Sivu 1 / 12 TARJOUSPYYNTÖ Monnarin alakoulun ja keskuskoulun laajennus, Laihia Uudisrakennustyö ja muutos-/laajennustyö rakennusurakka Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyynnön asiakirjalistassa on viittaukset teknisiin asiakirjoihin, joiden piirustusluettelot on laadittu urakkalajeittain. Tarjoajan on käytävä kaikki mainitut tarjousasiakirjat läpi ja puutteita tai ristiriitaisuuksia havaitessaan otettava yhteys rakennuttajan edustajaan. Kaikki huomautukset ja tiedustelut tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla hankkeen sisältöasioista vastaavan konsultin osoitteeseen esa.sakkinen@kase.fi. Huomautukset tulee tehdä vähintään kymmenen (10) päivää ennen tarjouksen määräajan umpeutumista. Kaikkien urakoitsijoiden on tutustuttava aineisto-cd:n sisältämiin pääsuunnitelmiin, joita ovat ark-asiakirjat 0442-000, 0442-001, 0442-002, 0442-003, 0442-004, 0442-005, 0442-006, 0442-100, 0442-101, 0442-102, 0442-105, 0442-106, 0442 Rakennustapaselostus ja 0442 Rakennustapaselostus-vk ja huomioitava tilojen ja rakenteiden rajoitteet sekä tavoiteltava valmis lopputulos tarjouksessaan. Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Tarjouksen selonottoneuvottelun/sopimusneuvottelun pöytäkirjat 4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT 16-10660 5. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 6. Urakkaohjelma 7. Työturvallisuusasiakirja 8. Urakkarajaliite 9. Urakoitsijan tarjous 10. Muutostöiden yksikköhintaluettelo 11. Maksuerätaulukko Tekniset asiakirjat 12. Hankekohtaiset selvitykset ja kartoitukset 13. Hankekohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset 14. Sopimuspiirustukset 15. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset Edellä esitetty on urakka-asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys, muilta osin noudatetaan YSE 1998 13 kohdan mukaista järjestystä.
Sivu 2 / 12 Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Urakoitsija voi käyttää omaa tuotantoaan täydentämään aliurakoitsijoita. Aliurakoinnin ketjuttaminen rajataan maksimissaan kahteen yritykseen. Urakoitsijan tulee hyväksyttää valitsemansa aliurakoitsijat ja erikoistöiden suorittajat rakennuttajalla. Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttaja ei ole teettänyt omaa määrälaskentaa. Urakkahintaa ei sidota suunnitelmissa esitettyihin määriin, suunnitelmassa esiintyvät määrät ovat kuvaavia, peruste on valmiin toteutuksen vaatimus. Yksikköhinnat Tarjouspyynnön mukaiset erillis- ja yksikköhinnat tulee antaa sitä varten tarkoitetulla lomakkeella. Hintoja käytetään neuvoteltaessa kustannusten ohjaamiseksi varatun rahoituksen puitteisiin. Urakan selonottoneuvottelujen aikana tarjoaja on velvoitettu laatimaan tarkennetun yksikköhintaluettelon, jossa voi olla enintään 60 lisäyksikköä tarjouslomakkeella ilmoitettujen lisäksi. Lisä- ja muutostyöt toteutetaan YSE98 44 ja 47 :n mukaisesti yksikköhintojen mukaan omakustannushinnalla. Urakka- aika Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, tavoite on 01.08.2016. Aikataulu tarkennetaan tarjousten selonottoneuvotteluissa. Urakkasopimus allekirjoitetaan, kun valittu urakoitsija on toimittanut tilaajalle tässä urakkaohjelmassa edellytetyt suunnitelmat ja selvitykset hyväksyttävästi sekä Laihian kunnan urakoitsijavalintapäätös on saanut lainvoiman sillä ehdolla, että rakennuttaja on saanut kaikilta osin lopullisen rahoituspäätöksen. Rakennusaika Uudisrakennuksen rakennustyön on oltava valmis ja tilaajalle luovutettavissa 01.12.2017 mennessä siten, että kaikki urakat puutteiden ja virheiden korjausten sekä talotekniikan tarkennusmittausten ja -säätöjen
Sivu 3 / 12 viimeistelyn osalta sekä rakennuttajan hankintojen työsuoritukset voivat valmistua ja otetaan vastaan / käyttöön 20.12.2017 mennessä. Valmistuskeittiön korjausalueen purkutyöt voidaan aloittaa 02.05.2017, keittiö on oltava käyttöön otettavissa 12.07.2017 mennessä. Valmistuskeittiö- ja teknisten työn tilojen laajennuksen rakennuskokonaisuuden rakennustyön on oltava valmis ja tilaajalle luovutettavissa 12.07.2017 mennessä siten, että kaikki urakat puutteiden ja virheiden korjausten sekä talotekniikan tarkennusmittausten ja -säätöjen viimeistelyn osalta sekä rakennuttajan hankintojen työsuoritukset voivat valmistua ja otetaan vastaan / käyttöön 09.08.2017 mennessä. Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Välitavoitteet 1. sakollinen välitavoite on saada rakennukset säältä suojattua: vesikate, tuulensuojalevytys ja aukkojen umpisuojaus - tavoite 01.12.2016 mennessä, viimeistään 15.12.2016. 2. välitavoite on toimintakoevalmius, ks. urakkaohjelma ja urakkarajaliite. 