VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA 2014

Transkriptio

1 VIHDIN KUNNAN SYVÄSTABILOINTIURAKKA

2 Sisällysluettelo: 1 tietoja rakennushankkeesta Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde Tutustuminen rakennuspaikkaan Urakkamuoto ja suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuoto Maksuperuste Pääurakoitsijalle asetetut kelpoisuusvaatimukset Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat... 5 Urakka käsittää Vihdin kunnan rakennuskohteiden syvästabiloinnit seuraavasti: Tarkennuksia urakkarajoihin Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Muut sivuvelvollisuudet (YSE 2, kohta 2) Työmaapalvelut Yleisen liikenteen järjestely Työaikataulu TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Urakka-aika Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Viivästyminen Viivästyssakko Tilaajan oikeus purkaa sopimus Päätoteuttajan vastuut urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen jälkeen Vakuudet ja vakuutukset Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvityksiä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ) Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Tilaajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan maksaminen Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Urakan maksaminen Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika ja viivästyskorko organisaatiot Tilaajan organisaatio / edustajat

3 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Rakennushankkeen rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattori Suunnittelijan laadunvalvonta yhteiset toimitukset Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Työmaan henkilöstöluettelo Vastaanottotarkastus Tarkastuskustannukset Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Vaihtoehtoiset tuotteet Riitaisuuksien ratkaiseminen Muut sopimusasiat / erityisiä määräyksiä Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet Työvoimamääräykset Ilmoitukset lääninverovirastolle Tarjousasiakirjojen julkisuus Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Urakoitsijan valintaperusteet Tarjouksen hylkääminen Tarjouksen valintaperusteet Vaihtoehtoiset tarjoukset Palaute Rakentamisen Laatu RALA ry:lle

4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Vihdin kunta. Vihdin kunnan tekninen- ja ympäristökeskus toimii tilaajana ja on rakennuttajan edustaja. 1.3 Rakennuskohde Urakan kohteena on Vihdin kunnan alueella olevat syvästabiloinnit. Urakkakohteiden 1 ja 2 likimääräiset sijainnit on esitetty asemapiirustuksissa. Urakkaan kuuluu myös muut mahdollisesti urakka-aikana toteutettavat kohteet. 1.4 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVELVOLLISUUDEN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Työ tehdään kokonaisurakkana. Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsijan muut johtovelvollisuudet on esitetty YSE:n 4 :ssä. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. Urakka sisältää kaksi (2) kokonaishinnalla toteuttavaa kohdetta. Kohteet ovat: 1) Satumetsänkaari (Stenkullan asemakaava-alue) 2) Palajärventaival (Palojärven työpaikka-alue) Todelliset määrät mitataan sekä todetaan yhteisesti, ja urakkahintaa muutetaan tarjouksen mukaisella yksikköhinnalla. 4

5 2.3 Pääurakoitsijalle asetetut kelpoisuusvaatimukset Urakoitsijan on täytettävä tässä asiakohdassa mainitut kelpoisuusvaatimukset. Mikäli urakoitsija ei täytä näitä vaatimuksia, hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden sulkea tarjoaja pois tarjouskilpailusta. TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET VELVOLLISUUDET: Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset: 1. Kaupparekisteriote 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4. Todistus eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehtyä sekä 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. Todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus työntekijöilleen Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia lukien tarjouspyynnön mukaisesta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä. Kohtien 2-5 mukaiset selvitykset ja todistukset voidaan korvata Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostetulla voimassaolevalla RALA-perustieto raportilla, joka sisältää selvityksen em. vaatimusten täyttymisestä. Mikäli aliurakoitsija ei kuulu RALA:n piiriin ja urakka kestää yli 6 kk on aliurakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Urakan kestäessä yli 12 kk on aliurakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 12 kk välein, riippumatta siitä kuuluuko RALA:n piiriin vai ei. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen aliurakoitsija, jonka osalta yllä mainitut vaatimukset eivät täyty. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijoiden töitä, ei makseta ennen kuin vaaditut selvitykset on tilaajan puolelta hyväksytty. Urakoitsija vastaa tilaajalle aliurakoitsijan työstä kuten omastaan. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää Vihdin kunnan rakennuskohteiden syvästabiloinnit seuraavasti: 1) Satumetsänkaari (katu plv , lisäksi urakkaan kuuluu osittain pilarointia katuun rajoittuvien tonttien puolella) 2) Palajärventaival (katu plv , , lisäksi urakkaan kuuluu pilarointia katulinjan jatkeena n. 60m) Lisäksi urakkaan kuuluu 5

