URAKKAOHJELMA (16) Laihian kunta Tekninen osasto HOLLONTIEN SILLAN KORJAUS

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA (16) Laihian kunta Tekninen osasto HOLLONTIEN SILLAN KORJAUS

2 URAKKAOHJELMA (16) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tilaaja / rakennuttaja Suunnittelija Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sivuvelvollisuudet Tarkennukset ja lisäykset Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Alueiden luovutus Muu kalusto ja tarvikkeet Luvat URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat Määrälaskenta Sopimusasiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika Lisä- ja muutostöistä maksaminen ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat... 11

3 URAKKAOHJELMA (16) 10 YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Arvonalennus Urakoitsijan raportointivelvollisuus RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN TYÖSUOJELU JA TURVALLISUUS Urakoitsijan velvollisuudet Tilaajan turvallisuustehtävät YMPÄRISTÖASIAT TARJOUS MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Pätevyysvaatimukset Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Suunnitelmien muuttaminen Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tekniset työsuunnitelmat Luovutettavat asiakirjat... 16

4 URAKKAOHJELMA (16) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Hankkeen tilaajana ja rakennuttajana on Laihian kunnan tekninen osasto. Yhteystiedot ovat: Laihian kunta Laihiantie LAIHIA Tilaajan edustaja sopimusasioissa: vs. Tekninen johtaja Masa Hiipakka, puh masa.hiipakka@laihia.fi Tilaajan edustaja urakka-aikana: Talonrakennusmestari Pekka Panttila, puh pekka.panttila@laihia.fi 1.2 Suunnittelija Ramboll Finland Oy Rovakatu 28 FI Rovaniemi Fax Rauno Karvo 1.3 Rakennuskohde Urakkakohteena on Laihialla Yrjälän kylässä sijaitsevan ja Laihianjoen ylittävän Hollontien sillan korjaus. Korjausurakka toteutetaan tämän urakka-ohjelman ja muiden urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa täysin valmiiksi rakennettuna kaikkine varusteineen, tarvikkeineen ja laitteineen. Rakennustyömaan esittelystä voi sopia Pekka Panttilan kanssa. Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen ennen tarjouksen jättämistä ja tekemään tarpeelliseksi katsomiaan lisäselvityksiä rakentamisolosuhteista. Urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakka-aikana hankkinut rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Mikäli urakoitsija ei tutustu kohteeseen paikan päällä, hän ei voi myöhemmin vedota seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka urakka-asiakirjoissa ilmoitetuille työmäärille. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella. Kokonaishinnan tulee perustua suunnitelmista ja muista urakka-asiakirjoista ilmeneviin määriin. Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Kokonaishintaan tulee sisällyttää kaikki työt ja materiaalihankinnat, työn suorittamiseen liittyvät väliaikaiset rakenteet, laitteet ja työnaikaiset luvat, ellei erikseen ole toisin mainittu. Työmäärät on sidottu sopimuksen liitteenä oleviin määrä- ja yksikköhintaluetteloihin. Mikäli määrät muuttuvat työn aikana, urakkahintaa muutetaan määrä- ja yksikköhintaluetteloiden perusteella.