3. sakollisena välitavoitteena uudisrakennuksen mallitilan tulee olla täysin valmis arvioitavaksi asennus- ja työmallien hyväksymiseksi 30.08.2017 mennessä. 4. Piha-alueen pinnoitetyöt tulee olla valmiit 30.6.2018 mennessä. Välitavoitteiden päivämäärät tarkistetaan ja kirjataan urakkaneuvotteluissa. Työaika Rakennuttaja on suunnitellut omat työnsä siten, että työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma-pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin selonottoneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Ks. YSE 1998 18 ja 50. Vanhojen rakenteiden ja korvattavien rakenteiden sekä teknisten asennusten rauhoitus-ajankohdaksi on varattu 01.06. - 08.06.2017, jolloin voi olla sähköt poikki vanhojen asennusten korvaamisen vuoksi. Viivästyminen Työn viivästyessä urakkasopimuksen mukaisista vaiheiden
Sivu 4 / 12 valmistumisajoista urakoitsija on velvollinen maksamaan rakennuttajalle kultakin työpäivältä viivästyssakkoa. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä. YSE1998:sta poiketen viivästyssakon määrä työpäivältä on valmistumisen osalta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,2 %. Kaikkien urakoiden osalta pääurakoitsija on vastuullinen maksuvelvollinen kokonaisaikataulusta huolehtien niin, että sivuurakoidenkin aikatauluaiheutukset tulevat käsittelyyn heti, kun ilmenee ja pääurakoitsija on oikeutettu siitä syystä saamaan aikataulun viivästyksen mukaan suhteellisuuden mukaisen korvauksen alistussuhteiselta sivuurakoitsijalta, mikä huomioidaan alistussopimuksissa. Urakka-ajan pidentäminen Noudatetaan YSE 1998 19-23. Takuuaika Takuuaika kaikkien urakoiden osalta on YSE:stä poiketen kolme (3) vuotta vastaanottopäivästä lukien. Vesikaton vesieristystöiden osalta takuuaika on 10 vuotta, katon eristystyöstä on työn suorittaneen erikoisliikkeen toimitettava 10 vuoden takaussitoumus koko kohteen vastaanotosta. Vesikatteen osalta vaaditaan 10 vuoden nimitakuu, joka kattaa vesikatteen lisäksi myös vesivauriot. Eristyslasien takuuaika on 5 vuotta. Eristyslasien valmistajan on toimitettava 5 vuoden takuusitoumus koko kohteen vastaanotosta, joka kattaa materiaalin lisäksi myös asennuksen. Em. lisäksi jos rakenteen, kalusteen, koneen, laitteen tai muun sellaisen valmistaja tai toimittaja myöntää tuotteelle pidemmän kuin kahden vuoden takuuajan ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, urakoitsijan on siirrettävä tämä takuu rakennuttajan hyväksi. Edellä mainituista takuista on liitettävä kopiot huoltokirjaan. Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Muut mahdolliset pidennetyt takuuaikavaatimukset rakennusosittain on esitetty työselostuksissa urakkalajeittain. Takuuajan vastuu Urakoitsijan vastuu takuuaikana ja sen jälkeen on YSE 1998 mukainen. Aliurakkasopimuksiin on otettava velvoite, että aliurakoitsija vastaa virheistään ja niiden korjauksesta omalla kustannuksellaan YSE 1998 mukaisesti. Urakoitsijan vakuudet
Sivu 5 / 12 Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kaikissa urakoissa ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta toteutuneesta kaikkien urakkalajien töiden laskutussummasta. Takauksen oltava voimassa kolme (3) kk yli sovitun valmistumisajan, samoin takauksen on oltava voimassa kolme (3) kk yli takuuajan. Sivu-urakoiden takuuvastuussa on pääurakoitsija alistamissopimuksien mukaisesti. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää-ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. (Ks. RT 80271) Urakoitsijan tulee itse valvoa, että kaikkien pää- ja aliurakoitsijoiden rakennuttajalle antamat vakuudet täyttävät aliurakan alistamissopimuksen (RT 80271) kohdan 10 vaatimukset. Vakuutukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa ja kustantaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverotonta arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa YSE 38 :n mukaan myös urakkaohjelman kohdissa 3.2 ja 3.3 mainitut alistetut sivu-urakat sekä tilaajan hankinnat ja erillisurakat; työkokonaisuuden arvioitu arvo on 5,1 miljoonaa euroa. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 5.000 euroa. Pääurakoitsija vastaa kaikesta työllään tai aliurakoitsijoidensa työllään mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta tai haitasta myös kolmannelle henkilölle. Rakennustyövakuutus tulee olla voimassa kaksi (2) kuukautta yli sovitun koko kohteen vastaanottoajan. Vakuutuksen voimassaolo voidaan päättää kohteen vastaanotossa kun siitä on yhteisesti kirjallisesti sovittu. Vakuutusten voimassaolosta on toimitettava todistukset rakennuttajan hyväksyttäväksi. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus.