6 Urakoitsija suorittaa tarvittavilta osin pintamaan raivauksen stabiloitavalta alueelta (kannot, risut ja isommat kivet). Mahdollinen pintamaan rikkominen/pehmentäminen kohteissa kuuluu urakkaan. Urakoitsijan tulee huomioida mahdollinen talvesta johtuva työnaikainen haitta josta ei makseta erillistä korvausta (roudan rikkominen ym.). Raivausjätteet urakoitsija kasaa urakka-alueelle (kaavan mukaiselle katualueelle) tilaajan osoittamaan paikkaan josta tilaaja vie ne pois urakan päätyttyä. Urakkaan kuuluu kaikki työkohteiden 1 ja 2 työselostuksien ja suunnitelmien sekä muiden asiakirjojen mukaiset työt. Erityisesti huomioitavaa: Kohde 1, Satumetsänkaari: - mahdollisen työmaatien ja stabiloitavan työalustan rakentaminen materiaaleineen sekä poisto - urakka-alueella on tapahtunut maansortuma => häiriintynyt maaperä - työmaatien ja työalustan rakentaminen sekä poisto materiaaleineen kuuluu urakkaan Kohde 2, Palajärventaival: - työmaatien ja työalustan rakentaminen sekä poisto materiaaleineen kuuluu urakkaan - työmaatien teko Palajärventien kautta - pilareiden sideainemäärä vaihtelee, osa pilareista 150kg/m3 ja osa 160kg/m3 Urakkaan ei kuulu: - puiden kaato ja poisto Tarkennuksia urakkarajoihin Operaattorit purkavat urakoitsijan ilmoituksen perusteella omat pylväänsä ja johtonsa sekä niihin liittyvät laitteensa ja muuttavat maahan asennetuiksi johtonsa ja niihin liittyvät laitteensa, sekä kuljettavat purkamansa ylimääräiset materiaalit pois kustannuksellaan. Urakoitsijan on tehtävä ko. ilmoitus, sekä ilmoitettava operaattoreille toivottu purkuajankohta riittävän ajoissa, jotta operaattorit ehtivät tehdä asennukset ja ilmoittaa kuluttajille siirron aiheuttamista käyttökatkoksista. Operaattoreiden pysyvien siirtojen kustannuksista vastaa tilaaja. Urakassa käsiteltyjen alueiden tulee olla urakan päättyessä vähintään vastaavassa kunnossa, kuin mitä ne olivat ennen urakan aloittamista. Fortumin ilmajohdon haitta Urakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan Palajärventaipaleen ilmalinjasta mahdollisesti aiheutuva työnaikainen haitta. Esteenä olevat kaapelit / suojaputket, joita ei siirretä pysyvästi 6

7 Urakka-alueella rakentamisen esteenä olevat kaapelit / suojaputket ja johdot yms. rakenteet, joita ei siirretä pysyvästi, on urakoitsijan paljastettava käsin lapiokaivuna ja tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Kaapeleiden tultua esiin kaivetuksi, tulee urakoitsijan ottaa yhteyttä kaapeleiden omistajiin sekä kysyä mahdolliset käsittelyohjeet. Kaapeleiden väliaikainen siirto ja suojaus kuuluvat urakkaan omistajien ohjeiden mukaisesti (operaattoreiden edustajien käynti työmaalla). Urakoitsijan tulee ottaa huomioon johdoista ja kaapeleista aiheutuva haitta, josta ei makseta erillistä korvausta. Työnaikaisien liikenteenohjausväylien rakentaminen ja purkaminen sekä talvityöt - Työnaikaisten väylien rakentamisesta, kunnossapidosta ja purkamisesta ei makseta erillistä korvausta vaan niistä aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää urakan kustannuksiin. - Tilaaja ei maksa talvityölisää Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Rakennuttaja tekee / teettää urakka-alueella - Tilaaja vie urakoitsijan kasaamat kivet ja kannot pois - Tilaaja kaataa hyötypuut alueelta, ja noutaa ne urakka-alueelta Urakka-alueella tehdään toisten urakoitsijoiden toimesta Operaattorit: - tekevät tarvittaessa nykyisen sähköverkon siirtoa tai purkua urakka-alueella 3.2 Sivuvelvollisuudet Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE:ssä (2 ) Muut sivuvelvollisuudet (YSE 2, kohta 2) Kulkuluvat Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen veronumerollinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. Maanalaiset johdot ja laitteet sekä vesihuoltolinjojen kartoitukset Maanalaisten johtojen ja laitteiden paikallistamiseksi ja vahingolta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töiden aloittamista selvittämään kohteessa olevien johtojen sijainti tilaamalla johtotiedosta kaapelikartta tai näyttötilaus. Urakan valmistelussa tiedossa on ainoastaan kohteen 2, Palajärventaipaleen ilmalinja. 7

