POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde... 4 1.3. Tutustuminen rakennuspaikkaan... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS... 4 2.1. Urakkamuoto... 4 2.2. Maksuperuste... 4 2.3. Urakkasuhteet... 5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 5 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus... 5 3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 5 3.1.2. Tarkennuksia urakkarajoihin... 5 3.1.3. Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat... 7 3.2. Sivuvelvollisuudet... 8 3.2.1. Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet... 8 3.2.2. Muut sivuvelvollisuudet... 8 3.3. Työmaan johtovelvollisuudet... 8 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 8 5.1. Sopimusasiakirjat... 8 5.2. Määrälaskenta... 9 6. URAKKA-AIKA... 9 6.1. Suoritusaika... 9 6.1.1. Töiden aloitus... 9 6.1.2. Töiden valmistuminen... 9 6.1.3. Välitavoitteet... 9 6.1.4. Viivästyminen... 9 6.2. Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 )... 10 7. VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT... 10 7.1. Urakoitsijan vakuudet... 10 7.1.1. Rakennusajan vakuus... 10 7.1.2. Takuuaika ja takuuajan vakuus... 10 7.2. Tilaajan vakuudet... 10 7.3. Vakuutukset... 10 7.3.1. Rakennuskohteen vakuuttaminen... 10 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 12 8.1. Urakkahinnan maksaminen... 12 8.1.1. Mittausluettelo... 12 8.1.2. Ennakko... 12 8.2. Hintasidonnaisuudet... 12 8.3. Laskujen maksuaika ja viivästyskorko... 12

URAKKAOHJELMA 3 (17) 8.4. Muutos- ja lisätyöt... 12 9. ORGANISAATIOT... 12 9.1. Tilaajan organisaatio/ edustajat... 12 9.2. Urakoitsijan organisaatio/ edustajat... 13 9.3. Suunnittelijan laadunvalvonta... 13 10. YHTEISET TOIMITUKSET... 13 10.1. Katselmukset... 13 10.2. Työmaakokoukset... 13 10.3. Työmaapäiväkirja... 14 10.4. Vastaanottotarkastus... 14 10.5. Takuutarkastus... 14 11. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET... 14 11.1. Luvat... 14 11.2. Suunnitelmien toimittaminen... 14 12. LAATU JA YMPÄRISTÖ... 14 12.1. Tilaajan laadunvarmistus... 14 12.2. Urakoitsijan laadunvarmistus... 14 12.2.1. Laatusuunnitelma... 14 12.2.2. Urakoitsijan laadunvalvonta... 15 12.2.3. Ympäristönsuojelu... 16 12.2.4. Työturvallisuus... 16 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 16 14. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 16 14.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin... 16 14.2. Ongelmajätteet... 16 14.3. Työvoimamääräykset... 16 14.4. Ilmoitukset lääninverovirastolle... 16 14.5. Tarjousasiakirjojen julkisuus... 17

URAKKAOHJELMA 4 (17) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja Rakennuttajana on Järvenpään kaupunki/ Tekninen palvelukeskus. Osoite Seutulantie 12 Yhteyshenkilö PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ Juha Loukusa Puhelin 040-3152831 Sähköposti 1.2. Rakennuskohde juha.loukusa@jarvenpaa.fi Rakennuskohteena sijaitsee Järvenpään kaupungissa Poikkitien / Pohjoisväylän risteysalueen eteläpuolella. Urakan kohteena on Poikkitien yritys- ja palvelualueen korttelialueella sijaitseva kallio, keskellä yritysalueen KMKTY-1 korttelia. 1.3. Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sitä ympäröiviin rakenteisiin ennen tarjouksen antamista. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1. Urakkamuoto Urakkamuoto on kokonaisurakka. Urakoitsija on YSE:n tarkoittama pääurakoitsija ja lainsäädännön tarkoittama päätoteuttaja, jolle kuuluvat YSE 1-4 mukaiset velvollisuudet. 2.2. Maksuperuste Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperuste on toteutuneiden työmäärien sekä yksikköhintaluettelon mukaisen yksikköhinnanperusteella määräytyvä urakkahinta.

