Kyrööntien sadevesiviemärin saneeraus PLV

Transkriptio

1 Isonkyrön kunta PLV

2 Isonkyrön kunta 2/15 SISÄLLYS 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA RAKENNUTTAJA TILAAJA SUUNNITTELIJA RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS URAKKAMUOTO MAKSUPERUSTE URAKKASUHTEET URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat SIVUVELVOLLISUUDET Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA TYÖAIKATAULU TYÖMAAJÄRJESTELYT Huonetilojen käyttö Sähkö ja puhelin Työalue ja puuston poisto YHTEISTOIMINTA TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS TYÖKOHTEESSA SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT Kaupalliset asiakirjat Tekniset asiakirjat MÄÄRÄLASKENTA SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS URAKKA-AIKA SUORITUSAIKA Töiden aloitus Töiden valmistuminen VIIVÄSTYSSAKKO VAKUUDET JA VAKUUTUKSET URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Muita määräyksiä vakuuksista TILAAJAN VAKUUDET VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Maksuerätaulukko Ennakko HINTASIDONNAISUUDET LASKUJEN MAKSUAIKA... 11

3 Isonkyrön kunta 3/15 9. ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN ONGELMAJÄTTEET JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET VAHINGONKORVAUKSET TARKEPIIRUSTUKSET... 15

4 Isonkyrön kunta 4/15 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Isonkyrön kunta Tekninen toimisto Pohjankyröntie ISOKYRÖ Yhteyshenkilöt: Tekninen johtaja Juha Försti gsm sähköposti Kunnanakennusmestari Jukka Perttilä puh sähköposti 1.2 Tilaaja Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Isonkyrön kunta. 1.3 Suunnittelija Maveplan Oy Kuopion toimisto Minna Canthin katu KUOPIO Yhteyshenkilö: ins. Satu Miettinen puh sähköposti 1.4 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Isonkyrön kunnassa sijaitsevan Kyrööntien sadevesiviemärilinjan plv saneeraus/uudelleen rakentaminen.

5 Isonkyrön kunta 5/15 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaishintaurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät kokonaishinta. Urakkalaskijoiden tulee hankkia urakkalaskennan aikana riittävät tiedot työalueen laajuudesta voidakseen hinnoitella työn riittävällä tarkkuudella. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää Kyrööntien sadevesiviemärin saneerauksen rakennustyöt plv töineen ja tarvikkeineen työselitysten ja piirustusten mukaisesti täysin valmiina ja käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen. Ylijäämämassojen kuljetus Isonkyrön kunnan ylijäämämaiden läjityspaikalle kuuluu urakkaan. Läjityspaikka sijaitsee n. 780m linnuntietä koulukeskuksesta lounaaseen, VT18 eteläpuolella. Kaikki muutostyöt tehdään yksikköhintaluettelon mukaisilla hinnoilla riippumatta siitä, onko määrä lisääntynyt tai vähentynyt. Työ tulee suorittaa käyttäen tunnettujen valmistajien toimittamia tarvikkeita. Käytettävät tarvikkeet on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen asennusta Täydentäviä määritelmiä työsuorituksiin Sadevesiviemärilinjan saneeraukseen plv kuuluu: ylijäämämassojen kuljetus Isonkyrön kunnan läjityspaikalle ja tarpeettomien vanhojen teräsputkien ja kaivojen loppusijoitus asianmukaisesti kaivannon pysyvyyden arviointi mittaustyöt putkikaivantojen kaivu, täyttö ja kuivanapitotyöt putkien ja kaivojen hankinta ja asennus laadunvarmistuksineen olemassa olevien putkien liittäminen rakennettaviin kaivoihin/putkiin asennusalustan ja alkutäyttömateriaalin hankinta ja asennus

6 Isonkyrön kunta 6/15 siistimis- ja viimeistelytyöt (nurmetukset) Avo-ojan perkaus Louhintatyöt HUOM! Urakkaan ei kuulu Kyrööntien alituksen betoniputken saneeraus plv Suunnitelmassa viettoviemärien kaivokortit ovat ohjeellisia. Urakoitsijan on tarkistettava kaivokorttien tiedot ja mitat ennen niiden tilausta. 3.2 Sivuvelvollisuudet (YSE 2 ) Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat (tai RALA ry:n pätevyystodistus): - Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollistenrekisteriin. - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. - Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta Tarjoukseen on liitettävä myös: - Kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaiselle. - Todistus työnjohdon voimassa olevasta Tieturva 2 pätevyydestä ja kaikkien työntekijöiden Tieturva 1-pätevyydestä. Huom. Kaupparekisteriote on liitettävä tarjoukseen vaikka tarjoaja käyttäisi RALA pätevyystodistusta liitteenä.