8 Verohallinto Päätoteuttaja on velvollinen antamaan sekä omien että työmaalla toimivien muiden yritysten työntekijöiden tiedot verohallinnolle alkaen. Kaikki työmaalla toimivat yritykset ovat velvollisia toimittamaan päätoteuttajalle tiedot omista työntekijöistään. 3.3 Työmaapalvelut Urakoitsijan velvollisuudet työmaapalveluiden järjestämisestä on esitetty YSE:n 3 :ssä. 3.4 Yleisen liikenteen järjestely Ennen työn aloittamista yleisen liikenteen järjestelyjä varten urakoitsijan tulee laatia tilaajan vaatiessa hyväksyttäväksi liikenteenohjaussuunnitelma (hyväksytettävä liikennesuunnittelija Elisa Pajusella). Suunnittelussa, järjestelyjen toteuttamisessa ja merkintöjen ylläpidossa tulee ottaa huomioon Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisun 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, sekä Kaivutyöt ja tilapäiset liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla ( ) ohjeet ja määräykset. Lisäksi tulee noudattaa Vihdin kunnan ohjeita ja määräyksiä kaivutöistä. Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten osalta noudatetaan Tiehallinnon (nykyisen Liikenneviraston) ohjetta Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet - laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH Liikennejärjestelyistä ei makseta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä urakan kustannuksiin. Urakkakohteessa ei saa aloittaa töitä ennen kuin liikenteenohjaussuunnitelma on hyväksytty. Töiden edetessä tulee suunnitelmaa päivittää ja tilanteen työmaalla tulee olla suunnitelmien mukainen. Tieturvakoulutus Yleisillä liikennealueilla työskenneltäessä urakoitsijan työmaahenkilöstöllä tulee olla voimassa oleva todistus vähintään Tieturva 1 -kurssin suorittamisesta. Päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioista vastaavilla henkilöillä ja liikennejärjestelyjen suunnittelijoilla sekä vastaavalla työnjohdolla tulee olla voimassa oleva todistus Tieturva 2 kurssin suorittamisesta. Liikenteenohjaajaksi nimettävältä henkilöltä vaaditaan Tieturva 1-pätevyyden lisäksi erillinen perehdyttäminen liikenteenohjaajan tehtävään ja jokaiseen uuteen työkohteeseen työnantajan toimesta. Lisäksi liikenteenohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja omata normaalit aistit. Ympäristön huomioiminen Urakoitsija vastaa kustannuksellaan lähikatujen ja teiden työnaikaisesta kunnossa- ja puhtaanapidosta (sis. mm. pölynsidonnan ja harjauksen) siltä osin, kun kunnossapitotarve aiheutuu urakoitsijan maansiirto- tai huoltoliikenteestä. Palajärven työpaikka-alueen kaava sisältää EV/LR-alueen jossa esiintyy liito-oravia. Tämä tulee huomioida työmaatietä rakennettaessa (katselmus tilaajan kanssa). 8

