LIEDON KUNTA TIEVALAISTUS 2016 URAKKAOHJELMA. Kaavoitus ja tekniset palvelut

Transkriptio

1 LIEDON KUNTA Kaavoitus ja tekniset palvelut TIEVALAISTUS 2016 URAKKAOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO: 2 LIEDON KUNTA YLEISET TIEDOT Rakennuskohde ja sijainti Tilaaja Suunnittelija Valvonta Sopimusehdot SOPIJAPUOLTEN ASEMA Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsijan vastuu Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Vastuu työvirheistä Urakoitsijan oikeudet Tilaajan velvollisuudet Myötävaikutusvelvollisuus Velvollisuus luovuttaa suunnitelma-aineisto ja hankkia tarvittavat päätökset Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Tilaajan vastuu Yleiset periaatteet Tilaajaa sitovat määrätiedot Tilaajan oikeudet JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Tie- ja katuliikenne Yleinen liikenne Työmaaliikenne Työsuojelu Ympäristöasiat Johdot, kaapelit, laitteet ym LAATU Yleistä Urakkakohtainen laatusuunnitelma Työ- ja laatusuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT Vaihtoehtoiset suunnitelmat... 12

3 3 6 ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Työnjohto Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Valvonta Yhteydenpito ulkopuolisiin Asiakaspalautteen kirjaaminen SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET Urakkaneuvottelu Työmaakokoukset Vastaanottotarkastus TYÖN SUORITUSAIKA Aloitus Valmistuminen MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET Urakkasumman maksaminen TAKUUAIKA VAKUUDET Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus VIIVÄSTYMISSAKKO JA ARVONVÄHENNYKSET Muut sanktiot... 15

4 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Rakennuskohde ja sijainti 1.2 Tilaaja Työ käsittää tievalaistuksen rakentamista ja uusimista, oheisista asemapiirroksista lähemmin ilmenevästi. Liedon kunta / Kaavoitus ja tekniset palvelut, PL LIETO Suunnittelija 1.4 Valvonta 1.5 Sopimusehdot Yhteyshenkilönä toimii kunnossapitoinsinööri Jussi Kuusinen puh Hankkeen suunnittelija on Neste Jacobs Oy Suunnittelijan yhteystiedot: Juha Ojala, puh Työmaavalvonta Liedon kunta. sähkötekninen valvonta Juha Ojala. Hankkeessa noudatetaan Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE SOPIJAPUOLTEN ASEMA 2.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 :n mukainen. YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin tarkennuksena ja lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään. b) työaikataulun, työsuunnitelmien ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajan tasalla pitäminen. c) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely d) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa (tilaajan oikeuksiin vaikuttavat mittaustulokset toimitetaan tilaajalle mahdollisimman pian ) e) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman mukaisesti. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä f) tarpeettoman sopimusalueelta poistettavan materiaalin sekä rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen

5 maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen ottaen kuitenkin huomioon kohdan 2.3 määräykset 5 g) työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien, valokuitu, sähkö-, puhelin, viemäri-, vesijohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden rakentamisen tiellä olevien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen, urakan aikatauluun sovittaminen ja töiden valvonta. Tilaaja ei maksa väliaikaisten johto- ja laitesiirtojen aiheuttamia kustannuksia. h) urakkaa varten tarvittavan tiedotustaulun hankinta ja asennus kustannuksellaan kunnan ohjeiden mukaisesti sekä sen purku ja poiskuljetus. i) pitää kaikki yleiset tiet/kadut ja alueet aina kunnossapitourakoitsijan hoitokaluston vaatimassa kunnossa ja ilmoittaa rakennustyön aiheuttamista muutoksista teiden/katujen linjauksiin, leveyksiin tai tasauksiin välittömästi talvihoitourakoitsijalle j) vahinkoilmoitusten ja -valitusten käsittely ja raportointi, yhteydenpito viranomaisiin ja tiedottaminen (viranomaiset, liikenne, asukkaat, kiinteistöt yms) k) rakennustöitä haittaavan puuston ml. pienpuusto poistaminen ja tärinää aiheuttavien töiden (mm. tiivistystyöt) ympäristöselvityksen laadinta. Edellä mainittuihin töihin liittyvien katselmusten ja tärinämittausten suorittaminen, vahinkoilmoitusten ja valitusten käsittely ja raportointi, sekä yhteydenpito viranomaisiin ja tiedottaminen (viranomaiset, liikenne, asukkaat, kiinteistöt yms.). Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssa esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet, joiden hankkiminen kohdan mukaan ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan kanssa ja on velvollinen esittämään sopimukset tilaajalle ennen töiden aloittamista ko. alueilla. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Mikäli urakan töissä joudutaan käyttämään yksityisteitä, on yksityisen tien käyttöä varten hankittava myös ko. tienpitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt Tilaajan työmaalle hankkimat ja toimittamat rakennusmateriaalit ja tarvikkeet ovat tilaajan omaisuutta. Työmaalla materiaalit ovat urakoitsijan vastuulla.