URAKKAOHJELMA 5 (17) 2.3. Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1. Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1. Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Rakennustyö käsittää pääsääntöisesti asiakirjapapereissa, suunnitelmissa ja liitteissä esitetyt työt ja hankinnat. Pääurakoitsija vastaa yleisten sopimusehtojen mukaan käyttämiensä alihankkijoiden työsuorituksista kuten omistaan. Kaikki aputyöt ja yleiset työmaavelvoitteet (ks. YSE 1998, 3 ) kuuluvat pääurakoitsijalle. Urakkaan kuuluvat mm. seuraavien töiden ja hankintojen suoritus: hyötypuun kaato ja kasaaminen alueen reunaan raivaustyöt työmaatien rakentaminen Pohjoisväylälle maankaivu ja maamassojen siirto maankaatopaikalle louhintatyöt, kallion puhdistus ja irrotus sekä rikotus louheen siirto ja murskaus sekä murskeen siirto varastokasalle (lajeittain) murskeen kuormaus ja ajo tilaajan osoittamaan paikkaan kallionseinämän rusnaus ja lujituspulttaus varastokentän teko, alueen tasaaminen ja louhepinnan kiilaus suunnitelman mukaiseen tasoon työaikainen kuivanapito valmiinpinnan jälkimittaus ja tarkepiirustuksen laatiminen Kaikki rakennuskohteen materiaali- ym. hankinnat kuuluvat urakoitsijalle. 3.1.2. Tarkennuksia urakkarajoihin Maanajoreitti Louhe ja maa-ainekset ajetaan Poikkitien kautta maankaatopaikalle tai tilaajan osoittamaan kohteeseen. Työmaaliikenne liittymästä ajo Pohjoisväylälle on kielletty ruuhka aikoina klo 7.00-9.00 ja klo 15.00-17.00. Ajomatkan mittaaminen Ajomatka mitataan kuormauspisteestä yhteen suuntaan kuorma päällä. Ajettu lyhin reitti yleistä tietä pitkin tilaajan osoittamaan kuorman purku paikkaan. Urakoitsijan työnjohtaja ja urakan valvoja mittaavat matkan yhteisesti.

URAKKAOHJELMA 6 (17) Murskaus Urakassa tehtävän murskeen tulee täyttää yleisen kaupallisen kiviaineksen sekä CE- merkinnän mukaiset vaatimukset. Lopputuotteille (murske) CE- hyväksynnän hakee urakoitsija. Kaikki CE- merkintään liittyvät kustannukset kuuluvat urakkaan ja ne on sisällytettävä yksikköhintoihin. Kallioleikkaukset Kallioleikkausten tarkkuusvaatimus on InfraRyl 2006, taulukon 17110: T2, luokan 3 mukainen. Työnjohto Työmaalla tulee olla työnjohtaja paikalla työn suorittamisen aikana. Toiminnan järjestely Toiminnan järjestelyissä tulee ottaa huomioon, että alue sijaitsee vilkkaasti liikennöityjen teiden varrella. Urakoitsijan liikenne ei saa aiheuttaa haittaa alueen muille toimijoille. Suojaustoimenpiteet tulee tehdä ympäristölupahakemuksen mukaisesti. Kallioleikkauksen putoamissuojaus tehdään teräsverkko aidasta h. 1.2 m. Aidan tulee olla nojaamisen kestävä. Tuetaan terästapeilla. Mittaukset Urakkaan kuuluvat kaikki työssä tarvittavat mittaustyöt. Urakkaan kuuluu massalaskennan suorittaminen ja laskennan tarkistaminen tilaajan edustajan kanssa. Urakoitsija hankkii korkeus- ja kiintopistetiedot Järvenpään kaupungilta ja suorittaa lähtötietojen tarvittavat tarkistusmittaukset. Massaseuranta Kaikissa murskeen siirtämiseen käytettävissä koneissa pitää olla tulostavat vaakalaitteet. Jos vaakalaitteita ei ole käytettävissä tai ne eivät toimi, on murskeen siirto työ keskeytettävä. Urakkaan kuuluu massaseurantataulukon laadinta ja tarkistaminen kerran viikossa tilaajan edustajan kanssa. Taulukon liitteeksi kerätään kerran viikossa siirrettyjen massojen vaakatositteet kohteittain. Taulukosta pitää selvitä, louhittu määrä, murskattu määrä lajeittain, ajetut murskemäärät kohteittain / lajeittain. Mikäli massaseurantataulukko ei ole sovittuna ajankohtana ajantasaisesti laadittu (liitteineen), seuraa urakoitsijalle 1000 sakko / tarkastuskerta. Sakko kirjataan päiväkirjaan ja työmaakokouspöytäkirjaan.