9 3.5 Työaikataulu Työaikataulun ja työsuunnitelman laatiminen on esitetty YSE:n 5 :ssä. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja kaataa hyötypuut ja vie pois urakka-alueelta. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus YSE RT b) yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset d) urakkaohjelma , liitteineen e) turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet f) InfraRYL 2006, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohje 2.1; määrämittausperusteet 02, KM 02 g) tarjous h) määrä- ja yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat a) pohjarakennustöiden työkohtaiset työselostukset; - Stenkullan asemakaava-alue Satumetsänkaaren sortuma-alue , - Palojärven työpaikka-alue b) piirustusluettelo sekä sijaintikaaviot ja sopimuspiirustukset, c) InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet * d) InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Vesihuolto* * merkatut eivät ole tarjouspyyntö-asiakirjojen liitteenä. Lisäksi urakassa noudatetaan voimassa olevia rakentamista koskevia Suomen lakeja, asetuksia ja määräyksiä, yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja normeja, ohjeita ja järjestyssääntöjä sekä työsuojelu-, ym. ohjeita. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Infra RYL 2010 Rakennuttaja ilmoittaa, että urakassa noudatetaan viimeisintä versiota Infra RYL 2010 julkaisusta, jonka rinnalla käytetään InfraRYL 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön Määrämittausohjeen uusinta versiota

10 5.2 Määrälaskenta Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun määrä- ja yksikköhintaluettelon perusteella. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen luvan Töiden valmistuminen Viivästyminen Urakan on oltava valmiina viimeistään Mikäli urakkakohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, tilaaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä. Mikäli rakennuttaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään. 6.2 Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä (YSE 18 ). 6.3 Tilaajan oikeus purkaa sopimus Rakennuttaja muistuttaa urakoitsijaa siitä, että tilaajalla on YSE 78 :n 1. momentin a) kohdan mukaan oikeus purkaa sopimus: "jos urakoitsija ei noudata sovittua työn alkamiskohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se ilmeisesti valmistu sopimuksen mukaisessa ajassa paitsi jos tämä aiheutuu syistä, jotka oikeuttaisivat urakoitsijan saamaan urakka-aikaan pidennystä." 6.4 Päätoteuttajan vastuut urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen jälkeen Päätoteuttajan vastuut jatkuvat urakoitsijalla urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen jälkeen siihen asti kunnes kaikki vastaanottopöytäkirjassa tai takuutarkastuspöytäkirjassa mainitut urakoitsijan vastattaviksi katsotut virheet ja puutteet on hyväksytysti korjattu. 10

11 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Hyväksyttävässä vakuudessa tulee olla maininta, että vakuus kattaa myös lisä- ja muutostyöt. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvityksiä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.4 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen rakennustyövakuutus koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin, ja sen arvon tulee olla 25 % suurempi kuin urakan veroton hinta. Em. vakuutusmäärä euroina kirjataan urakkasopimukseen. Rakennustyövakuutuksen tulee olla voimassa 1 kuukauden yli varsinaisen urakka-ajan. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 11

12 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Käännetty arvonlisäverovelvollisuus Vihdin kunta on arvonlisäverolain 8 c :ssä määritelty verovelvollinen ostaja. Tässä urakassa ostettuun rakentamispalveluun sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta Urakan maksaminen Ennakko Urakoitsija hyväksyttää maksuerätaulukon (YSE 1998 mukaisesti) tilaajalla. Maksuerä on laskutuskelpoinen kun työvaihe on tilaajan toimesta hyväksytty. Viimeinen erä maksetaan kun työkohde täysin valmis ja laadunvalvontaraportin perusteella hyväksytty. Urakkahintoihin kuulumattomat työt Mikäli tilaaja tilaa urakkahintoihin kuulumattomia töitä tuntitöinä, maksetaan niistä korvausta seuraavasti (sisältävät yleiskulut): - maarakennuskonetyö, KKH (t) 21 65,- euroa / h (alv 0 %) - maarakennuskonetyö, KKH (p) 19 61,- euroa / h (alv 0 %) - maarakennuskonetyö, KKT 04 / 05 48,- euroa / h (alv 0 %) - autotyö, KA 58,- euroa / h (alv 0 %) - miestyö, RAM 36,- euroa / h (alv 0 %) - miestyö, RM 32,- euroa / h (alv 0 %) Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii katupäällikkö. Muut urakkaa hoitavat henkilöt nimetään urakkasopimuksessa. 12

