Urakoitsija ei voi vaihtaa tarjouksessa ja sopimusneuvotteluissa esitettyjä avainhenkilöitä (projekti- tai työpäällikkö sekä vastaava työnjohtaja) ilman tilaajan suostumusta ja erityisen painavaa syytä. 11.3 Kirjaukset Kokonaisurakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa, johon päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat. Näitä ovat mm. säätila, tärkeimpien työsuoritusten aloittamis- ja lopettamisajat, sellaisten vaaitusten, mittausten ja havaintojen tulokset, joita ei voida työn myöhemmässä vaiheessa tarkistaa, tarkastukset, katselmukset, suoritetut kokeet ja niiden tulokset, vahingonluontoiset tapahtumat, työn aikana annetut muistutukset, huomautukset sekä saadut ja annetut työohjeet. Työmaapäiväkirjan on oltava asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettu, ja valvoja kuittaa sen säännöllisesti tarkastetuksi. Kokonaisurakoitsijalla on velvollisuus kirjata työmaapäiväkirjaan muiden urakoitsijoiden tekemät työmaan kulkua koskevat huomautukset. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan mapitettuna rakennuttajalle vastaanottotilaisuudessa ja toinen jää urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa erikseen sovittavan aikataulun mukaan. 11.4 Urakoitsijan vastuu Kokonaisurakoitsijan tulee viimeistään urakkasopimusneuvotteluissa ilmoittaa rakennuttajalle em. sopimuspiirustuksissa tai työselityksissä havaitsemistaan virheellisyyksistä tai epäselvyyksistä sopimusehtojen mukaisesti. Työn aikana havaituista muutoksista annettuihin lähtötietoihin nähden tulee ilmoittaa mahdollisimman pian. 12 ERIMIELISYYDET 12.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Urakkasopimuksesta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yhteisymmärrykseen, ratkaistaan erimielisyydet Etelä-Savon käräjäoikeudessa.

864 Urakkaohjelma 17 13 TARJOUS 13.1 Tarjouksen muoto - Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyynnön liitteenä olevia lomakkeita. - Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä tarjoukseen saa liittää omia ehtoja. Muutoin tarjous jätetään hyväksymättä. - Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt. - Vakuuden antaja ja vakuuden laatu on mainittava tarjouksessa. - Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. - Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. - Rakennuttaja ei korvaa urakkakilpailussa mukana olleiden laskentakuluja. 13.2 Tarjouksen jättäminen ja voimassaoloaika Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa rakennuttajalle tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Kuoreen merkintä: "Urakkatarjous: Suurisärkkä - Polvijärvi. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään (2) kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien. 13.3 Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti (sähköposti: osmo.jauhiainen@heinavesi.fi)ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vuorokautta ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville viimeistään 3 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Rakennuttaja edellyttää, että kokonaisurakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Kuopiossa 31.6.2016 Savo-Karjalan Vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy LIITTEET Työturvallisuusasiakirja