KIHNIÖN KUNTA. Pyhänimen jätevesiviemäri URAKKAOHJELMA

Transkriptio

1 KIHNIÖN KUNTA Pyhänimen jätevesiviemäri URAKKAOHJELMA

2 1. YLEISET TIEDOT RAKENNUTTAJA JA KÄYTTÄJÄ: SUUNNITTELIJA: TYÖKOHDE: VALVOJA: URAKAN NIMI ALUEIDEN LUOVUTUS LIIKENNEJÄRJESTELYT LUVAT JA KATSELMUKSET JOHTOVELVOLLISUUDET TYÖMAAPALVELUT LAADUNVARMISTUS URAKAN LAAJUUS... 4 PÄÄURAKKA TILAAJALLE KUULUVAT TYÖT JA HANKINNAT MITTAUSTYÖT URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT URAKKAHINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ RISTEILYT MUIDEN JOHTOJEN KANSSA ERITYISESTI VAROTTAVAT KOHTEET MUUT HINTAAN VAIKUTTAVAT SEIKAT URAKKA-AIKA URAKKAMUOTO, - HINTA JA MAKSUT VIIVÄSTYSSAKKO TAKUUAIKA MUUT ASIAT VAKUUDET TARJOUS VALVONTA... 9

3 1. YLEISET TIEDOT Kihniön kunta 1.1 Rakennuttaja ja käyttäjä: Kihniön kunta: Kihniöntie 46, KIHNIÖ Pertti Jalonen tekninen johtaja puh , Suunnittelija: Yhdyskuntasuunnittelu S. Anttila Oy PL 36 (Virtaintie 17), Virrat puh faksi Teuvo Hänninen / Sanna Peura Puh Työkohde: Tämä työselitys käsittää Pyhäniemen jätevesiviemärin rakentamisen. Jätevesiviemäri rakennetaan paineviemärinä Pyhäniemen pumppaamolta ja liitetään Kihniö-Parkano siirtoviemärilinjan pumppaamon numero 3 etukaivoon. Linjan pituus on noin 1,5 km. 1.4 Valvoja: Rakennuttaja nimeää valvojan myöhemmin. 1.5 Urakan nimi 1.6 Alueiden luovutus Maastokatselmuksessa määritellään käytössä oleva työalue. Työalueen leveys on pääsääntöisesti 10 m. Työalue voi paikoin olla kapeampikin. 1.7 Liikennejärjestelyt Urakoitsijan tulee huolehtia kustannuksellaan tarpeellisista työnaikaisista liikennejärjestelyistä suojalaitteineen ja viitoituksineen rakennustyön aloittamisesta lähtien siihen saakka, kun työ on luovutettu rakennuttajalle. Urakoitsijan tulee tehdä tarvittavat ilmoitukset paloja poliisiviranomaisille. Työmaalle asennetaan työmaakyltti, josta selviää rakennettavan hankkeen tiedot ja tilaajan sekä urakoitsijan yhteystiedot 1.8 Luvat ja katselmukset Rakennuttaja hankkii työn suorittamista varten tarvittavat maa- ja vesialueiden omistajien, maakuntamuseon sekä ELY keskuksen luvat johtojen sijoittamiseen ja rakentamiseen. Työn suorittamiseen tarvittavat muut luvat hankkii urakoitsija. Ennen rakennustyöhön ryh-

4 tymistä linjalla pidetään alkukatselmus, jossa sovitaan käytettävissä olevasta työalueesta. Katselmuksen järjestää rakennuttaja. Myllyjoen vesistöalitukseen (Alitus 2) on haettu lupa Kihniö-Parkanon siirtoviemärin rakennussuunnittelun yhteydessä. Länsi-Suomen Ympäristölupaviraston lupapäätös on annettu , luvan numero on 37/2008/2 ja diaarinumero LSY-2008-Y Johtovelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa kaikilta osin urakoitsija. Sen velvollisuuksiin kuuluu mm. työsuojelulainsäädännön velvoitteiden täyttäminen, vastuuvakuutus (YSE 98, 38 ) ja vastaavan mestarin työt. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus maarakennustöissä sekä urakan vaatimista erityistöistä. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla oikeus edustaa urakoitsijaa kaikissa töitä koskevissa kysymyksissä. Vastaavan työnjohtajan tulee olla rakennuttajan hyväksymä. Urakoitsija ei saa vaihtaa kesken urakkasuorituksen projektipäällikköä tai vastaavaa työnjohtajaa. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja sekä työntekijän verotunniste. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsija voi teettää osan töistä aliurakoitsijalla. Aliurakoitsijat tulee hyväksyttää rakennuttajalla Työmaapalvelut Työmaapalveluista vastaa urakoitsija Laadunvarmistus Urakoitsijan on toimitettava viimeistään urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen työmaita koskeva laadunvalvontasuunnitelmat, joita täydennetään tarvittaessa työn kuluessa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin urakoitsijan laadunvalvonta-asiakirjat on hyväksytty. Tilaajalle varataan viikko laadunvarmistussuunnitelmien hyväksymiseen. Kohdekohtaisen laadunvalvonnan perusteet, sisältö ja vaatimukset on esitetty rakennustapaselostuksissa. Rakennuttajan valvojat suorittavat rakennusurakan aikana erillistä laadunvalvontaa. Rakennuttajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä ja korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kaikilta osilta. Urakoitsijan on myös valvottava aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