Sivu 6 / 12 Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvälineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset. Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjouksen kokonaishinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tarjouslomakkeella eritellyt erillis- tai vaihtoehtohinnat, muuten tarjous voidaan sulkea pois tarjousten käsittelystä. Rakennuttaja voi pyytää tarjousten selonottovaiheessa pieniä tarkennuksia tarjoustietoihin vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Maksun saamisen varmistamiseksi menettely tulee sopia etukäteen. Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. Putki-, Ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. Ensimmäinen maksuerä ja maksuerien hyväksyminen Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu sekä suunnitelma työmaan rajauksesta ja turvallisuudesta on toimitettu rakennuttajan hyväksyttäväksi ja suunnitelma on tilaajan puolesta hyväksytty.
Sivu 7 / 12 Muut maksuerät ovat maksukelpoisia, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttajan valvoja on hyväksynyt maksueräperusteen. Loppuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja LVISA-töissä lisäksi luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle. Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi. Sivu-urakoiden maksut Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan hyväksyminen. Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa hyväksymisen, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei YSE 1998 41 ehdoista poiketen 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan valvojan hyväksymispäivämäärästä lukien, niin rakennuttaja maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron, maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Hintasidonnaisuudet Vuosina 2016 ja 2017 suoritettavan tämän hankkeen urakoiden sopimushintoja ei sidota indeksiin. Näin urakkasumma on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Valtiovallan toimenpiteiden vaikutus urakkasummaan Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. YSE 49 :n 2. KOHTAA KOSKEVA MÄÄRÄYS
Sivu 8 / 12 Muutostyöt 1. Arvonlisäveron määrän muuttuessa urakkasopimukseen johtavan tarjouksen antamisen jälkeen otetaan muutos huomioon jäljellä olevalle määrälle, mikäli muutoksen johdosta urakkahinnat nousevat yli 0,5 % urakkalajeittain jäljellä olevan urakkahinnan summasta laskettuna. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassa olevaa arvonlisäveroprosenttia (24 %). 2. Muut valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat kustannusmuutokset otetaan vastaavasti huomioon vain, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % jäljellä olevasta urakkahinnasta urakkalajeittain. Laskutuksen tai hyvityksen alarajana tässä kohdassa tarkoitettujen kustannusmuutosten kohdalla on 1000 euroa. Jos kustannusmuutokset ovat yli 1000 euroa, ne otetaan aina huomioon. 3. Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 4. Kustannusmuutoksia koskevat vaatimukset on perusteiltaan esitettävä viimeistään vastaanottotarkastuksissa. Muutostyötarjous ja -hinnat Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity tarjous tai eritelty laskelma. Jos sopimusasiakirjoista ei saada vastaavaa hintaa tai hinnan määräämisperusteita eikä hinnasta voida muuten sopia, on työ tehtävä omakustannushintaan yleisten sopimusehtojen 44 :n ja 47 :n mukaisesti. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä ja pääurakkaan alistetuissa sivu-urakoissa käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita sekä koje- ja laitehankintoja, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 6 %. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti. Tuntityönä tehtävissä lisätöissä tarvikelaskut ym. tulee urakoitsijan todentaa rakennuttajalle sekä pitää päivittäistä tuntikirjanpitoa tehdyistä mahdollisista lisä- ja muutostöistä työntekijän allekirjoituksella varustettuna. Rakennuttajan on hankittava lisä- ja muutostöiden hyväksyntä virkamiesten toimivaltansa ylittäviltä osin sekä merkittäville suunnitelmien muutoksille Laihian kunnan hyväksyminen. Näiden muutostöiden laskut maksetaan viimeisen maksuerän yhteydessä. Tavalliset lisä- ja muutostyötarjoukset hyväksytään työmaakokouksissa ja niiden laskut ovat maksukelpoisia heti, kun työ on tehty ja tarkastettu. Lisä- ja muutostyötarjoukset numeroidaan urakoittain juoksevasti ja rakennuttajan valvoja ylläpitää niistä yhteenvetoa.