5 URAKKAOHJELMA (16) Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaisesti. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta ja työstä kuten omastaan. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija esittää ja hyväksyttää urakan laatusuunnitelmassa menettelyt, miten aliurakoitsijoiden ja muiden työmaan toimijoiden työt sovitetaan toisiinsa. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Yleistä Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjoissa esitetyt sillankorjaustyöt sekä niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. Urakkaan kuuluu em. töiden osalta rakentamisen toteuttaminen sopimusasiakirjojen vaatimukset täyttäen siten, että se myös tekniseltä toimivuudeltaan vastaa sille sopimusasiakirjoissa asetettuja vaatimuksia. Lisäksi urakoitsija sitoutuu tekemään työn aikana esille tulevat tilaajan hyväksymät lisä- ja muutostyöt. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty suunnittelijan esittämä sillan määräluettelo, joissa urakkaan kuuluvat työt on yksilöity (R15/1094/S3-2). Määräluettelo ei välttämättä sisällä kaikki urakan suoritteita ja se ei ole tilaajaa sitova. Urakka sisältää suunnitelmien sekä määräluettelon mukaisesti työt mm.: - välitukien korjausta - päällysrakenteen reunapalkkien uusimista - maatukien valuvikojen korjausta - kannen yläpinnan kaksinkertainen kumibitumikermieristys - kaiteiden kiinnityslevyjen uusiminen - pengerkaiteiden - uuden asfalttipäällysteen tekeminen Johdot ja laitteet Urakoitsijan on varmistettava ennen töiden aloitusta muiden mahdollisten, urakka-alueella sijaitsevien johtojen ja laitteiden sijainti. Työnaikaisen liikenteen hoito Liikenne suljetaan ajoneuvoliikenteeltä kokonaan sillan kohdalta korjaustyön ajaksi. Korjausurakkaan kuuluu urakoitsijan hankkia tarvittavat sulku- ja varoituslaitteet sekä huomioitava tarvittavat ennakkomerkit. Työnaikaisen yleisen liikenteen hoitaminen ja varominen sekä tarvittavien merkkien ja laitteiden hankinta kuuluu urakkaan. Liikenteen järjestelyissä noudatetaan: Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 II sekä Liikenneviraston ohjeluettelon Liikenne ja turvallisuus tietyömaalla mukaisia ohjeita. Erityisesti painotetaan ohjeita Liikenne tie-työmaalla, Tienrakennustyömaat TIEH Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet TIEH Ohje-

6 URAKKAOHJELMA (16) luettelo on saatavilla internetpalvelusta: ohjeet/liikenne_tyomaalla/tietyomaat Muut työt ja hankinnat Urakoitsijan on hankittava käyttöönsä tarvitsemansa työtelineet. Urakoitsijan tulee tarjousta tehdessään ja urakkaa toteuttaessaan arvioida sää-olosuhteiden vaikutus ja mahdollisen sääsuojan (-suojien) tarve siten, että urakan valmistumisaika toteutuu. Urakoitsija voi suunnitella tarvitsemansa kaltaisen sääsuojan ja sen mahdollisesta toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää urakkahintaan. Työn seurauksena rikkoutuvien päällysteiden, viheralueiden yms. korjaus-, siistimis- ja viimeistelytyöt kuuluvat urakkaan eikä niistä aiheutuvaa työtä korvata erikseen. Urakkaan kuuluvat kaikki urakkakohteessa tarvittavat, pätevän henkilön tekemät mittaustyöt sekä työn laadun toteamiseksi tehtävät mittaukset. Urakoitsijalle kuuluu tarpeettoman urakka-alueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen poiskuljettaminen, urakassa syntyvien jätteiden lajittelu, poisto ja kuljettaminen niille osoitettuihin paikkoihin sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikka- ja läjitysmaksujen ja jäteverojen maksaminen. Edelleen urakoitsijalle kuuluu urakka-alueen puhtaanapito siten, että alue luovutetaan urakkaan kuuluvien töiden jäljeltä puhdistettuna ja siistittynä tilaajalle. Katso myös kohta 14 Ympäristöasiat Urakkarajat Urakkarajat ilmenevät suunnitelma-asiakirjoista, määräluettelosta sekä edellisen kohdan määrittelyistä. Katso myös kohta Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Urakoitsijan ja eri osapuolten tulee toimia keskenään kiinteässä yhteistyössä. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ja 3 ) Tarkennukset ja lisäykset YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: Tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehto-sopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle tilaajavastuulain mukaisesti seuraavat todistukset ja selvitykset (katso tarkemmin urakkatarjouspyyntö) 1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 2. Kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot

7 URAKKAOHJELMA (16) 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty, 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, 5. Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta 6. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, sekä 7. Rakentamistoiminnan tilaajan on pyydettävä todistus siitä, että sopimusosapuolella on työntekijöilleen voimassa oleva työtapaturmavakuutus Muuna luotettavana selvityksenä em. kohtien 1, 3 ja 4 osalta pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostettu RALAperustieto tai RALApätevyystieto. Kohdissa 1-5 mainitut selvitykset eivät saa olla tarjouksen jätön määräpäivänä kolmea (3) kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija tai aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä tai jolla on selvitysten mukaan hoitamattomia velvoitteita. Pääurakoitsijan tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava ja valvottava, että yhteisellä työmaalla noudatetaan kulkulupakäytäntöä ja jokaisella työmaalla työskentelevällä on siellä liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen ja veronumerollinen tunniste (työturvallisuuslaki 738/2002). 3.3 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Työmaan vastaavan mestarin / työmaapäällikön tulee olla kokopäivätyössä tässä urakassa. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Alueiden luovutus Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue). Työmaan tukikohta- ja varastoalueiden tarkka sijainti työkohteiden läheisyydessä määritetään rakennuttajan kanssa paikan päällä. Muille urakka-alueen ulkopuolelle sijoitettavalle työmaa-alueelle tulee urakoitsijan hakea lupa. Muita kuin yleisiä teitä, katuja tai alueita ei urakoitsija ole oikeutettu käyttämään työmaaliikenteeseen tai majoitus-, toimisto-, huolto- ja varastoalueena tai tientekoaineiden valmistuspaikkoina ilman tienpitäjän, maanomistajan, rakennuttajan tai muun sellaisen oikeudenomistajan lupaa, jonka suostumus mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymiseksi on voimassa olevan lain mukaan saatava. Työtä varten tarvittavat laitteet on sijoitettava siten, ettei yleistä tai yksityistä liikennettä estetä tai kohtuuttomasti häiritä. Laitteet eivät saa turmella ympäristöä. Työskentelyalueet sekä urakoitsijan tukikohta-alue on työn jälkeen siivottava, kunnostettava ja siltä kuljetettava pois kaikki työn aikana tuodut tavarat ja materiaalit. Urakoitsija vastaa niistä mahdollisista liikennevahingoista, jotka tapahtuvat luovutetulla alueella ja jotka aiheutuvat urakoitsijan työstä ja toimenpiteistä. Mikäli urakoitsija havaitsee puutteita urakka-alueella käytössä olevissa laitteissa, tulee niistä ilmoittaa rakennuttajalle välittömästi.

8 URAKKAOHJELMA (16) Urakoitsijan tulee selvittää alueella olevien laitteiden ja johtojen tarkka sijainti ennen töihin ryhtymistä. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään 1 vko) ennen töiden aloitusta. 4.2 Muu kalusto ja tarvikkeet Työmaasähkön hankinta ja kustannukset kuuluvat urakkaan. 4.3 Luvat Tilaaja on huolehtinut urakkaan kuuluvien suunnitelmien hyväksyttämisestä sekä hankkinut tarvittavat luvat sillan rakentamiselle. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan hankittavaksi jäävät mm. seuraavat luvat: -tilapäisten liikennejärjestelysuunnitelmien laatiminen ja hyväksyttäminen -tilapäisten rakennusten ja apulaitteiden rakennusluvat -yö- ja vuorotyöluvat -mahdolliset räjäytystyöluvat -katualueen ulkopuolisten alueiden käyttöoikeutta koskevat luvat ja sopimukset -luvat melu- yms. häiriötä aiheuttaville työlle. Hankkimistaan luvista ja tehdyistä sopimuksista on urakoitsijan toimitettava jäljennökset rakennuttajalle ennen ko. toimenpiteiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava lupien voimassaolosta työn aikana. Lisäksi urakoitsijan on työtä suunnitellessaan otettava huomioon tarvitsemiensa lupien saantiin kuluva aika. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) urakkatarjous liitteineen (määrä- ja yksikköhintaluettelot) h) maksuerätaulukko i) Infraryl 2006 Määrämittausohje, versio 2.1 (ei liitteenä) B Tekniset asiakirjat j) työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset k) sopimuspiirustukset l) kohtien j-k asiakirjoissa mainitut kaikki yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset n) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla, SKTY:n julkaisu 19/99 II o) Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet TIEH , laatuvaatimukset ja käyttö p) Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat, TIEH q)tiehallinnon julkaisu Sillan laaturaportin laatimisohje Yleisiä asiakirjoja ei ole tämän urakkaohjelman liitteenä. Urakoitsijan edellytetään hankkivan puuttuvien asiakirjojen tuntemuksen.

