Liite 2. Urakkaohjelma

Transkriptio

1 Liite 2 Urakkaohjelma Staran luonnonkivityöt 2017: Alue 1, läntiset kaupunginosat, HEL Alue 2, pohjoiset kaupunginosat, HEL Alue 3, itäiset kaupunginosat, HEL Staran betonikivityöt 2017: Koko kaupungin alueella, HEL ajalla

2 URAKKAOHJELMA Kaupunkitekniikat 2 / SISÄLLYSLUETTELO: TIETOJ A RAKENNUSHANK KEESTA URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS RAKENNUTTAJA... 3 TILAAJA... 3 RAKENNUSKOHDE... 3 URAKKAMUOTO... 3 MAKSUPERUSTE... 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT... 8 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT... 8 YHTEISET TOIMITUKSET URAKKAHINNAN MAKSAMINEN... 7 LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO... 8 LASKUTUKSEN MYÖHÄSTYMINEN... 8 KATSELMUKSET... 8 TYÖMAAKOKOUKSET... 9 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA... 9 TAKUUTARKASTUS... 9 LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS... 9 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS SOPIMUSSAKKO MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN SOSIAALINEN VASTUU ONGELMAJÄTTEET VIERASPERÄISET TUHOLAISET TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET ILMOITUKSET VEROTTAJALLE TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS... 12

3 URAKKAOHJELMA 3 / 12 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Helsingin kaupunki ja päätoteuttaja on Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu. 1.2 Tilaaja Tilaajan edustajana ja urakkasopimuksen tekijänä toimii Stara. 1.3 Rakennuskohde Hankintakokonaisuus muodostuu neljästä erillisestä kivitöiden urakasta jotka käsittävät Staran kaupunkitekniikoiden vuonna 2017 tehtäviä luonnonkivitöitä Staran kolmella eri kaupunginosa-alueella sekä betonituotteiden asennustöitä koko kaupungin alueella ajalla Kukin osaurakka toteutetaan omana hankintana. Lisäksi voidaan tämän tarjouksen perusteella antaa tehtäväksi myös Staran muiden osastojen kivitöitä, joihin ko. osastot eivät itse ole pyytäneet erillistä tarjousta. Tätä urakkaohjelmaa sovelletaan seuraavissa urakoissa: 1. Alue 1, Läntisten kaupunginosien luonnonkivityöt, HEL Alue 2, Pohjoisten kaupunginosien luonnonkivityöt, HEL Alue 3, Itäisten kaupunginosien luonnonkivityöt, HEL Staran kaupunkitekniikoiden betonikivityöt, HEL URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Kukin osaurakka on yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena ovat urakkasopimuksen perusteella määräytyvät työvaiheiden yksikköhinnat. Työvaiheiden yksikköhinnat saadaan kertomalla määräluetteloissa esitetyt kunkin työvaiheen pistearvot urakoitsijan tarjouksessaan antamalla yhden pisteen arvolla. Myös määräluettelon massoittelemattomista pistearvoista muodostuva euromääräinen yksikköhinta on urakoitsijaa sitova. Urakoitsijan tulee sisällyttää massa- ja pistearvoluettelon perusteella antamaansa pisteen arvoon sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Maksuperusteesta lisää työkohtaisissa laatuvaatimuksissa ja selostuksissa.

