SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88
13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4 1.1.3 Kohde... 4 1.1.4 Rakennuttaja... 4 2 Rakennuskohde... 5 2.1 Kohteen erityispiirteitä... 5 2.2 Hankkeen urakkamuoto... 5 3 Urakat ja niiden sisältö... 5 3.1 Pääurakka... 5 3.2 Sivu-urakat... 5 3.3 Rakennuttajan erillishankinnat... 6 3.4 Alistussuhteet... 6 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta... 6 4.1 Yhteistoiminta... 6 4.2 Tiedottaminen... 6 4.3 Tilojen ja piha-alueiden käyttö ja suojaukset sekä turvallisuus... 6 4.4 Avainten hallinta ja omaisuuden suojaus... 6 4.5 Kulkuluvat... 7 4.6 Työaikataulu... 7 4.7 Katselmukset... 7 4.8 Luvat... 7 4.9 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 5 Laatu... 7 5.1 Laadunvarmistus... 7 5.2 Vaihtoehtoiset tuotteet... 8 6 Asiakirjat... 8 7.1 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 8 7 Urakka-aika... 8 7.1 Rakennusaika... 8 7.2 Välitavoitteet... 8 7.3 Viivästyminen... 8 8 Vastuuvelvoitteet... 9 8.1 Takuuaika... 9 8.2 Urakoitsijan vakuudet... 9 8.3 Vakuutukset... 9 9 Rakennuttajan maksuvelvollisuus... 9 9.1 Urakkahinnan sitominen määriin... 10 9.2 Muutostyöt... 10 9.3 Valvonta... 10 10 Työmaan hallinto ja toimitukset... 10 10.1 Urakoitsijan organisaatio... 10 10.2 Kirjaukset... 11 10.3 Työmaakokoukset... 11 10.4 Viranomaistarkastukset... 11 11 Vastaanottomenettely... 11
11.1 Vastaanottotarkastus... 11 11.2 Toimintakokeet... 11 11.3 Luovutusaineisto... 11 12 Erimielisyydet... 12 13 Urakoitsijan valintaperusteet... 12 13.1 Valintaperusteet... 12 13.2 Vaihtoehtotarjoukset... 12 14 Tarjous... 12 14.1 Tarjouksen muoto... 12 14.1.1 Erillishinnat... 12 14.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset... 12 14.3 Tarjouksen voimassaoloaika... 13 14.4 Tarjouksen tekeminen... 13 14.5 Tarjousten avaus... 13 14.6 Lisätiedot... 13 3
1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1.1 Rakennushanke Hanke käsittää Sonkajärven terveyskeskuksen vuodeosaston muutosten rakentamisen suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. 1.1.2 Kohde Sonkajärven terveyskeskus Taivallahdentie 4 74300 Sonkajärvi 1.1.3 Rakennuttaja Sonkajärven kunta Rutakontie 74300 Sonkajärvi Yhdyshenkilö: Jari Sihvonen Suunnittelijat, asiantuntijat Arkkitehtisuunnittelu: Tiina Lumberg RI, amk puh. 017 8211 511, 040 522 7662 email. Tiina.Lumberg@inststo-savolainen.fi Rakennesuunnittelu: Juha Kumpulainen RAK-suunnittelusta vastaava, RI puh. 017 8211 513 email. Juha.Kumpulainen@inststo-savolainen.fi LVIA-suunnittelu: Jari Niskanen LVI-Insinööritoimisto Jari Niskanen Ky Kukkomäentie 42 74700 Kiuruvesi puh. 017-752117, 050-5225402 jari.niskanen@lviniska.inet.fi Sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Aarne Kärkkäinen Oy Riistakatu 11, 74 100 Iisalmi Yhdyshenkilö: Jari Tolonen puh: 017-824 538 Sähköposti: etunimi.sukunimi@akengineering 4
2 Rakennuskohde 2.1 Kohteen erityispiirteitä Urakoitsijoiden erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, että kohde sijaitsee toimivassa terveyskeskuskiinteistössä. Rakennustyö ei saa haitata kiinteistön toimintaa eikä turvallisuutta saa vaarantaa. Pääurakoitsija laatii ennen työn aloittamista rakennuttajan hyväksymän turvallisuus-suunnitelman, jonka mukaisesti työmaalla toimitaan. 2.2 Hankkeen urakkamuoto Urakkamuotona on kokonaishintaiset jaetut urakat. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Muut urakat toteutetaan alistettuina sivu-urakoina. Maksuperuste on urakkasopimuksen mukainen kiinteä kokonaishinta. Urakoihin sisältyvät kaikkien niiden töiden suorittaminen aputöineen sekä aine- ja tarvikehankintoineen siten, että rakennustyö voidaan luovuttaa rakennuttajalle työn päätyttyä täysin valmiina ja urakka-asiakirjojen edellyttämässä kunnossa. Rakennuttajan kanssa sopimuksen tehnyt urakoitsija on oikeutettu antamaan urakastaan osasuorituksia muille urakoitsijaliikkeille saatuaan siihen ensin rakennuttajan suostumuksen. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Pääurakoitsijana toimii kohteen rakennusurakoitsija. Urakoitsijalle kuuluvat YSE:n 1 Pääsuoritusvelvollisuus ja 2 Sivuvelvollisuudet mukaiset velvoitteet. Urakoitsija vastaa lisäksi YSE:n mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista sekä toimii Rakennustyön turvallisuusmääräysten (VnP 629/1994) tarkoittamana päätoteuttajana. 3.2 Sivu-urakat Sivu-urakkoina ovat LVIA- ja sähköurakat. LVIA-urakkaan kuuluvat vesi- ja viemäri- (PU), ilmanvaihtolaitteet (IU) kanavistoineen, lämpöjohdot- (PU) ja jäähdytyslaitteet (KU) sekä kiinteistöautomaatiolaitteet (AU) ja ohjelmistot saatettuna valmiiksi sopimusasiakirjojen mukaisesti. Sähköurakkaan kuuluvat rakennuskohteen sähkötyöt saatettuna valmiiksi sopimusasiakirjojen mukaisesti. 5
3.3 Rakennuttajan erillishankinnat Käytävien alakattolevyt on hankittu. Rakennusurakkaan kuuluu tarvittavien kannakkeiden ja tarvikkeiden hankkiminen sekä asennus. Paloilmoittimien hankinta ja asennus. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden tehdä muita hankintoja. 3.4 Alistussuhteet Rakennuttaja pyytää erikseen kohdassa 3.2 mainitut sivu-urakat ja tekee näiden kanssa rakennusurakkaan alistetut sivu-urakkasopimukset. Alistussopimuksia tehdään kaksi, toinen pääurakoitsijalle ja toinen rakennuttajalle, joka säilyttää sopimuksen myös sivu-urakoitsijoiden lukuun. Alistussopimuksen allekirjoittavat rakennuttaja, pääurakoitsija ja kaikki sivu-urakoitsijat erikseen. 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoiminta Pääurakoitsija huolehtii ja johtaa työmaan yhteistoimintaa sekä huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Tätä varten urakoitsijoiden on pidettävä pääurakoitsijan johdolla yhteistoimintakokouksia (urakoitsijapalaveri) vähintään viikoittain. Pääurakoitsija huolehtii töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. 4.2 Tiedottaminen Pääurakoitsijalla on tiedotusvastuu. 4.3 Tilojen ja piha-alueiden käyttö ja suojaukset sekä turvallisuus Pääurakoitsijan tulee rakentaa tarvittavat suojaseinät, rakennelmat yms. urakkarajaliitteen mukaan. Työmaan turvallisuus urakkarajaliitteen mukaisesti. 4.4 Avainten hallinta ja omaisuuden suojaus Urakoitsijan on ylläpidettävä luetteloa henkilöistä, joille on luovutettu kiinteistöllä olevien rakennusten avaimia. Lukitusvastuu on pääurakoitsijalla. 6
4.5 Kulkuluvat Kaikilla työmaalla liikkuvilla työntekijöillä tulee olla näkyvillä oleva kulkulupa. Urakoitsijan on ylläpidettävä luetteloa myönnetyistä kulkuluvista. Työntekijöillä tulee olla verotunniste. Rakennuttaja siirtää järjestämis- ja valvontavastuun työturvallisuuslain (738/2002) tarkoittamista kuvallisista henkilötunnisteista pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija vastaa myös sivu- ja aliurakoitsijoiden kulkuluvista. Pääurakoitsija vastaa työturvallisuuslain pykälän 63 mukaisten työturvallisuusrikkomusten seurauksista. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. 