URAKKAOHJELMA 7 (17) Ylläpito Työmaa-alueen ja työmaan käyttämien teiden kulku- ja kuljetusreittien, rakenteiden, tilapäisten liikennejärjestelyiden, yms. hoito ja kunnossapito kuuluvat urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Ympäristöstä huolehtiminen Urakoitsijan on huolehdittava riittävästä pölynsidonnasta. Poravaunut sekä murskauslaitteistot on varustettava pölynsidontalaitteilla. Toiminta on keskeytettävä, mikäli pölynsidontalaitteet eivät toimi. Työaika Melua aiheuttavia toimintoja saa harjoittaa maanantaista perjantaihin, porausta klo 7.00 17.00, rikotusta klo 8.00-18.00, räjäytyksiä klo 8.00-18.00 ja murskausta klo 7.00-22.00 välisenä aikana. Luvat ja katselmukset Urakoitsija hankkii kustannuksellaan kaikki työsuorituksessa tarvittavat luvat ja niiden ehdoissa mainitut seurantatoimenpiteet. Urakoitsija vastaa kaikista työsuorituksensa vaatimista katselmuksista. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan lähikiinteistöjen katselmoinneista ennen louhintatöiden aloitusta sekä louhintatöiden päätymisen jälkeen. Molempien katselmusten pöytäkirjat pitää olla kiinteistön edustajan hyväksymiä ja allekirjoittamia. Urakoitsijan tulee esittää viimeistään vastaanottotarkastuksessa kiinteistöjen vaurioista yksilöity luettelo tai kiinteistöjen edustajien hyväksyntä ettei ole vaatimuksia. Työalue Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450 metrin päässä. etelässä. Alueen pohjoispuolella kulkee Pohjoisväylä ja Poikkitie ja itäpuolella Lahden moottoritie sekä oikorata. Tilaaja on teettänyt alueen meluselvityksen, joka on liitetty tarjouspyyntöaineistoon. Edellä mainitut kiinteistöt/ väylät ja niiden mahdollinen suojaaminen tulee huomioida työnsuunnittelussa ja hinnoittelussa. 3.1.3. Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat - Tilaaja hankkii ympäristötyöluvan.

URAKKAOHJELMA 8 (17) 3.2. Sivuvelvollisuudet 3.2.1. Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Tarjouspyynnön mukaisesti. 3.2.2. Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan tulee laatia ainakin seuraavat työsuunnitelmat, jotka on luovutettava rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen kyseisen vaiheen aloittamista: Kulkuluvat työmaan yleisaikataulu (YSE 5 ) tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat työmaan yleis- ja työvaihesuunnitelma, työaluesuunnitelma louhintatyöhön liittyvät suunnitelmat Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja veronumero. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi 3.3. Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana sekä vastaa kohteen työmaapalveluista. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja hankkii ympäristötyöluvan. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1. Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) Urakkasopimus YSE RT 80260 b) Urakkaneuvottelupöytäkirja c) Yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKAOHJELMA 9 (17) d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma f) Urakkarajapiirustus g) Turvallisuusasiakirja h) Tarjous liitteineen i) Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje, InfraRYL 2006 B. Tekniset asiakirjat j) asemapiirustus, ja leikkaukset 10.11.2014 k) Ympäristölupahakemus l) Meluselvitys 29.12.2014 m) yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset InraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1, Väylät ja alueet. InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 2. järjestelmät. 5.2. Määrälaskenta Tilaaja ei ole suorittanut määrälaskentaa. 6. URAKKA-AIKA 6.1. Suoritusaika 6.1.1. Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai, kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan 6.1.2. Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään 30.12.2015. Mikäli työkohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, tilaaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. 6.1.3. Välitavoitteet Murskaustyö pitää aloittaa ennen 1.6.2015. 6.1.4. Viivästyminen Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään.