9 URAKKAOHJELMA (16) Urakoitsijan tulee tarkastaa saamansa piirustukset ja asiakirjat sekä ilmoittaa niissä mahdollisesti havaitsemistaan virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle 14 vrk ennen tarjouksen jättöajan päättymistä. 5.2 Määrälaskenta Katso kohta 3. Määrämuutoksia syntyy vain sovittujen muutos- ja lisätöiden yhteydessä. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä edellyttäen, että urakoitsijan on vallitsevissa olosuhteissa mahdollista resursseja lisäämällä turvata aikataulussa pysyminen Töiden aloitus ja töiden valmistuminen Urakoitsijalla on oikeus aloittaa rakennustyöt, kun hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus allekirjoitettu. Urakan on oltava valmiina viimeistään Välitavoitteet Silta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä työn väliseksi ajaksi. Sillan on oltava ajoneuvoliikenteen käytössä viimeistään alkaen. 6.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Mikäli sopimuksen mukaiset työt eivät valmistu määräaikaan mennessä tai sillan liikenteelle otto viivästyy, rakennuttaja on oikeutettu perimään urakoitsijalta viivästyssakkoa 0,2 % (poikkeaa YSE:stä) arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, jonka urakka tai välitavoite myöhästyy urakkasopimuksessa mainituista valmistumisen ja välitavoitteen aikamääristä. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun; - työn tulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan - vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu - takuuajan vakuus on asetettu - mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen - rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu - urakoitsijan toimitukseen kuuluvat luovutusdokumentit on vastaanotettu ja hyväksytty Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi (2) vuotta lukuun ottamatta alla lueteltuja töitä. Seuraavissa siltaa koskevissa töissä takuuaika on viisi (5) vuotta (poikkeus YSE 29 ):

10 URAKKAOHJELMA (16) - väri- ja suojapinnoitteiden pysyvyys ja tasaisuus - eristykset Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta lisä- ja muutostyöt sisältävästä arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuussumma pienenee kahden vuoden kuluttua vastaamaan viiden vuoden takuun piiriin kuuluvia töitä. Vakuuden tulee olla voimassa vähintään kolme kuukautta yli takuuajan. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset rakennustyö- ja vastuuvakuutukset. Rakennustyövakuutus tulee ottaa koko arvonlisäverolliselle urakkasummalle. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakoitsija laatii urakkasopimukseen tilaajan hyväksyttäväksi työn edistymisen mukaisen maksuerätaulukon. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 % urakan kokonaishinnasta. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn sekä urakoitsijan toimitukseen kuuluvat dokumentit ja taloudellinen loppuselvitys on pidetty. Tilaaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin, joten maksuerät ilmoitetaan vain verottomilla hinnoilla Ennakko Ei ennakkomaksua. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Urakkalaskujen koroton maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Viivästyskorko on korkolain mukainen (Poikkeus YSE 42 ). Urakoitsijalle suoritetaan korvaus tehdystä hyväksytystä työstä maksuerätaulukon mukaisesti. Tilaaja ei maksa laskutuslisiä. 8.4 Lisä- ja muutostöistä maksaminen Lisä- ja muutostöistä maksettava korvaus tulee sopia tapauskohtaisesti sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Kaikille lisä- ja muutostöille on saatava ennen kyseiseen työhön ryhtymistä kirjallinen vahvistus tai rakennuttajan allekirjoittama tilaus. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman tätä kirjallista tilausta. Muutokset voivat olla myös työmääriä vähentäviä, jolloin rakennuttajaa hyvitetään yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki tarvittavat työt ja materiaalihankinnat, ellei toisin ole mainittu. 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat

11 URAKKAOHJELMA (16) Tilaajan edustaja sopimusasioissa: Laihian kunta, vs. tekninen johtaja Masa Hiipakka Tilaajan edustaja teknisissä asioissa: Laihian kunta, vs. tekninen johtaja ja katuinsinööri Pekka Panttila 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän referenssitietonsa (ks. myös tämän urakkaohjelman kohta 16.1). Tarjouksessa ilmoitettuja henkilöitä ei kesken urakkaa saa vaihtaa ilman tilaajan suostumusta. Urakoisijan työnjohdon tulee puhua ja ymmärtää Suomen kieltä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan asettaman työnjohdon sekä muun henkilöstön. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksessa. Samalla todetaan urakkaan kuuluvat, rakennuttajan sekä kolmansien osapuolien suorittamat tehtävät ja niiden yhteensovittaminen. Muita katselmuksia pidetään tarpeen ilmaantuessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Kohteessa pidetään työmaakokouksia erikseen sovittavina ajankohtina. Urakan aloituskokouksessa käydään läpi rakennussuunnitelma. Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta rakennuttajalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään viittä (2) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Urakoitsijan tulee laatia urakkaa koskeva laaturaportti ja ylläpidettävä sitä koko urakan keston ajan. Urakan laaturaportti käsitellään urakan työmaakokouksissa. Urakoitsijan on laadittava työmaakokouksiin kuukausiraportti, jossa asiat esitetään rakennuttajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot: päivitetty yleisaikataulu rakentamisen työtilanne työmaan resurssit laskutustilanne urakan laatuasiat (laaturaportit, laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat) työnaikaisen liikenteen hoito asiakaspalautteet ja tiedottaminen alihankintasopimukset vahingot ja tapaturmat työsuojeluasiat ympäristöasiat muut urakoitsijan asiat 10.3 Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jonka paikallisvalvoja kuittaa Vastaanottotarkastus Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle vastaanottotarkastuspyynnön yhteydessä dokumentti urakoitsijan omasta YSE mom. mukaisesta itselle luovutuksesta.

12 URAKKAOHJELMA (16) Tilaajalla on oikeus kieltäytyä vastaanottotarkastuksen pitämisestä, ellei itselle luovutuksesta ole toimitettu tilaajalle tai hänen edustajalleen pöytäkirjaa Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee kustannuksellaan tehdä työselostusten normien ja määräysten edellyttämät kokeet ja tarkistusmittaukset ja esittää tulokset rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ko. työtä koskevan maksuerän maksamista. Urakoitsijan tulee valvoa omaa ja aliurakoitsijoiden työnjohtoa, työsuorituksia, rakenteita ja hankintoja, jotta sopimusasiakirjojen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee huolehtia, että: - tiedot käytetyistä materiaaleista ja rakenteiden mittaustuloksista dokumentoidaan - tulokset dokumentoidaan siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niihin johtaneet syyt ovat jäljitettävissä - kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että rakenteilla on ne ominaisuudet, joita niiltä edellytetään ja niille on määritelty - jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta laaditaan aina poikkeamaraportti, josta ilmenee laatupoikkeaman syy ja tehdyt korjaustoimenpiteet, ja jos poikkeama on sellainen, ettei sitä voi enää korjata, urakoitsijan tulee esittää syy miksi asiaa ei ole korjattu. Laadunvarmistusdokumentit toimitetaan urakan aikana ilman erillistä pyyntöä urakoitsijan toimesta tilaajan edustajalle. Urakan päätteeksi vaaditut laatudokumentit kootaan urakoitsijan toimesta laatukansioksi. Laatukansioita laaditaan 2 kpl. Laatukansiot luovutetaan tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään viikkoa (1) ennen urakan vastaanottoa. Tilaajalle luovutettava aineisto on järjestettävä laatukansioksi seuraavan jaon mukaisesti: 1. Urakan laatusuunnitelma ja aikataulut 2. Tekniset työsuunnitelmat 3. Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 4. Liikenteenohjaussuunnitelmat 5. Turvallisuussuunnitelma ja työsuojelutarkastuspöytäkirjat 6. Sillan laaturaportti laaditaan Tiehallinnon julkaisun Sillan laaturaportin laatimisohjeen mukaan 7. Työmaapäiväkirja, kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet, tiedotteet 8. Urakkaa koskevat lehtiartikkelit 9. Urakkasopimuksen toteutuksen arvioinnit ja ympäristöraportti 10. Jätteiden määrät, toimituspaikat ja vastaanottokuittaukset 11.2 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja voi suorittaa urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa.