4.6 Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava yhdessä sivu-urakoitsijoiden kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta ja esitettävä se rakennuttajalle yhteisesti hyväksyttäväksi. Työaikataulun sisältö on määritelty tarkemmin urakkarajaliitteessä. 4.7 Katselmukset Suunnitelmakatselmus pidetään urakkaneuvottelun yhteydessä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista. Ennen töiden aloitusta pidetään aloituskatselmus, johon osallistuvat rakennuttajan, vakuutusyhtiön ja urakoitsijoiden edustajat. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. 4.8 Luvat Tilaaja hankkii tarvittavan rakennusluvan. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankinnasta huolehtii urakoitsija, kukin omalta urakka-alaltaan. Rakennuslupaan merkittyjen katselmusten ja ilmoitusten tekemisestä ajallaan huolehtii pääurakoitsija. 4.9 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 kopiosarjaa suunnitelmia. Suunnittelun valmius, tarvittavat lisäsuunnitelmat sekä suunnitelma-aikataulu todetaan ennen urakkasopimuksen tekemistä ja kirjataan sopimusasiakirjoihin. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemansa asiakirjojen kopiosarjat huolehtivat ja kustantavat itse kukin urakoitsija. Työn aikana tarvittavia detaljeja ym. suunnitelmia sekä työmaakokouspöytäkirjat tullaan toimittamaan sähköpostilla. Tätä tarkoitusta varten tulee työmaalla olla käytettävissä sähköposti- ja internetyhteys. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Kaikilta urakoitsijoilta edellytetään hankekohtaista laatusuunnitelma urakkarajaliitteen mukaisesti. Pääurakoitsijan on laadittava työmaan kosteudenhallinta- ja puhtaussuunnitelmat urakkarajaliitteen mukaisesti. 7
5.2 Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsijoiden on hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, joita ei ole yksilöity tuotteina suunnitelma-asiakirjoissa tai jotka urakoitsija esittää muutettavaksi. Hyväksyttäminen tulee tehdä niin ajoissa, että rakennuttajalla on mahdollisuus suorittaa tuotteen vertailu ja tehdä päätös, siten ettei se vaikuta urakka- tai hankinta-aikatauluun. Materiaalien hyväksyttäminen esitetään suunnitelma-aikataulussa. Ennakkohyväksymisellä varmistetaan, että toimitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelmaasiakirjojen laatuvaatimukset. 6 Asiakirjat 7.1 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 1998 (YSE) huomioiden ao. asiakirjojen pätevyysjärjestys. Urakkasopimukseen liitetään seuraavat asiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys on luettelon mukainen: urakkaneuvottelupöytäkirja tarjouspyyntö urakkaohjelma liitteineen YSE 1998 tarjous määräluettelot yksikköhintaluettelo asiakirjaluettelossa mainitut muut suunnitelma-asiakirjat 7 Urakka-aika 7.1 Rakennusaika Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt 2.5.2012 Urakkasuorituksen tulee olla kokonaan valmis viimeistään 24.8.2012. 7.2 Välitavoitteet Ei välitavoitteita. 7.3 Viivästyminen Urakan viivästyessä kohdissa 8.1 ja 8.2 mainituista määräajoista maksaa urakoitsija tilaajalle viivästyssakkona: - valmistumisen osalta 0,5 %:a ja sivu- ja aliurakassa 1,0 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakkoa maksetaan välitavoitteiden ja valmistumisen osalta yhteensä enintään 75 päivältä. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa täysin valmiiseen kuntoon, voi rakennuttaja ottaa työt tällöin vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. 8