5 2. URAKAN LAAJUUS Pääurakka Urakkaan kuuluu suunnitelmapiirustusten mukaisten jätevesijohtojen sekä näihin liittyvien laitteiden kaivu-, täyttö- ja asennustyöt laite-, tarvike- ja materiaalihankintoineen työselityksen mukaisesti. Urakkaan kuuluu myös Leppäkosken sähkön maakaapelin asennus sekä valokuitukaapelin asennus. Jätevesipumppaamoiden hankinta ei kuulu urakkaan, urakkaan ei myöskään sisälly kiinteistöhaarojen rakentamista. Yksikköhintojen tulee pitää sisällään kaikki ne työt mitkä ovat tarpeen työn saattamiseksi asianmukaisesti valmiiksi. Tällaisia töitä ovat esim.: 1. Kaikki työmaamittaukset ja tarkemittaukset. 2. Tietojen hankkiminen urakka-alueella sijaitsevista ilma- ja maakaapeleista, rajapyykeistä ja laitteista sekä näiden näyttöjen tilaaminen 3. Tärinämittaukset ym. arkojen rakenteiden suojeluun liittyvät toimenpiteet 4. Liikenteen järjestelyt urakkakohteissa koko urakan-ajan. 5. Mahdollisesti tarvittavien kiertoteiden rakentaminen sekä näihin liittyvät tarvike- ja materiaalihankinnat. 6. Mahdollisten työmaateiden rakentaminen ja purku. 7. Ylijäämämaiden läjitysalueen hankinta sekä ylijäämämaiden ja rakenteisiin kelpaamattomien maamassojen kuljetus läjitysalueelle ilman erillistä korvausta. Maiden levitys läjitysalueella sekä läjitysalueelle johtavien teiden kunnostus, puhtaanapito ja kunnossapito. 8. Työselitysten ja laadunvalvontaohjeiden edellyttämät varmennus- ja valvontatoimet 9. Rakennetun verkoston jälkikartoitukset sovitussa atk-muodossa. 10. Leppäkosken Sähkö Oy:n maakaapelin asennus paineviemärin kanssa samaan kaivantoon. Leppäkosken Sähkö toimittaa kaapelin työmaalle 500m:n keloissa. 11. Valokuitukaapelin asennus paineviemärin kanssa samaan kaivantoon. Ikaalisten- Parkanon puhelin toimittaa kaapelin. Yksi kaapelikaivo kuuluu maarakennusurakkaan. 2.2 Tilaajalle kuuluvat työt ja hankinnat 1. Hyötypuun hakkuu johtolinjalta 2. Maanomistajalupien hankinta 3. Linjan merkintä maastoon 4. Johtojen sijoitus- ja alituslupien hankinta yleisen tien alueelle 5. Johtojen sijoitus- ja alituslupien hankinta vesistöihin 6. Linjapumppaamon hankinta ja pumppaamon sähköliittymän (sopimusten) hankinta 2.3 Mittaustyöt Tilaaja merkitsee linjan maastoon. Urakoitsija tekee kaikki työn suorittamiseksi tarvitsemansa mittaustyöt kustannuksellaan. Urakoitsija tulee tarkistaa käyttämiensä kiintopisteiden oikeellisuus ennen mittaustyön aloitusta. Kaikki suoritemäärät mitataan suunnitelmateoreettisten mittojen mukaisina määrinä. Ura-