4 URAKKAOHJELMA 4 / URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoihin kuuluu eri puolilla kaupunkia sijaitsevia reunakivi-, nupu-, noppa- ja kenttäkiviverhous-, betonikiveys-, laatoitus- ym. kivitöitä. Alustavassa työkohdeluettelossa on mainittu työkohteen suuruutta kuvaava arvioitu m- tai m 2 -määrä ja aika, jolloin työ on suunniteltu tehtäväksi. Kohdeluettelon tarkentaminen tapahtuu työmaakokouksissa, jolloin sovitaan myös työkohteen kestoaika. Urakoitsijalla on oikeus toteuttaa vain työmaakokouksissa sovittuja työkohteita tilaajan määräämässä järjestyksessä. Urakkaan kuuluu asennettavien tuotteiden hankinta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden toimittaa joitakin materiaaleja, ja oikeuden teettää kivitöitä myös sopimuksen ulkopuolisilla tahoilla. Urakkaan kuuluvat kaikki suunnitelman edellyttämät rajamerkkien, kaapeleiden ja muiden laitteiden väliaikaiset siirtämiset. Lisäksi urakoitsija on velvollinen ottamaan huomioon alueella ja lähietäisyydessä käynnissä olevat muut rakennustyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. Edellä mainittujen urakoiden lisäksi voidaan urakoitsijalla teettää tämän urakkasopimuksen/tilauksen ehdoin ko. urakan alueella mahdollisesti tehtäviä Staran muiden osastojen sekä kaupungin muiden virastojen, laitosten ja yhtiöiden kiveystöitä, joita ei ole erikseen kysytty, ei kuitenkaan ns. kausitöitä, jotka ovat edellä mainittujen urakoiden luonteisia koko kauden kestäviä töitä Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Mahdollisesti tähän urakkaan liittyvien töiden esteenä olevien johtojen ja pylväiden yms. pysyviksi tarkoitetut siirrot eivät kuulu urakkaan. 3.2 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija vastaa valtioneuvoston rakennustyön turvallisuudesta antaman asetuksen /205 mukaisista työmaan johtovelvollisuuksista sekä työsuojeluvelvoitteista sopimuksen kohdassa 6 sovitun mukaisesti. Työmaan johtovelvollisuuksien hoitaminen todetaan kohdekohtaisesti. Päätoteuttajan ollessa muu kuin tilaaja on urakoitsija työkohteessa toimiessaan velvollinen noudattamaan kohteen päätoteuttajan työturvallisuuteen sekä työn ajoitukseen liittyviä määräyksiä.

5 URAKKAOHJELMA 5 / TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Monissa rakennuskohteissa tullaan urakka-aikana suorittamaan tilaajan tai muiden osapuolien toimesta seuraavia töitä ja joiden ajoituksessa noudatetaan seuraavaa: 1. Tilaaja tekee katutöihin liittyviä maanrakennus- ja vihertöitä kivettävällä alueella ja sen ympäristössä samaan aikaan. 2. Tilaaja teettää kivitöitä alueella myös muilla urakoitsijoilla. 3. Tilaaja teettää alueella samaan aikaan päällystystöitä. 4. Alueella tehdään samaan aikaan myös kaapelitöitä. Urakoitsijan on sovittava työnsä ja työalueensa toisten urakoitsijoiden kanssa tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Lisäksi tilaajalla on oikeus suorittaa rakennustöitä työalueella. Tilaaja hankkii tarvittavat materiaalit lukuun ottamatta määräluettelossa esitettyjä urakoitsijan materiaaleista tehtäviä töitä. 5. URAKKA-AIKA 5.1 Suoritusaika Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai omalla vastuullaan aiemmin. Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä eikä sen tiedoksiannolla, vaan vasta myöhemmin solmittavalla urakkasopimuksella. Tavoitteena on, että epävirallinen tieto urakoitsijoiden valinnasta toimitetaan tarjousten avaamista seuraavana päivänä ja että päätösprosessi on edennyt sopimuksen solmimiseen asti urakkakauden alkuun mennessä. Urakoitsija voi aloittaa työt kohteissa pääsääntöisesti huhtikuussa. Tiedotuksen ja töiden aloittamisen välinen aika on varattu urakoitsijalle hankintojen tekemistä varten. Työt voidaan kussakin kohteessa aloittaa, kun asiasta on sovittu työmaakokouksessa ja kun kohteessa on pidetty alkukatselmus. Alkukatselmuspöytäkirjaan tulee merkitä kaikki työkohteen ajoitukseen, hinnoitteluun ja laskutukseen vaikuttavat sopimuksenvaraiset asiat. Tilaaja ei ole velvollinen maksamaan mitään sopimuksenvaraisia lisiä, ellei ko. töiden tarpeellisuutta ole alkukatselmuspöytäkirjassa etukäteen todettu Töiden valmistuminen Urakan on oltava kokonaisuudessaan valmis ja ilmoitettu vastaanottotarkastusta varten Urakoitsijan tulee kuitenkin tehdä urakka-aikana annetut työt valmiiksi, mikäli olosuhteet vuodenaika huomioon ottaen ovat suotuisat. Tämä velvoite on voimassa enintään joulukuun 2017 loppuun asti. Työmaakokouksessa sovitaan töitä annettaessa kunkin erillisen työkohteen alkamisja valmistumisaika sekä todetaan valmistuneet työkohteet.