8 Vastuuvelvoitteet 8.1 Takuuaika Takuuaika on 24 kk siitä, kun tilaaja on ottanut kohteen kokonaisuudessaan vastaan. Vedeneristystöille ja tarvikkeille vaaditaan rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen vuoden takuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. 8.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikaiseksi vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään 10 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli urakka-ajan. Takuuajalle urakoitsija antaa tilaajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän omavelkaisen takauksen määrältään 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli takuuajan. Urakoihin sisältyville laiteille laitetoimittajan on annettava rakennuttajalle pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämä omavelkainen takausmäärältään 10% arvonlisäverottomasta hankintahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kk yli takuuajan. Urakoitsijan rakennuttajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivuurakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee mainita vakuutta koskevassa sitoumuksessa. Tarjoajan on ilmoitettava urakkaneuvottelussa annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. 8.3 Vakuutukset Pää- ja sivu-urakoitsijoilla tulee olla rakennuttajan hyväksymä voimassa oleva vastuuvakuutus, vastuumäärä 500 000,00 euroa, jonka tulee kattaa kaikki mahdolliset urakoitsijan toiminnasta työntekijöille, tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvat vahingot. Pää- ja sivu-urakoitsijat huolehtivat omista lakisääteisistä tapaturmavakuutuksistaan sekä työmaalla olevan oman ja työntekijöidensä omaisuuden palovakuutukset sekä omien työkalujensa, työntekijöiden ja irtaimen omaisuuden palo- varkaus- ja murtovakuutuksista. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle tilaajan nimiin rakennustyövakuutuksen. Vakuutusarvon tilaaja ilmoittaa urakkaneuvottelussa. Vakuutuksen omavastuu on enintään 0,5 % urakkasummasta. 9 Rakennuttajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan maksaminen Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan ja tilaajan yhteistyössä laatima maksu-erätaulukko. Jokaiseen maksuerään sisältyy tarvikkeiden hankinta ja asennus. Maksuerät tulee sitoa tehtyyn työsuoritukseen. 9
Työmaan vastaava työnjohtaja ja valvoja hyväksyy maksuerät laskutettavaksi. Kukin urakoitsija huolehtii maksuerälaskut tilaajalle laskutusluvan saatuaan. Maksuerien maksuaika on 21 vrk maksukelpoisuuden toteamisesta, jonka tekee valvoja. Viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukainen. Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 50% rakennusaikaisen vakuuden summasta. Tämä maksuerä voidaan maksaa urakoitsijalle, kun sopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle, työt aloitettu ja rakennuttaja hyväksynyt urakoitsijan laatu- ja työmaasuunnitelman. Viimeinen maksuerä on vähintään 10% urakkasummasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu, takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan, tarkastusasiakirjan, loppupiirustukset) on luovutettu rakennuttajalle, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet korjattu. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 9.1 Urakkahinnan sitominen määriin Urakkahinta on sidottu teknisiin asiakirjoihin kuuluvissa esitettyihin suoritemääriin, kuten esim. lattiapäällysteet. Urakoitsijan tulee liittää tarjoukseensa näihin suoritteisiin liittyvät yksikköhinnat, joilla urakkahintaa korotetaan tai alennetaan, jos rakentamisessa toteutunut suoritemäärä poikkeaa sidotusta määrästä. Yksikköhintojen esittäminen kuvattu tämän urakkaohjelman kohdassa "16 Tarjous" 9.2 Muutostyöt Muutostöissä käytetään yleiskustannuslisänä 12 %:a. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksista aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle arvonlisäverottomasta arvosta. Kaikista lisä- ja muutostöistä on tehtävä kirjallinen tarjous, joka on annettava ajoissa niin, että se ehditään käsitellä ennen ko. työn suoritusta. Niissä muutostöissä, joissa ei ole sovittu yksikköhintoja, on tehtävä erillinen tarjous, josta ilmenee materiaali- ja työkustannusten sekä mahdollisten alihankintojen osuus. Ellei tarjouksesta päästä tilaajan kanssa yksimielisyyteen, tulee urakoitsijan suorittaa muutostyö omakustannushintaan YSE 47 mukaan. 9.3 Valvonta Rakennuttaja asettaa rakennustöiden valvojan. Lisäksi valvontaa suorittavat kohteen suunnittelijat. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää erikseen ilmoitettava rakennuttajan edustaja. Työn aikana tehtävistä kiirelisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajan asettama valvoja. 10 Työmaan hallinto ja toimitukset 10.1 Urakoitsijan organisaatio Pääurakoitsija asettaa vastaavan työnjohtajan jolta vaaditaan riittävä kokemus vastaavan tyyppisten rakennushankkeiden johtamisesta. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennuttaja erikseen. Vastaavan työnjohtajan tulee olla päätoiminen. 10
Urakoitsijan tulee huolehtia, että tarvittavat erityisalojen työnjohtajat (mm. Kvv ja IV) hyväksytetään viranomaisilla. 10.2 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään vähintään kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle ja toinen luovutetaan tilaajalle. 10.3 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään vähintään kerran kuukaudessa. 10.4 Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Pääurakoitsija huolehtii, että kaikki rakennusluvan edellyttämät viranomaistarkastukset pidetään ajallaan. Tarkastuksista on ilmoitettava myös rakennuttajalle, jotta rakennuttajan edustaja voi olla tarvittaessa läsnä. 11 Vastaanottomenettely 11.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus pidetään YSE:n mukaisesti. Pääurakoitsija ilmoittaa vastaanottotarkastusajankohdan. Ennen vastaanottotarkastusta urakoitsijat suorittavat kohteen luovutuksen itselleen (oman työn tarkastus). Työsuorite tulee olla valmis ja mahdollisimman virheetön vastaanottovaiheessa. Mikäli kohteessa joudutaan urakoitsijan virheiden ja puutteiden vuoksi suorittamaan jälkitarkastuksia, veloitetaan jälkitarkastuksesta aiheutuneita kustannuksia tarkastuksen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: 1. jälkitarkastus veloituksetta 2. jälkitarkastus tai useammat jälkitarkastukset 500 /tarkastus 11.2 Toimintakokeet Putki-, ilmavaihto-, rakennusautomaatio- ja sähkötöiden osalta on suoritettava työselostusten mukaiset toimintakokeet ennen vastaanottotarkastusta. Rakennusurakoitsijan on huolehdittava työmaan puhtaudesta siten, että toimintakokeet ovat mahdollisista suorittaa. 11.3 Luovutusaineisto Urakoitsijat luovuttavat omasta alueestaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä kirjallisen materiaalin mapitettuina tilaajalle. Luovutusaineistoon kuuluu: loppupiirustukset, mihin on merkitty kaikki suunnitelmista poikkeamat tarkepiirustukset käyttö- ja huolto-ohjeet takuutodistukset viranomaistarkastuspöytäkirjat tarkastusasiakirja muut kohteen erityisluonteesta johtuvat dokumentit Pääurakoitsija koostaa huoltokirjan ja hyväksyttää sen tilaajalla ja rakennusvalvontaviranomaisilla. 11