6 koitsija tekee kustannuksellaan kaikki määrämittaukset ja -laskennat. Rakennuttajalle on ilmoitettava etukäteen mittauksista ja järjestettävä mahdollisuus osallistua niihin. 3. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. Mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Urakkatarjouspyyntö ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 5. Tämä urakkaohjelma 6. Turvallisuusasiakirja 7. Urakoitsijan tarjous/yksikköhintaluettelo Tekniset asiakirjat: 8. Urakkasopimuksen mukaiset suunnitelma- ja työselitykset 9. Sopimuspiirustukset 10. Yleiset laatuvaatimukset, työselitykset ja ohjeet Yllä oleva järjestys on asiakirjojen pätemisjärjestys, joka siirretään urakkasopimukseen. Rakennuttaja luovuttaa 3 sarjaa suunnitelmakansioita urakkasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. 4. URAKKAHINTAAN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 4.1. Risteilyt muiden johtojen kanssa Mikäli rakennettavilla osuuksilla mahdollisesti sijaitsee muita maanalaisia johtoja tai kaapeleita, niiden paikkojen ennakolta selvittämisessä avustaa rakennuttaja, mutta vastuu niiden työssä huomioon ottamisesta on urakoitsijalla. Urakoitsijan tulee korjata tällaiset johdot uudelleen toimintakuntoisiksi. Mikäli niiden sijainti pystytään edeltäkäsin määrittelemään tarkasti, on urakoitsija velvollinen välttämään putkien, johtojen ja kaapeleiden vaurioittamista, jos se on mahdollista. Ennen kaivutyötä on pyydettävä ko. laitokselta kaapelin näyttö. Suunnitelmakarttoihin on merkityt nykyiset vesijohdot perustuvat osin vanhoihin karttoihin ja maastohavaintoihin, joten johdon todellinen paikka saattaa poiketa todellisesta eikä kaikkia johtoja ole tullut tietoon. 4.2 Erityisesti varottavat kohteet Pihoissa olevia rakenteita, puita ja istutuksia on urakoitsijan erityisesti varottava, samoin on varottava työalueella olevien rajapyykkien hävittämistä. Työalueeseen rajoittuvat rajapyykit on merkittävä selkeästi erottuvin merkein ennen rakentamisen aloittamista. Väistämättä poistettavista rajamerkeistä vastaa rakennuttaja. Urakoitsija on kuitenkin velvollinen vastaamaan yksin sellaisen rajamerkin paikalleen laitosta aiheutuvista kuluista, joiden häviäminen tai siirtyminen katsotaan aiheutuneen huolimattomuudesta työsuorituksessa eikä sen siirtotarpeesta ole rakennuttajalle ilmoitettu riittävän aikaisin.

7 4.4. Muut hintaan vaikuttavat seikat Urakoitsijan tulee ennen tarjouksen antamista ehdottomasti tutustua työkohteeseen paikan päällä yhdessä työkohteen esittelijän kanssa. Mikäli hän sen jättää tekemättä ei hän voi myöhemmin vedota asiassa seikkoihin, jotka olisivat tutustumisen yhteydessä käyneet ilmi. Työkohdetta esittelee tilaajan erikseen ilmoittama edustaja. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan käyttämiensä teiden ja muiden alueiden kohtuullisesta kunnossapidosta myös työn aikana. Työn päätyttyä on urakoitsija velvollinen korjaamaan aiheuttamansa vauriot siten, että käytetyt alueet ovat vähintään samankuntoisia, kuin ne olivat ennen työn aloittamista. Urakoitsija on velvollinen selvittämään maanomistajien kanssa rajapyykkien tarkat sijainnit maastossa ennen kaivutöiden suorittamista. Rakennuttaja antaa urakoitsijalle maanomistajien yhteystiedot. Suunnitelmakarttoihin on merkitty kiinteistöjen rajalinjat. 5. URAKKA-AIKA Työt rakennuskohteessa voidaan aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakan on oltava täysin valmis ja viimeistelytöineen hyväksyttävästi vastaanotettavissa viimeistään mennessä. 6. URAKKAMUOTO, - HINTA JA MAKSUT Urakka on kokonaishintaurakka, jossa valittu urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tarjouksessa on eriteltävä pyydetyt yksikköhinnat arvonlisäverottomina (alv 0 %). Yksikköhintojen tulee sisältää myös työmaan yleiskustannukset. Muutos- ja lisätöihin sovelletaan suoraan yksikköhintaluettelon mukaisia hintoja. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. Maksuerien tulee vastata selkeitä, hyväksytysti rakennettuja työkokonaisuuksia. Ennakkomaksuja ei makseta. Maksueristä pidätetään 8 % nettohinnasta viimeiseksi maksueräksi. Viimeiseen maksuerään sisältyvä arvonlisävero maksetaan viimeisen maksuerän yhteydessä. Painekokeet ja kuvaukset suorittaa urakoitsija rakennuttajan valvonnassa. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 8 % lopullisesta urakkahinnasta ja se maksetaan, kun työ on täysin valmis, työalueet viimeistelty ja takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat on jätetty rakennuttajalle. Tarvikkeiden hankkiminen ja työmaalle toimittaminen ei oikeuta maksuun. Maksupostit erääntyvät maksettavaksi 14 päivän kuluttua hyväksyttävän laskun esittämisestä. Yliajalta tilaaja on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron Viivästyssakko Työn viivästymisestä sopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa YSE 98:n mukaisesti 0,05 % urakkasummasta kultakin työpäivältä, enintään kuitenkin 50 päivältä Takuuaika Takuuaika on kaksi ( 2 ) vuotta työn vastaanotosta.