13 URAKKAOHJELMA (16) Tilaajan valvojat Tilaaja voi määrätä työmaalle valvojat, jotka valvovat rakennussuoritusta sekä määräysten noudattamista rakennustyömaalla että muissa paikoissa, joissa tehdään rakennussuoritukseen kuuluvia töitä. Valvojan toimivalta määritellään sopimuskatselmuksessa. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot. Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Tilaajan asiantuntijat Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Arvonalennus Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 :ä. Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan ne on poistettava ja korvattava uudella suorituksella Urakoitsijan raportointivelvollisuus Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, laadunvarmistusta ja resursseja koskevat raportit. Urakoitsijan tulee toimittaa työmaatilanneraportit työmaakokouksen käsiteltäväksi kuukausittain, ks. myös kohta 10 Työmaakokoukset. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Pohjanmaa käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 13 TYÖSUOJELU JA TURVALLISUUS 13.1 Urakoitsijan velvollisuudet Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNA 205/2009) mukaan asetuksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen toteutusvaiheessa (VNA 205/2009), sekä laatia ja ylläpitää työmaalle turvallisuussuunnitelma. Ennen rakennustyön / -kohteen alkua tulee urakoitsijan esittää rakennuttajan edustajalle VNA 702/ :ssä tarkoitetun rankennustöiden turvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 8 :ssä tarkoitetut rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat ja asiasta tehdään merkintä työmaakokouspöytäkirjaan. Työmaa kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvastuualueeseen. Urakoitsija huolehtii tarvittavat työsuojeluilmoitukset.

14 URAKKAOHJELMA (16) 13.2 Tilaajan turvallisuustehtävät Tilaaja on laatinut urakasta Turvallisuusasiakirjan, joka on liitetty urakka-asiakirjoihin voimaan tulleen asetuksen mukaisesti (VNA 205/2009) tilaaja asettaa urakalle turvallisuuskoordinaattorin. Tässä urakassa turvallisuuskoordinaattorina toimii katuinsinööri Pekka Panttila. 14 YMPÄRISTÖASIAT Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia tällä työmaalla soveltuvia ympäristönsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä ja urakan lupiin ja sopimuksiin liittyviä ehtoja. Urakoitsijan tulee tehdä ympäristöä mahdollisesti vaarantavista toimistaan riskikartoitus ja suunnitella etukäteen toimenpiteet, miten mahdollisissa vaaratilanteissa menetellään vahinkojen minimoimiseksi. Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatujärjestelmässä/laatusuunnitelmassa työmaan laajuuden mukaan ja erillisissä suunnitelmissa, joita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. Urakkaan laadittaviin laatusuunnitelmiin (työvaihe- ja rakennekohtaisiin) liitetään ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Laatujärjestelmän/suunnitelman yhteydessä esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet ja rakentamisen ympäristötavoitteet, jotka toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi ennen rakennustöiden aloittamista. Lisäksi suunnitelmissa on esitettävä oleellisimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Rakentamisessa syntyvät purkujätteet lajitellaan erikseen puu-, betoni-, asfaltti-, metalli-, muovi-, ongelma- ja sekajätteeseen. Mikäli työmaa-alueella havaitaan pilaantuneita maita, tulee tästä ilmoittaa välittömästä tilaajalle. Pilaantuneiden maiden käsittelystä sovitaan erikseen. Rakennuttaja ei ole tehnyt sillan rakenteista PAH-selvityksiä. Mahdollisista purkutöiden yhteydessä ilmenevistä PAH- yhdisteistä (vanhoista pikieristeistä) on välittömästi ilmoitettava rakennuttajalle jatkotoimenpiteitä varten. Suositeltavaa on, että työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä (< 0,005 p-%) ja käytettävä hydrauliöljy on biohajoavaa, varsinkin ympäristöltään arvokkaissa kohteissa. Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä. Öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöihin on estettävä öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee pilaantunut maa-aines käsitellä ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Rakennustyön päätyttyä asiaan kuulumattomat rakennustarvikkeet ja -jätteet on poistettava vesistöstä sen luonnollista pohjaa myöten. 15 TARJOUS Tarjouksen antajan on hankittava kaikki ne tiedot ja asiakirjat, joita hän tässä urakkaohjelmassa mainittujen lisäksi pitää tarpeellisina tarjousta laatiessaan. Tarjous tulee olla voimassa saakka. Tarjous tulee tehdä tarjouskaavakkeella.