Urakoitsijan tulee tarkastaa yhdessä suunnittelijoiden kanssa rakennuksen loppupiirustukset. Loppupiirustusten laatimisesta ja kustannuksista vastaavat urakoitsijat. Luovutusaineiston luovuttaminen on viimeisen maksuerän maksukelpoisuuden ehto, ks. 10. 12 Erimielisyydet Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti YSE 89 mukaan sopimusasiakirjojen periaatteiden mukaan. Ellei sopimukseen päästä, riitaisuudet jätetään paikallisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 13 Urakoitsijan valintaperusteet 13.1 Valintaperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan edullisin tarjous. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Rakennuttajalla on oikeus hylätä kaikki tarjoukset. Tarjousasiakirjojen laadinnasta ei makseta korvauksia. 13.2 Vaihtoehtotarjoukset Rakennuttaja ei hyväksy vaihtoehtotarjouksia, tarjousten tulee olla tarjouspyynnön mukaisia. 14 Tarjous 14.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä tarjouspyyntöön sisältyvää tarjouslomaketta tai muuten tarjouksesta tulee käydä ilmi vastaavat asiat. Tarjouksen laatimis- ja työmaakielen tulee olla suomi. Tarjoukseen on liitettävä tarjouspyynnön teknisiin asiakirjoihin kuuluvat yksikköhintaluettelot täytettyinä. Tarjouksessa tulee esittää suunniteltu projektin organisaatio henkilönimineen ja referensseineen. 14.1.1 Erillishinnat Ei ole. 14.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjoajan tulee täyttää seuraavat kelpoisuusvaatimukset. Luettelon yhteydessä on mainittu asiakirja, jolla kelpoisuuden täyttäminen osoitetaan tai tiedot, jotka tarjoajan tulee antaa Tilaajavastuulain 1233/2006 mukaisesti vaatimukset 1. Tarjoaja on merkitty ALV-rekisteriin ALV-rekisteriote 12
2. Tarjoaja on merkitty työnantajarekisteriin Työnantajarekisteriote 3. Tarjoaja on merkitty ennakonperintärekisteriin Ennakonperintärekisteriote 4. Tarjoajalla ei ole maksamattomia veroja tai hänellä Verovelkatodistus on vahvistettu maksusuunnitelma 5. Tarjoajalla ei ole maksamattomia eläkevakuutusmaksuja Eläkemaksutodistus tai hänellä on hyväksytty maksusopimus 6. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin Kaupparekisteriote Kohdat 1-6 voidaan korvata voimassaolevalla RALA ry:n pätevyystodistuksella. Lisäksi urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava vastaavat tiedot aliurakoitsijan osalta. Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain 1233/2006 mukainen selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista sekä yrityksen että aliurakoitsijoiden osalta. Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Rakennuttajalla ja tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 14.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa kaksi kuukautta tarjouspyyntökirjeessä mainitusta jättöpäivästä lukien. 14.4 Tarjouksen tekeminen Tarjous toimitetaan rakennuttajalle suljetussa kuoressa, jonka päällä on merkintä Sonkajärven terveyskeskus, rakennus-/ / LVIA- / sähköurakkatarjous Tarjous tulee jättää 12.4.2012 klo 12.00 mennessä: Osoitteella: Sonkajärven kunta Jari Sihvonen Rutakontie 74300 Sonkajärvi 14.5 Tarjousten avaus Tarjoukset avataan mahdollisimman pian tarjouksen jättämisen jälkeen. Tarjouksen tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa. 14.6 Lisätiedot Rakennuttajalta pyydetyt lisätiedot rakennuttaja toimittaa tarjouspyynnön mukaisesti. Muita lisätietoja ei katsota sitoviksi. Laskenta-asiakirjat voidaan toimittaa urakoitsijoille sähköisesti. Iisalmessa 12.3.2012 Tiina Lumberg RI, amk Insinööritoimisto Savolainen Oy liitteet: työturvallisuusliite 13