6 2.1.4 Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia 2.2 Urakoitsijan vastuu Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (ks. turvallisuusasiakirja) d) verottajalle tehtävät ilmoitukset Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat piirustukset, laatuvaatimukset ja työselostukset sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana, kuitenkin viimeistään urakkaneuvottelussa. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakka-aikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Vastuu työvirheistä Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta esim. pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. Urakoitsija vastaa työstä johtuvien mm. ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien liettymisestä aiheutuvista korjauksista. Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista.

7 2.3 Urakoitsijan oikeudet Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden sopimuskohtaisten urakkaehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tie- ja katuosuuksilla tilaajalla hyväksytetyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta Tilaajan velvollisuudet Myötävaikutusvelvollisuus Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien ja mukainen Velvollisuus luovuttaa suunnitelma-aineisto ja hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: a) suunnitelma-aineiston luovuttaminen yhtenä paperisarjana tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä b) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien tienpitoon liittyvien päätösten (lupien/sopimusten) antaminen Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet 2.5 Tilaajan vastuu Yleiset periaatteet Tilaajaa sitovat määrätiedot Seuraavat alueet luovutetaan korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tien- /kadunpitäjällä on. Urakoitsijan käyttöön luovutetaan korvauksetta työn suorittamiselle välttämättömät alueet. Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa tälle urakkaalueelle, elleivät muut urakka-asiakirjat aseta sille estettä. Tukikohdan järjestelyistä on sovittava tilaajan ja maanomistajien kanssa. Muut alueet hankkii urakoitsija kustannuksellaan, ellei urakkaasiakirjoissa ole toisin sanottu. Työn suorittamiseen tarvittavien alueiden siistimisen suorittaa urakoitsija. Tilaajan vastuu on YSE:n ja :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta, ellei toisin sopimusasiakirjoissa ilmoiteta. Lisäksi tilaaja vastaa edellä kohdassa 2.4 vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä Urakan yksikköhintaiset osat Urakka on kokonaishintaurakka, eikä se sisällä yksikköhintaisia osia.

8 Urakan määrämittausohjeen poikkeukset ja täsmennykset Urakassa noudatetaan maanrakennuksen osalta voimassa olevaa yleistä määrämittausohjetta InfraRYL Urakan kokonaishintainen osa Tarjouspyyntöasiakirjoissa olevien määrätietojen virheellisyydet urakoitsijan tulee osoittaa kohdan sekä YSE 16 :ssa sanotun mukaisesti. 2.6 Tilaajan oikeudet Rakennussuunnitelmissa esitettyjen maa-ainesten määrien käyttökelpoisuus rakenteisiin on sitoumuksetta ilmoitettu ja ne saattavat muuttua. Urakoitsija ei saa perustaa myöhempiä vaatimuksiaan näihin tietoihin. YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteisiksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Lisätyöt hyväksytetään teknisessä lautakunnassa. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa b) pyytää lisätöistä tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta c) teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. 3 JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 3.1 Tie- ja katuliikenne Yleinen liikenne Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen tien-/kadunpitäjän lupaa sulkea. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä ja kaduilla Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan ohjetta Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella SKTY 19/99. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksien turvallinen toimivuus on esitettävä kohdekohtaisesti liikenteenohjaussuunnitelmissa. 8

9 3.1.2 Työmaaliikenne Urakoitsijan on tarkastettava liikennejärjestelyt päivittäin töiden alkaessa ja päättyessä. Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa työmaayhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen Työsuojelu Urakkakohteessa ja urakkakohteeseen liittyvillä yksityis- ja työmaateillä tapahtuvasta työmaaliikenteestä on urakoitsijan sovittava asianomaisten tienpitäjien kanssa. Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, ) 6 :n mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/ ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusasiakirjan tiedot koko urakan ajan. Ennen rakennustyön/-kohteen alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Urakoitsijan tulee ylläpitää rakennushankkeesta turvallisuustiedostoa. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että jokaisella sopimusalueella liikkuvalla tai työskentelevällä urakoitsijan sekä tämän alihankkijan työntekijällä on alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tilaajan rakennustyönaikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuustilanteen seurantaa keräämällä tiedot kaikista työtapaturmista, vaaratilanteista ja liikenneonnettomuuksista sekä omaisuus- ja ympäristövahingoista. Seurantatiedot urakoitsijan tulee raportoida työmaakokouksissa. Turvallisuusmittaukset suoritetaan viikoittain ja urakoitsija on velvollinen esittämään tilaajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta.