15 URAKKAOHJELMA (16) Tarjouksen kokonaishinnan tulee määräytyä määräluettelon mukaisista kustannuksista, joihin sisällytetään yleis- ym. luettelemattomat kustannukset. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä mainita erikseen tarjouksessa. 16 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 16.1 Pätevyysvaatimukset Pääurakoitsijan tulee voida osoittaa referenssit vähintään (2) kahden vastaavan kokoisen sillan korjausrakentamisesta viimeisen (5) viiden vuoden ajalta. Urakoitsijan vastaavalla työnjohtajalla/työmaapäälliköllä ja hänen sijaisellaan tulee olla vähintään viiden vuoden kokemus tämän urakan töitä vastaavista katu- ja vesi-huoltotöistä. Urakoitsijan työntekijöiltä sekä aliurakoitsijoilta vaaditaan mm. seuraavat hyväksyttävästi suoritetut pätevyydet: Tieturva I -koulutus - kaikki tiellä tai kadulla työskentelevät henkilöt - tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavat henkilöt - työkoneen kuljettajat Tieturva II -koulutus - päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuusasioita hoitavat henkilöt 16.2 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Mikäli urakoitsijalla on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen; työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että itse ja aliurakoitsijansa noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttyminen Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin sekä purettavaan valaistukseen kuuluu urakoitsijalle. Muut purkujätteet tulee kuljettaa luvalliselle kaatopaikalle tai muuhun rakennusjätteen vastaanottopaikkaan, jossa niistä peritään taksan mukainen jätemaksu (kuuluu urakkaan).

16 URAKKAOHJELMA (16) 16.4 Suunnitelmien muuttaminen Rakennuttajalla on oikeus suunnitelmien muuttamiseen ja urakoitsijalla velvollisuus suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvien muutos- ja lisätöiden toteuttamiseen, mikäli ne eivät oleellisesti muuta työn luonnetta Vaihtoehtoiset suunnitelmat Urakoitsija ei voi esittää sellaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka muuttavat ratkaisun ulkonäköä tai sen toimivuutta Tekniset työsuunnitelmat Suunnitelmat on luovutettava rakennuttajalle vähintään kahta viikkoa (2) ennen kyseisen työvaiheen aloittamista. Urakoitsijan tulee laatia mm. seuraavat suunnitelmat: 1. Työmaan toiminta- ja laatusuunnitelma 2. Työmaan turvallisuussuunnitelma 3. Laadunvalvontasuunnitelmat 4. Laadunmittaukset ja poikkeamaraportit 5. Työnaikainen alue- ja liikenteenohjaussuunnitelma Suunnitelmat on luovutettava rakennuttajalle toimitettava tilaajalle ennen töiden aloitusta Luovutettavat asiakirjat Urakoitsijalle luovutetaan kaksi sarjaa rakennustyötä varten tarvittavia piirustuksia. Laihian kunta Tekninen osasto Masa Hiipakka vs. Tekninen johtaja