13 Rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja antamaan ja pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä antamaan on oikeutettu työpäällikkö Teuvo Vessman. 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessa ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän edustajan ja vastaavan työnjohtajan, mikäli nämä eivät täytä YSE 56 :n mukaisia vaatimuksia. 9.3 Rakennushankkeen rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattori Tilaaja nimeää urakan alkaessa Valtioneuvoston antaman asetuksen 5 :n tarkoittaman rakentamisvaiheen turvallisuuskoordinaattorin. 9.4 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa tekevät tilaajan organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista, vaan kaikki muutokset ilmoittaa tilaajan edustaja / valvoja. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Työmaakokouksia pidetään erikseen sovittavina ajankohtina. Työmaakokouksien puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ), jonka valvoja ja urakoitsija allekirjoittavat Työmaan henkilöstöluettelo Päätoteuttajalla on oltava ajantasaiset tiedot työmaalla työskentelevistä henkilöistä nimitietoineen työmaan henkilöstöluettelossa (Vna 205/2009,13 ) Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE:n 71 :n mukaan. 13

14 10.6 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksen mukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden/puutteiden vuoksi, niin tilaaja veloittaa uusintatarkastuksista aiheutuneet kustannukset seuraavasti: - ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta - toinen jälkitarkastus 1 000,- (alv 0 %) - kolmas ja sitä seuraavat jälkitarkastukset 2 000,- (alv 0 %) 10.7 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE:n 9 :ssä. Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Laatutason ylittämisestä ei suoriteta korvausta. Turvallisuuspuutteita ei voida hyväksyä arvonvähennyksiin, vaan ne on poistettava Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Laatusuunnitelmassa on esitettävä ympäristön suojelua koskevat toimenpiteet. Urakoitsijan on esitettävä tilaajalle hyväksyttäväksi tärkeimpien aliurakoitsijoiden ja rakennustavaroiden valmistajien laadunvarmistus. Yhtenä pätevänä syynä aliurakoitsijan hylkäämiselle on laadunvarmistuksen puuttuminen. Pääurakoitsijan on valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osilta saavutetaan. Urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava (itselle luovutus), että urakka on valmis ja täyttää sopimuksen mukaiset vaatimukset. Urakoitsijan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE:n 10 :ssä Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita vastaavia tuotteita, urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen tilaajan hyväksyntä. 14

15 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Lohjan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 ) lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - hyötypuut 13.2 Ongelmajätteet Tilaajalla ei ole tiedossa. Mikäli kohteesta löytyy jotain muuta pilaantunutta maa-ainesta tai ongelmajätettä kuin mitä asiakirjoissa on mainittu, tulee siitä välittömästi informoida tilaajaa Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee työmaakokouksessa antaa tilaajalle ilmoitus työvoimastaan ja koneistaan Ilmoitukset lääninverovirastolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle Vihdin kunnan kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden ja näiden aliurakoitsijoiden nimet ja urakkakohteet Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset Tehtävien laiminlyönnistä tai laatusuunnitelmien vastaisesta toiminnasta annetusta kirjallisesta huomautuksesta tilaaja perii sakkoa urakkaohjelman liitteenä olevan ( ) taulukon mukaisesti. Sakko peritään välittömästi sen antamisesta seuraavasta laskutukseen tulevasta maksusta. 15

16 14 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja tai pyydetyt erittelyt puuttuvat. Kaikki tarjoukset voidaan jättää perustellusta syystä hyväksymättä. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina Tarjouksen valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään tarjoushinnaltaan halvimman tarjouksen antanut tarjouspyynnössä esitetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä urakoitsija Vaihtoehtoiset tarjoukset Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta. Ellei tarjouspyynnön mukaista tarjousta anneta, ei myöskään vaihtoehtoista tarjousta käsitellä Palaute Rakentamisen Laatu RALA ry:lle Tilaaja antaa urakasta Rakentamisen Laatu Rala ry:lle palautteen rakennustyön onnistumisesta voimassa olevan RALA:n palautekaavakkeen mukaisesti. Tilaaja arvioi erikseen myös aliurakoitsijoiden ja alihankkijoiden onnistumisen. Edellä mainittuja palautetietoja käytetään tulevissa kohteissa urakoitsijan laadunarvioinnissa. LIITTEET: - Turvallisuusasiakirja Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset, Piirustusluettelo