6 URAKKAOHJELMA 6 / Välitavoitteet Urakan välitavoite tarkistetaan viikkojen 26 ja 35 sekä urakka-ajan päättyessä. Tavoitesuoritemäärät on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa välitavoitteet -taulukossa. Urakoitsijan tulee varata asennuskapasiteettia siten, että tavoitesuoritemäärät on mahdollista toteuttaa. Viikoittainen suoritemäärä aluetoimistoittain saa vaihdella rajoissa: 30 % * tavoitesuoritemäärä / tavoiteajan pituus viikoissa Työjärjestyksen mahdollisesti muuttuessa käytetään tavoitesuoritemäärien vertailussa seuraavia vastaavuuskertoimia, joilla yksiköt muutetaan "reunakiviyksiköiksi" * reunakiven ja kivirivin asennus kerroin 1,0 * betonikiveys ja laatoitus kerroin 1,5 * kenttäkiveys kerroin 2,5 * nupu- ja noppakiveys kerroin 5,0 * luonnonkivilaatoitus kerroin 5,0 eli esimerkiksi 1 m 2 nupukiveystä vastaa työsaavutukseltaan 5 m:ä reunakiven asennusta (=5/1) tai 3,3 m 2 :tä betonikiveystä (=5/1,5). Mikäli urakoitsija ei toteutuskelpoisista kohteista huolimatta suoriudu viikoittaisesta minimityömäärästään, on tilaajalla oikeus suorittaa osa tekemättömistä töistä muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. Jos työt jakaantuvat useamman urakoitsijan kesken, tavoitteet lasketaan vain urakkaan kuuluvien suoritteiden osalta. Kohteen myöhästyessä sovitusta valmistumisajasta niin, ettei se ehdi valmistua ennen talvea, keskeytetään myöhästymisajan laskeminen talven ajaksi. Jos kohde on määrätty tehtäväksi valmiiksi keväällä, jatkuu myöhästymisajan laskeminen sen jälkeen kun tilaaja on antanut luvan töiden jatkamiseen. Kohteen myöhästyessä tilaajasta johtuvista syistä niin, ettei se ehdi valmistua ennen talvea, voidaan kohteelle sopia uusi valmistumisaika kevääksi tai ottaa kohde keskeneräisenä vastaan. Välitavoitteiden osalta on otettava huomioon, että: - lopullinen vastaanottotarkastus pidetään koko urakan valmistumisen jälkeen kaikkine vastaanottotarkastukseen liittyvine oikeuksineen - takuuaika alkaa koko urakan valmistumisajan mukaisesti - rakennusaikaista vakuutta ei vähennetä välitavoitteiden valmistumisen perusteella - pidettävän osatarkastuksen perusteella voidaan välitavoitteeseen sisältyvät työnaikaiset pidätykset ja viimeiset maksuerät suorittaa urakoitsijalle vähennettynä osatarkastuksessa todettavalla määrällä urakoitsijalle kuuluvien velvoitteiden suorittamisen vakuudeksi.