URAKKAOHJELMA 10 (17) 6.2. Viivästyssakko (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta ja/tai välitavoitteesta 0,1 % arvonlisäverottomasta lopullisesta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 7. VAKUUDET, VAKUUTUKSET JA MUUTA VASTUUT 7.1. Urakoitsijan vakuudet 7.1.1. Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta vertailuhinnasta (YSE 36 ). Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kk yli urakan valmistumisajan. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu 7.1.2. Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Takuun nojalla korjatulle tai uusituille rakenteille, -laitteille ja / tai -osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu. 7.2. Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. (poikkeus YSE 37 ) 7.3. Vakuutukset 7.3.1. Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 mukainen vahinkovakuutus, jonka tulee kattaa tilaajan hankinnat. Urakoitsijalla tulee olla louhintavastuuvakuutus suuruudeltaan 1,0 M. Urakoitsijan vastuuvakuutuksen tulee kattaa mahdolliset rakennuttajan tai kolmannen osapuolen omaisuudelle räjäytystöistä aihetuvat vahingot. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

URAKKAOHJELMA 11 (17) 7.3.2. Muut vastuut Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit mm. - tieliikennekeskukseen tehtävän ilmoituksen laiminlyönti - toiminta ilman tai vastoin liikenteenohjaussuunnitelmaa/ ELY-keskuksen lupaa - hyväksyttyä varoitusvaatetusta ei käytetä - räjäytystyöt tehdään suunnitelmien tai ohjeiden vastaisesti - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - tien pintakunto puutteellinen 2. Urakkasopimuksessa sovittujen asioiden laiminlyönti, jollei sopimusta pureta. 3. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät muut laiminlyönnit. 4. Aloituskokouksessa todetun urakoitsijan tai hänen valitsemansa urakoitsijan laatiman laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit. Sopimuskohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot 1. kerta euroa 2. kerta euroa 3. kerta euroa 1 500 2 500 5 000 1 500 2 000 3 000 1 000 2 500 5 000 1 000 2 000 3 000

URAKKAOHJELMA 12 (17) 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1. Urakkahinnan maksaminen 8.1.1. Mittausluettelo Maksuerät määräytyvät kuukausittain toteutuneiden työmäärien mukaisesti. Toteutuneista työmääristä laaditaan mittausluettelo, joka perustuu urakoitsijan mittauksiin ja yhteisesti tarkastettuun määrälaskentaan. 8.1.2. Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2. Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3. Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 30 vrk (Poikkeus YSE 41) siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 8.4. Muutos- ja lisätyöt Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista hinnoista / yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen kyseiseen työhön ryhtymistä. Tilaajalla on oikeus suorittaa muutos- ja lisätöitä muulla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan sisällyttää kysyttyihin yksikköhintoihin kaikki ne kustannukset, jotka valmis työtulos edellyttää. 9. ORGANISAATIOT 9.1. Tilaajan organisaatio/ edustajat Tilaajan, Järvenpään kaupungin toimivaltainen edustaja ilmoitetaan myöhemmin. Muut tilaajan edustajat nimetään myöhemmin ja toimivaltuudet määritellään erikseen.

URAKKAOHJELMA 13 (17) 9.2. Urakoitsijan organisaatio/ edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 9.3. Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. He suorittavat laatimiensa suunnitelmien toteuttamisen yleisvalvontaa sekä suunnitelmia täydentävien ja täsmentävien ohjeiden antamista. Heillä ei ole oikeutta määrätä tai sopia muutoksista urakkaan. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1. Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 10.2. Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina n. 1 kk välein. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle 2 vuorokautta ennen työmaakokousta työmaakokousraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat: työmaan vahvuus laskutus, valmiusaste (%) lisä- ja muutostyöt aikataulutilanne aliurakoitsijat, uusien hyväksyttäminen laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut/ suoritettavat korjaustoimenpiteet ympäristöasiat työsuojelu; pidetyt työsuojelutarkastukset, MVR- mittaus työnaikaisen liikenteen hoito kolmansia osapuolia koskevat asiat