10 3.3 Ympäristöasiat Urakkaan laadittaviin työvaihe- ja rakennekohtaisiin laatusuunnitelmiin liitetään ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Laatusuunnitelman yhteydessä esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet, jotka toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi ennen sopimuksen voimaantuloa Johdot, kaapelit, laitteet ym. Lisäksi tulee esittää ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset ja johdot, laitteet, rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. 4 LAATU 4.1 Yleistä Urakka toteutetaan urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän / laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenaikainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Tilaaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta- ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. 4.2 Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattavan laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettely kuvataan. Edelleen urakoitsijan tulee aliurakoita järjestäessään huolehtia siitä, että ennen kunkin urakan aloitusta aliurakoitsija laatii kyseisestä työstä koko työn kattavan laatusuunnitelman. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan sopimuksen mukaisen tuotteen laadun laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen. Kaikki sopimuskohteen ja sen osien toimivuuden ja laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet tehdään urakoitsijan ja häneen alenevassa sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden laatusuunnitelmien laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. 4.3 Työ- ja laatusuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat Urakoitsijan on laadittava jokaisesta työkokonaisuudesta työsuunnitelma, ja työvaihekohtainen laatusuunnitelma sekä tarvittaessa erillinen tekninen työsuunnitelma. Työsuunnitelmat sekä työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat urakoitsija voi tarvittaessa yhdistää samaksi asiakirjaksi. Työsuunnitelmat Työsuunnitelmassa on esitettävä seuraavat asiat:

11 a) käytettävät resurssit, kapasiteetit ja kalusto b) työtavat, -järjestys ja -vaiheet yksityiskohtaisesti kuvattuna c) työaikataulu d) noudatettavat työkohtaiset ja yleiset laatuvaatimukset ja - työselitykset sekä ohjeet e) turvallisuusasioiden varmistaminen ja tarpeelliset turvallisuusohjeet f) ympäristöasiat g) työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat. 11 Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat osoittavat, miten rakenneosan tai työvaiheen laatu varmistetaan. Työvaihekohtaisiin laatusuunnitelmiin on sisällytettävä mm. seuraavat asiat: a) yleiskuvaus työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä (ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu) b) työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadunvalvonta- ja laadunohjaustoimenpiteet) c) kelpoisuuden osoittaminen, joka perustuu suunnitelmassa esitettyihin lopputuotteen laatua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Siinä esitetään tarkastusten ja mittausten, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt ja tulosten dokumentointi d) turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja dokumentointi. Eri työvaiheiden työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat on luovutettava tiedoksi tilaajalle vähintään ennen kyseisen työvaiheen aloitusta. 4.4 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Tulokset on arkistoitava siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan laatia tai laadituttaa aliurakoitsijoillaan laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadunalitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Tämän jälkeen asia käsitellään työmaakokouksessa. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa).

12 12 Urakoitsijan on laadittava urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle. 5 URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT 5.1 Vaihtoehtoiset suunnitelmat Urakoitsijan vaihtoehtoisia suunnitelmia ei hyväksytä. 6 ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6.1 Työnjohto Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. Sopimuksen mukaisten töiden ohjaamista varten tulee olla riittävä paikallinen työnjohto. Lisäksi on otettava huomioon eri alojen työnjohtoa koskevat erityismääräykset. Työmaata varten on työturvallisuusasioiden hoitamiseen päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittava sijainen. 6.2 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Jos urakoitsijalla on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen, työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että itse ja aliurakoitsijansa noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen.

13 6.3 Valvonta Urakan valvonta perustuu hyvin keskeisesti urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden toteamiseen. Havaittu vilppi tai merkittävä laiminlyönti johtaa välittömästi ao. vastuuhenkilön vaihtamiseen. Lisäksi tilaaja on oikeutettu perimään laatujärjestelmän/suunnitelman puutteellisesta toiminnasta sopimussakkoa urakkasopimuksen kohdan 7.3 mukaisesti Yhteydenpito ulkopuolisiin 6.5 Asiakaspalautteen kirjaaminen Urakoitsijan tulee hoitaa tiedottaminen laatusuunnitelman ja tilaajan omaksuman käytännön mukaisesti. Käytännöstä sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken urakkaneuvottelussa. Tilaaja on pidettävä ajan tasalla urakoitsijan järjestämästä tiedotustoiminnasta. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavat tahoja ja aiheita: a) lehdistö; esitteet, lehdistötilaisuudet, tiedotukset b) asukkaat; tiedotus, infotilaisuudet, rakentamisen aikaiset ympäristöhäiriöt c) tien-/kadunvarsiasukkaat; yks.teiden järjestelyt, melu-, pöly- ym. haitat d) autoilijat; liikennejärjestelyt e) poliisi; turvallisuus f) palo- ja pelastustoimi; onnettomuudet g) muut sidosryhmät; luonnonsuojelujärjestöt, ympäristökeskukset, energialaitokset, sairaalat, koulut ym. Sellaiset asiakaspalautteet ja muut asiakkaiden yhteydenotot, jotka eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, kirjataan urakoitsijan toimesta omalle lomakkeelle tai suoraan tilaajan ylläpitämään asiakaspalautetietojärjestelmään. 7 SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET 7.1 Urakkaneuvottelu 7.2 Työmaakokoukset Tässä urakassa pidetään urakkaneuvottelu, työmaakokouksia, urakan vastaanottotarkastus, takuuajan tarkastus sekä tarvittaessa muita tarkastuksia ja katselmuksia. Urakkaneuvottelu pidetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Siinä käsitellään laatusuunnitelman täydennykset sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä. Urakan aikana pidetään työmaakokouksia säännöllisesti sopimuskatselmuksessa sovitun käytännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaksi (2) arkivuorokautta ennen työmaakokousta kuukausiraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat. Laitesiirtoasiat Rakennussuunnitelma Työ- ja aikataulutilanne sekä työmaan vahvuus Laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat

14 7.3 Vastaanottotarkastus Laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut korjaustoimenpiteet Pääurakoitsijan resurssit ja alihankintasopimukset Lisä- ja muutostyöt Laskutus, valmiusaste (%) Työturvallisuus Työsuojelu ja työnaikaisen liikenteen hoito Ympäristöasiat, esitykset kolmansien osapuolien kanssa tehtävistä sopimuksista Asiakaspalautteet ja tiedottaminen Muut mahdolliset asiat Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat tilaajalle. Urakoitsijan vastaanottotarkastuspyyntöön tulee liittää dokumentti urakoitsijan suorittamasta YSE :n 3 momentin mukaisesta tarkastuksesta. Urakan lopullinen laatuaineisto on luovutettava tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Tilaajalle luovutettavat kadunrakentamisen laatuaineistot on järjestettävä laatukansioiksi 14 UO:n liitteet 1. Turvallisuusasiakirja 8 TYÖN SUORITUSAIKA 8.1 Aloitus 8.2 Valmistuminen 9 MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET 9.1 Urakkasumman maksaminen Tekninen lautakunta tekee urakoitsijavalinnan. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt kun hankintalain mukainen hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu. Rakennustyön tulee olla valmiina vastaanottotarkastusta varten , vähäiset viimeistelytyöt eivät estä valmistumista. Urakkasumman maksaminen urakoitsijalle perustuu urakoitsijan laatimaan maksuerätaulukkoon. Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, PL 52, Lieto Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja viimeinen maksuerä vähintään 10 % urakkasummasta.

15 Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun laskutettava työ on hyväksytysti suoritettu ja lasku on saapunut rakennuttajalle TAKUUAIKA Takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa kun rakennustyö on kokonaisuudessaan vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja vastaanotettu. 11 VAKUUDET 11.1 Rakennusaikainen vakuus 11.2 Takuuajan vakuus Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle viimeistään kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki tai vakuutuslaitoksen antama vakuus, jonka suuruus on vähintään 10 % urakkasummasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli lopullisen vastaanottotarkastuspäivän. Rakennuttaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Takuuajan vakuus on YSE 98:sta poiketen vähintään 5 % urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Mikäli urakka- tai takuuaikaa jatketaan, on vakuuksien voimassaoloaikaa jatkettava vastaavasti. 12 VIIVÄSTYMISSAKKO JA ARVONVÄHENNYKSET Työn viivästymisestä on urakoitsijan suoritettava YSE 98:sta poiketen viivästyssakkoa 0,5 % urakkasummasta kultakin työpäivältä, enintään 50 työpäivältä. Vähäiset viimeistelytyöt eivät estä urakan valmistumista. Arvonvähennykset käsitellään tapauskohtaisesti Muut sanktiot YSE 27.1 :n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella. Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sanktiot. - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan edustajan vaihto - sopimuksen purku. Sakko Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät seuraavasti: Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot

16 16 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. kerta euroa 2. kerta euroa Seuraavat kerrat, euroa 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit - Työskentely ilman tilaajalle toimitettua työ- ja laatusuunnitelmaa - Työvaiheen toteutusaikataulun ilmoituksen laiminlyönti - Laadunvalvontaan liittyvien mittausten ym. toimien laiminlyönnit - Työskentelyaikaan liittyvät puutteet tai laiminlyönnit 2. Tilaajan teettämän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa Kirjallinen huomautus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit mm. - tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen - hyväksyttyä varoitusvaatetusta ei käytetä - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - 5. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät muut laiminlyönnit Liedossa Henna Paajanen, kunnallistekniikkapäällikkö