8 6. 3 Muut asiat Urakkasopimus tullaan laatimaan RT -lomakkeelle. Mahdolliset erimielisyydet sopijapuolten kesken ratkaistaan rakennuttajan kotipaikkakunnan alioikeudessa. Viikoittainen työaika ma pe klo Muuna aikana tehtävästä työstä on sovittava valvojan kanssa erikseen. Työstä on pidettävä päivittäistä työmaapäiväkirjaa, joka tulee viikoittain tarkistuttaa tilaajan valvojalla. 7. VAKUUDET Urakoitsija antaa rakennuttajalle vakuuksiksi: Rakennusaikainen vakuus on 10 % verottomasta urakkahinnasta (vertailuhinnasta). Vakuus palautetaan kun viimeinen maksuposti on maksukelpoinen, työ hyväksyttävästi vastaanotettu ja takuuajan vakuus jätetty. Takuuajan vakuus on 2 % lopullisesta verottomasta urakkahinnasta. Vakuuksien tulee olla voimassa 3 kk yli sovittujen valmistumis- ja takuuaikojen päättymispäivämäärien. Vakuudeksi hyväksytään raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus tai rahalaitokseen tehty rahatalletus (YSE 36 ). 8. TARJOUS Tarjouksen tulee olla tämän urakkaohjelman sekä muiden urakka-asiakirjojen mukainen. Tarjous annetaan urakkatarjous/yksikköhintaluettelo -kaavakkeella täydellisenä antaen kaikki siinä pyydetyt tiedot. Tarjous annetaan, kuten edellä kohdassa 2 urakan laajuus on kuvattu. Annettavat yksikköhinnat ovat verottomia, mutta muutoin lopullisia, urakoitsijan laskutettavia hintoja, joihin sisältyvät kaikki työhön liittyvät kulut, myös työmaan yleiskulut. Yksikköhinnat on annettava kaikilta osin jo tarjousvaiheessa, jotta tarjouksista saadaan kunnon selko. Tarjouksesta on selvästi käytävä ilmi sekä veroton että verollinen tarjoushinta. Tarjouksen tulee olla voimassa 60 päivää tarjouksen viimeisestä jättämispäivästä lukien. Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa kaupparekisteriote sekä seuraavat tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys näistä: Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Kaupparekisteriote Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Edellä mainitut voidaan korvata soveltuvin osin Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista tulostetulla RALA-perustieto- tai RALA-pätevyystietotodistuksella.

9 Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijalla tulee olla asianomaisella toimialalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä RALA-pätevyys tai sen tulee toimittaa pätevyytensä toteamiseksi tarvittavat vastaavat näytöt ja todistukset tilaajalle. Vastaavat näytöt ja todistukset sisältävät ainakin: Tiedot yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla Tiedot yrityksen henkilöstöstä ja kalustosta ko. toimialalla Tilinpäätöstiedot kahdelta viimeiseltä vuodelta. Selvitys yrityksen laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä ko. toimialalla Tämä vaatimus urakoitsijan tulee sisällyttää myös aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Jos urakoitsija on ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitysten on oltava suomen kielellä tai muulla tilaajan hyväksymällä kielellä. Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee vaadittaessa esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Erikseen voidaan sopia siitä, että urakoitsija toimittaa jonkun tilaajavastuulain mukaisen selvityksen vasta sopimuksen syntymisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei toimita selvitystä sovitussa ajassa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Ulkomainen työvoima. Mikäli urakassa käytetään lähetettyjä työntekijöitä, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista. Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tilaaja voi myös halutessaan hylätä kaikki tarjoukset. Sopimus urakasta syntyy vasta, kun urakkasopimus allekirjoitetaan.

10 9. VALVONTA Kihniön kunta Rakennuttaja asettaa hankkeelle valvojan ja turvallisuuskoordinaattorin. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Virroilla Rakennuttajan puolesta: Yhdyskuntasuunnittelu S. Anttila Oy Sanna Peura