Sivu 9 / 12 Rakennuttajan tilaamat lisätyöt maksetaan 21 vrk:n kuluessa ko. töiden vastaanottamisesta noudattaen kohdan 10.2.6 maksuaika- ja viivästyskorkoperiaatetta. Mikäli suunnitelmia muutetaan urakoitsijan toivomuksesta, maksaa urakoitsija tästä aiheutuvat suunnittelukustannukset. Yksikköhinnat Urakoitsijan tulee tehdä yksikköhintaluettelo ja antaa se rakennuttajalle urakkasopimuksen liitteenä. Urakkasopimukseen liitetään annettu yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt pääosin suoritetaan. Yksikköhintoja ei sidota indeksiin. Erimielisyyksien ratkaiseminen Riitaisuuksien ratkaiseminen Kaikki syntyvät erimielisyydet on pyrittävä ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Riitaisuudet, joista ei neuvottelemalla päästä ratkaisuun, jätetään ensisijaisesti molempien osapuolten hyväksymän puolueettoman selvitysmiehen ratkaistavaksi, toissijaisesti ellei selvitysmiehen ratkaisuehdotus tyydytä osalpuolia, annetaan erimielisyys Pohjanmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Urakkasopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet on jätettävä paikkakunnan alioikeuden ratkaistavaksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin loppukatselmus pidettiin sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin takuukatselmus pidettiin. Urakoitsijan valintaperusteet Halvin hinta. Mikäli saadut tarjoukset eivät vastaa rakennuttajan edellytyksiä tyydyttävällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat sellaisiksi, ettei rakennuttaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, rakennuttaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Rakennuttaja pidättää oikeuden sulkea tarjouskilpailusta pois tarjous, joka ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jonka tekijä ei täytä tarjousasiakirjoissa vaadittuja vähimmäisvaatimuksia. Urakoitsijan soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset - Tarjoajalla on oltava 5 viimeisen vuoden ajalta vähintään kaksi koulu uudisrakennuksen referenssiä tai vähintään yksi muu uudisrakennustyömaakohde bruttopinta-alaltaan vähintään 3000 brm².
Sivu 10 / 12 - Yrityksen liikevaihdon on oltava vähintään 3,0 milj. euroa (alv 0%) kahden viimeisen tilivuoden ajalta - Rakentamisen laadunvalvonnasta ja raportoinnista vastaavilla henkilöillä tulee olla kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään viiden (5) vuoden ajalta. Tarjous Tarjous on annettava käyttämällä oheista tarjouslomaketta siinä esitetyllä tavalla eriteltynä. Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen eikä siihen saa liittää omia ehtoja. Tarjoukseen liitettävät todistukset Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: 1. Ehdokkaan tulee osoittaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella rekisteröitymisensä ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Ote ei saa olla osallistumishakemuksen vastaanottamisen määräaikana kolmea (3) kuukautta vanhempi. 2. Aiesopimus työyhteenliittymän perustamisesta, jos osallistumishakemuksen tekijä on työyhteenliittymä. Työyhteenliittymän tehdessä osallistumishakemuksen tulee kohdassa 1) mainittu ote toimittaa jokaisesta työyhteenliittymän osakasyrityksestä erikseen. 3. Luotettava selvitys verojen, ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta sekä sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista 4. Yritysvakuutus- ja vastuuvakuutustodistukset 5. Selvitys vakavaraisuudesta luotettavalla tavalla, esim. Suomen Asiakastieto Oy:n riskiluokitusraportti tai tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset vähintään kahdelta tilikaudelta 6. Tarjoajan oma selvitys tarjottavasta työmaaorganisaatiosta ja sen suomen kielen taidoista 7. Tarjoajan referenssit vastaavan kokoisista kohteista viimeisen viiden vuoden ajalta; tilaaja, laajuus ja aloitus-/valmistumisajankohdat 8. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-PÄTEVYYSTODISTUS ("sininen todistus") tähän urakkaan soveltuvasta toimialapätevyydestä tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n internetsivustolta tulostettu, voimassa oleva ehdokasta koskeva Yritysraportti, tai muu riittävä näyttö tähän urakkaan soveltuvasta pätevyydestä (tärkeimmät referenssikohteet). Mikäli ehdokas esittää näytöksi pätevyydestä selvityksen tärkeimmistä referenssikohteista, tulee selvityksen sisältää urakan kuvauksen lisäksi tiedot urakan sisällöstä (yksitysikohtainen kuvaus urakan sisällöstä), arvosta, toimitusajasta ja toimituksen vastaanottajasta 9. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva yritystason RALA-SERTIFIKAATIN ("keltainen todistus") tai muu vastaava näyttö, esimerkiksi tähän urakkaan soveltuva SFS-EN ISO 9001 laatusertifikaatti. RALA ry:n myöntämän todistuksen voi korvata myöntäjän