URAKKAOHJELMA 14 (17) 10.3. Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ), jonka valvoja ja urakoitsija allekirjoittavat. 10.4. Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus YSE:n mukaisesti 10.5. Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11. RAKENNUTTAJAN JA URAKOITSIJAN TOIMENPITEET 11.1. Luvat Rakennuttaja hankkii rakennuskohteen rakentamista varten tarvittavat luvat. Kaikkien muiden työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija kustannuksellaan. 11.2. Suunnitelmien toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle korvauksetta työmaatarpeisiin (3 sarjaa) kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa kopiosarjat kustantaa urakoitsija samoin kuin mahdolliset lisäsarjat. Urakoitsijan on varattava työsuunnitelmassaan rakennuttajalle kaksi (2) viikkoa aikaa suunnitelmien tarkastamiseen. Laatimiensa suunnitelmien kopiokustannuksista vastaa urakoitsija. 12. LAATU JA YMPÄRISTÖ 12.1. Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat laadunvalvontakokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 12.2. Urakoitsijan laadunvarmistus 12.2.1. Laatusuunnitelma Urakoitsija on laadittava kolmen (3) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva tarkennettu laatusuunnitelma, joka esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Alustavassa laatusuunnitelmassa on esitettävä myös loppudokumentaation alustava sisällysluettelo.

URAKKAOHJELMA 15 (17) Laatusuunnitelmalla tarkoitetaan tälle työlle laadittua yksityiskohtaista suunnitelmaa. Laatusuunnitelma ei saa olla ristiriidassa työkohtaisen työsuunnitelman kanssa, vaan sen tulee olla siitä tarkennettu kuvaus. Laatusuunnitelman tulee sisältää vähintään tekninen työsuunnitelma ja laatu- ja laadunvarmistussuunnitelma. Teknisestä suunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: työmäärät käytettävät resurssit (materiaalit, kalusto ja työntekijät) työtapa aikataulu työturvallisuus ja ympäristöasiat työvaiheen liittyminen muihin töihin. Laatu- ja laadunvarmistussuunnitelmasta on selvittävä mm. seuraavat seikat: laatuvaatimukset koneiden säädöt ja toleranssit mittausmenetelmät mittausten määrät dokumentit vastuuhenkilöt. Rakennuttaja kommentoi urakoitsijan laatusuunnitelman kirjallisesti seitsemän (7) päivän kuluessa sen saamisesta. Hyväksytyksi laatusuunnitelma katsotaan vasta kun siinä on huomioitu rakennuttajan kommentit. Rakennuttajan hyväksymä laatusuunnitelma on töiden aloittamisen ja maksuliikenteen aloittamisen edellytys. 12.2.2. Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava omaa ja mahdollisten aliurakoitsijoiden osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheen oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee sitoutua urakka-asiakirjoissa esitettyihin laatutavoitteisiin sekä urakoitsijan omaan laatusuunnitelmaan. Urakoitsijan työnjohdon tulee ensisijaisesti itse korjata, ilman rakennuttajan valvojan kehotusta, työvirheet ja puutteet. Mikäli urakoitsijan työnjohto suhtautuu välinpitämättömästi työvirheisiin ja puutteisiin, antaa rakennuttaja yhden kirjallisen huomautuksen. Mikäli huomautuksesta huolimatta asia ei korjaannu, tulee urakoitsijan vaihtaa suorituksesta vastannut henkilö YSE 1998 58 4. momentin mukaisesti.

URAKKAOHJELMA 16 (17) 12.2.3. Ympäristönsuojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset, esim. ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristöystävällisyys. Urakoitsijan on laadittava työmaata koskeva ympäristösuunnitelma kahden (2) viikon kuluessa töiden aloituksesta ja hyväksytettävä se rakennuttajalla. Hyväksytty ympäristönsuojelusuunnitelma tulee liittää laatudokumentaatioon 12.2.4. Työturvallisuus Työturvallisuudesta on laadittu erillinen asiakirja, joka on tämän urakkatarjouspyyntöaineiston liitteenä. 13. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaistaan Suomen lain mukaan Tuusulan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 14. MUUT SOPIMUSASIAT/ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 14.1. Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettavaan kiviainekseen (louhe) kuuluu tilaajalle. Louheesta tehtävä murske kuuluu tilaajalle. Hyötypuut kuuluvat tilaajalle. (poikkeus YSE 53 ). Muiden massojen osalta omistusoikeus kuuluu urakoitsijalle. 14.2. Ongelmajätteet Tilaajalla ei ole tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy jotain muuta pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä kuin, mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee siitä välittömästi informoida tilaajaa. 14.3. Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee antaa kerran viikossa ilmoitus tilaajalle työvoimastaan ja koneistaan. Ilmoituksen muoto ja sisältö tarkennetaan työn alkaessa. 14.4. Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Järvenpään kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet.

URAKKAOHJELMA 17 (17) 14.5. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Tekninen Palvelukeskus Järvenpään kaupunki