7 URAKKAOHJELMA 7 / Viivästyssakko Viivästyssakko on kultakin työpäivältä yksittäisen työkohteen tai sen osan valmistumisen viivästyessä sovitusta valmistumisajasta euroa + 2 % / työpäivä ko. työkohteen arvosta. Yksittäisen työkohteen sopimussakolle ei aseteta ylärajaa. Viivästyssakkojen enimmäismäärä on 10 % urakkasummasta (Poikkeus YSE 18 ). 6. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 6.1 Urakkahinnan maksaminen Korvaus urakoitsijalle suoritetaan kohteittain hyväksytysti valmiiksi suoritetun työn mukaan tai pitkäkestoisissa kohteissa kaksi kertaa kuukaudessa. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainenvakuus on asetettu. Kaikista laskuista pidätetään 5 % viimeiseksi maksueräksi mahdollisia urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvia sakkoja, arvonvähennyksiä ym. kustannuksia varten. Pidätys suoritetaan laskun loppusummasta ja se palautetaan sen jälkeen kun urakka on vastaanotettu mahdollisten tutkimustulosten valmistuttua ja mahdolliset korjaustoimenpiteet suoritettu. Ennen laskun lähettämistä urakoitsijan tulee toimittaa allekirjoitettu mittapöytäkirja tilaavaan Staran kaupunkitekniikan osastoon tarkastettavaksi. Mittapöytäkirjassa tulee olla tehtyjen työvaiheiden määrät ja yksikköhinnat sekä pidätys oikein laskettuina, eli sisältää lopullisen laskun tiedot. Lisäksi mittapöytäkirjan tulee sisältää seuraavat tiedot: urakan diaarinumero mittauksen suorittajat mittauspäivämäärä aika, milloin työ on tehty työkohteen tarkka sijainti Mittapöytäkirjan tarkastuksen jälkeen urakoitsija saa tilaavalta yksiköltä luvan laskuttaa ja laskuun liittyvän ostotilausnumeron, jonka tulee ilmetä urakoitsijan laskusta. Varsinainen lasku voi olla sisällöltään yksinkertaisempi, eli sisältää tiedot summasta ja pidätyksen. Lisäksi laskusta on ilmettävä tilaava toimipiste, työkohteen nimi ja tilauksen tekijän tai yhteyshenkilön nimi. Laskun liitteenä tulee olla hyväksytty mittapöytäkirja. Laskut osoitetaan: Helsingin kaupunki, Stara Ostolaskut / RA tai KP, sekä aluetarkenne 1, 2 tai 3 PL HELSINGIN KAUPUNKI Ennakkomaksua ei suoriteta. Laskutuskäytäntö käydään läpi urakan aloituskokouksessa.

8 URAKKAOHJELMA 8 / Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). 6.3 Laskutuksen myöhästyminen Lasku on toimitettava tilaajan edustajalle yhden (1) kuukauden kuluessa työkohteen valmistumisesta. Jos laskutus myöhästyy, perii tilaajan edustaja kultakin alkavalta kahden (2) viikon jaksolta myöhästymissakkona 1 % laskun loppusummasta, kuitenkin vähintään ORGANISAATIOT 7.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Päätöksen urakoista tekee teknisen palvelun lautakunta. Rakennuttajana on Stara. Rakennustyön valvonta kuuluu Staran tilaamissa töissä Staran osasto-organisaatiolle ja muissa töissä ao. tilaajaorganisaatiolle. Staran teettämissä töissä toimivat tilaajan toimivaltaisina edustajina: Urakka-asiakirjoja ja sopimusta koskevissa kysymyksissä toimivat Hannu Halkola ja Heikki Laristo Yksittäisen urakan suorittamisen ja valvonnan suorittavat Staran kaupunkitekniikan osastot, joiden edustajat nimetään urakan aloituskokouksessa. 7.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan on nimettävä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. Tilaajan edustaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto. 8. YHTEISET TOIMITUKSET 8.1 Katselmukset Työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa.