Sivu 11 / 12 internet-sivustolta tulostetulla, voimassa olevalla Yritysraportilla. Liiteasiakirjojen tulee olla suomenkielisiä. Mikäli ehdokas on liittynyt Tilaajavastuu.fi -palvelun Luotettava Kumppani - ohjelmaan, tulee ehdokkaan ilmoittaa asiasta tarjouksessa, jolloin tilaaja tulostaa itse ehdokasta koskevan asiakirjan kyseisestä palvelusta. Tilaajavastuu.fi -yritysraportin, joka korvaa kohdissa 1-5 mainitut todistukset. Työnantajavelvoitteiden täyttäminen Tarjoajan toimittamat, tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja selvitykset sekä näistä annetut todistukset eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Lisäksi tarjoajan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaavat selvitykset. Tarjoajan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden suorittamisesta sekä näistä annetut todistukset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja -hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla urakan tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimi, Y- tunnus, veronumero, osoite, vastuuhenkilön nimi, työmaan nimi, urakointilaji, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta) lääninverovirastolle. Tarjousten sulkeminen pois tarjouskilpailusta Tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta pakollisilla poissulkemisperusteilla (hankintalaki 53 ) ja harkinnanvaraisilla poissulkemisperusteilla (hankintalaki 54 ). Tarjous voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta esimerkiksi seuraavilla perusteilla: 1) Tarjous on saapunut tilaajalle myöhässä. 2) Tarjousvertailun kannalta merkitykselliset puutteet kuten tarjoushinta ja sen perusteet ovat tarjouspyynnön vastaiset. 3) Tarjoajan taloudelliset, tekniset edellytykset tai ammatillinen pätevyys eivät ole vaatimusten mukaiset (katso kohta urakoitsijan soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset). 4) Tarjoaja on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan tarjoajien soveltuvuutta koskevia tietoja. 5) Tarjoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida ilmoitetulla hinnalla suorittaa, jolloin hankintayksikkö pyytää ensin tarjoajalta selvityksen poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteista, jos puute olennainen, niin tämä on poissulkuperuste. Tarjoukset voidaan pois sulkea tarjouskilpailusta edellä kerrotuilla tai hankkeen toteuttamiseen vaikuttavilla muilla laillisilla perusteilla. Tarjouskilpailun järjestäjä
Sivu 12 / 12 pidättää oikeuden tarkastaa tarjoajan toimintaa urakointialalla sen lisäksi mitä tarjouksesta ilmenee. Rakennuttaja ei missään olosuhteissa korvaa tarjouksien tekijöille tarjouksen tekemisestä aiheutuneita kustannuksia. Vaihtoehtotarjoukset Vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen vertailuperusteissa käytetään kokonaishintana vain tarjottua tarjouslomakkeen kokonaishintaa, vaikka urakkaneuvotteluissa tilattava urakkakokonaisuus muuttuisikin. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu sopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme (3) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekeminen Tullakseen käsitellyksi tarjous tulee toimittaa rakennuttajalle/tilaajalle kirjallisesti 28.06.2016 klo 12:00 mennessä suljetussa kirjakuoressa osoitteeseen: Laihian kunta/tekninenlautakunta PL 13 66400 LAIHIA Tarjouskuoreen on kirjoitettava Monnarin koulu -RU " Tarjous tulee laatia tarjouspyyntölomakkeelle kaikki kohdat täyttäen. Rakennuttaja pidättää oikeuden pyytää tarkennuksia tarjoajilta niin, että saadut tarjoukset voidaan saattaa keskenään vertailukelpoisiksi ja pidättää oikeuden olla käsittelemättä puutteellisesti laaditut tarjoukset. Tarjousten avaus Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Avaustilaisuudesta laaditaan pöytäkirja. Laihialla 17.5.2016 Jari Mansikka-aho Tekninen johtaja Laihian kunta