9 URAKKAOHJELMA 9 / Työmaakokoukset Työmaakokouksia pyritään pitämään kahden viikon välein. Kokouspöytäkirjat jaetaan sähköpostitse. 8.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ) joka tarkastetaan työmaakokouksissa. 8.4 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. Takuuajan puolivälissä pidetään tarvittaessa tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 9. LAADUNVARMISTUS 9.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 9.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia urakkakohtainen laatusuunnitelma. Laatusuunnitelma laaditaan urakoitsijan toiminnan ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi kattaen koko urakan ja siinä kuvataan urakoitsijan menettelyt tässä urakassa. 10. SOPIMUSSAKKO Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat: Kirjallinen muistutus Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) Urakoitsijan edustajan vaihto Urakan purku Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa. Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

10 URAKKAOHJELMA 10 / 12 Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia. Sakko Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä. Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom. Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 :ssä. Sakot ovat suhteutettu urakan kokoon ja ne määräytyvät seuraavasti, missä US = massoitellun urakan veroton urakkasumma euroina: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot euroina 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta Muistutus ,002xUS ,002xUS 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa 3. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit ,002xUS ,004xUS ,004xUS ,008xUS ja urakoitsijan edustajan vaihto ,008xUS ja urakoitsijan edustajan vaihto ,002xUS ,008xUS ja urakoitsijan edustajan vaihto ,006xUS ja urakoitsijan edustajan vaihto

11 URAKKAOHJELMA 11 / Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuuteen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät muut puutteet tai laiminlyönnit Muistutus ,002xUS Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen. 11. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 11.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE 53 ) lukuun ottamatta luonnonkivestä tehtyjä materiaaleja, joiden kuljetus tilaajan varastoon on sisällytettävä hintaan. Urakoitsijan on sisällytettävä maksulliselle täyttöalueelle vietävistä ylijäämämassoista, louhetta lukuun ottamatta, aiheutuvat vastaanottomaksut urakkahintaan. Yhdyskunta- ja rakennusjätteiden sekä pintamaan ja kasvillisuuden raivausjätteiden osalta noudatetaan voimassa olevia jätteenkäsittelytaksoja ja näistä aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä urakkahintaan ja/tai ao. työn yksikköhintaan Sosiaalinen vastuu Helsingin kaupunki edellyttää sopimuskumppaneita noudattamaan sosiaalisen vastuun ja eettisen tuotannon periaatteita. Sopimuskumppaniksi esitettävän on toimitettava ennen hankintapäätöksen tekemistä kolmannen osapuolen sertifiointi tai auditointi, tai muu kolmannen osapuolen varmentama vastuullisuusraportti, tai niiden puuttuessa, sopimuskumppanin itse-raportointi sosiaalista vastuullisuutta koskevien sopimusehtojen toteutumisesta sen alihankintaketjuissa Ongelmajätteet Urakka-alueelta löytyvät ongelmajätteet eivät kuulu urakkaan Vierasperäiset tuholaiset Mikäli materiaalia tuotetaan ulkomailta, on urakoitsijan huolehdittava vierasperäisten tuholaisten torjunnasta. Kuormalavojen ja muiden pakkausmateriaalien tulee olla käsiteltyä puuta. Pakkausmateriaalin tuontia työmaille on vältettävä. Puisia kuormalavoja ei saa varastoida vaan ne on hävitettävä mahdollisimman nopeasti ja asianmukaisesti, esim. hakettaminen tai

12 URAKKAOHJELMA 12 / 12 polttaminen. Jatkossa tulee suosia muita kuin puisia pakkausmateriaaleja Työvoimamääräykset Urakoitsija on velvollinen antamaan työntekijöistään päätoteuttajalle tai milloin työturvallisuuslain 52 b :ssä tarkoitetun luettelon pitäminen on annettu muun tahon hoidettavaksi niin tälle taholle tarpeelliset tiedot edellä tarkoitetun luettelon pitämistä sekä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 b :n velvoitteiden täyttämistä varten Ilmoitukset verottajalle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa verottajalle Helsingin kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa. Asianosaisella on kuitenkin aina viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 :n 2 momentin 6 -kohdan mukaan oikeus saada tieto tarjousten vertailussa käytetyistä hinnoista ja muista tekijöistä.