7 Isonkyrön kunta 7/15 Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.3 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Työaikataulu Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhdessä tilaajan kanssa työmaan aikataulun, joka hyväksytään yhteisesti käytettäväksi ja jota aikataulun tarkentumista lukuunottamatta voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. 4.2 Työmaajärjestelyt (YSE 6 ) Huonetilojen käyttö Tilaaja ei luovuta urakoitsijan käyttöön mitään huone- tai varastotiloja Sähkö ja puhelin Urakoitsija hankkii tarvitsemansa sähkön ja puhelimen kustannuksellaan Työalue ja puuston poisto Työalueeksi varataan rakennuskohteen ympäriltä tarpeelliseksi katsottava alue. Johtolinjoilla työalueen leveys on enintään 8,0 m. Myös verkoston laitteiden kohdalla varataan riittävä työalue. Rakennustyö on suoritettava tarpeetonta puuston kaatoa välttäen. Puutarhojen kohdilla kaivutyö on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen. 4.3 Yhteistoiminta Urakoitsijan on yhteistoiminnalla tilaajan kanssa varmistettava rakennustyön sujuva

8 Isonkyrön kunta 8/15 ja turvallinen suoritus. Urakoitsijan on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi tärkeimmät aliurakoitsijansa ja hankkijansa riittävän ajoissa ennen näiden ottamista. 4.4 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus (YSE 8 ) Tilaaja hankkii vesi- ja viemäriverkoston ja sen laitteiden sijoitus- ja kaivuluvat maanomistajilta sekä vesialueiden omistajilta kustannuksellaan. Urakoitsija hankkii rakennusluvat työn suorittamisessa mahdollisesti tarvittavia tilapäisiä rakennuksia varten kustannuksellaan. Samaten urakoitsijan tulee hankkia maanomistajan lupa varsinaisen kaivualueen ulkopuolella tapahtuvaa liikkumista, varastointia, tms. varten. 4.5 Työkohteessa samanaikaisesti tehtävät työt - 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat (YSE 13 ) Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) mahdollinen urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja f) tarjous ja yksikköhintaluettelo g) Infra2006 Rakennusosa- ja hankenimistö, Määrämittausohje versio Tekniset asiakirjat a) suunnitelmaselostus b) työkohtainen työselostus c) InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja alueet d) InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset; Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat e) sopimuspiirustukset

9 Isonkyrön kunta 9/15 f) Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, asennusohjeet RIL g) Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL 2010 h) valmistajien ja laitetoimittajien antamat työ- ja asennusohjeet (mm. Weholite-käsikirja) 5.2 Määrälaskenta (YSE 24, kohta 2b ja 45 ) Rakennuttaja ei anna määräluetteloa tarjouslaskentaa varten. Rakennuttaja edellyttää, että urakkatarjoukset tehdään tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sidottu kanaalilouhintamäärä 250m³ktr/ m²tr. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tätä hankintaa koskevat asiakirjat ovat julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti julkisia. Jos tarjouksen antaja katsoo jonkin tarjouksessaan olevan seikan liikesalaisuuden piiriin kuuluvaksi, hänen tulee mainita siitä tarjouksessaan. 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika (YSE 17 ) Töiden aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa aikaisintaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakan yhtäjaksoinen kesto max. 12 viikkoa. Koulun piha-alueen rakentaminen on tehtävä koulujen loma-aikana, välisenä aikana Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina ja ilmoitettuna vastaanottotarkastusta varten viimeistään pe Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä.

10 Isonkyrön kunta 10/15 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on rahalaitoksen antama omavelkainen takaus suuruudeltaan 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa 3kk yli urakkasopimuksen mukaisen valmistumisajan Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on rakennusajan vakuuden kaltainen suuruudeltaan 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen tulee olla voimassa 3kk yli vastaanottotarkastuksessa sovittua takuuaikaa Muita määräyksiä vakuuksista Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki lisä- ja muutostyöt, jotka tulevat alkuperäisen urakan lisäksi, sisältyvät vakuuksiin. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takaajat vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimusosapuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät. 7.2 Tilaajan vakuudet (YSE 37 ) Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset (YSE 38 ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohdetta ei tarvitse palovakuuttaa (poikkeus YSE 38 ). Urakoitsijan tulee huolehtia kaikkien työnanantajalle kuuluvien lakisääteisten vakuutusten hankinnasta kustannuksellaan.

11 Isonkyrön kunta 11/15 Urakoitsijalla tulee olla joko tätä työtä varten hankittu tai yleinen toiminnan vastuuvakuutus. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Toiseksi viimeinen maksuerä, jonka suuruus tulee olla vähintään 5 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta, maksetaan, kun työkohteen tarkepiirustukset ovat valmiit, luovutettu tilaajalle ja tilaaja on ne hyväksynyt. Viimeinen maksuerä, jonka suuruus tulee olla 10 % urakkasummasta, maksetaan, kun työ on kokonaisuudessaan hyväksytty, vastaanotettu ja takuuajan vakuus asetettu. Viiimeisestä maksuerästä suoritetaan mahdollinen pidätys viimeistelytöitä varten Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3 Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä 11 % vuotuista korkoa. 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan Isonkyrön kunnan tekninen johtaja Juha Försti. Pienistä ja kiireellisistä muutoksista määräyksiä on oikeutettu antamaan paikallisvalvoja.

12 Isonkyrön kunta 12/15 Paikallisvalvoja sovittaan sopimusneuvotteluissa. Suunnittelijalla on oikeus valvoa työn suoritusta ja liikkua tästä syystä työkohteessa. Suunnittelijalla ei kuitenkaan ole oikeutta antaa urakoitsijalle työtä koskevia ohjeita, määräyksiä tai tilauksia, vaan ne antaa tilaajan edustaja. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan, ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä heidän kokemus vastaavista töistä. Samoin urakoitsijan tulee esittää tarjouksessaan työn suoritukseen osallistuvan henkilökunnan ja koneiden määrä sekä alustava työsuunnitelma työsuorituksen kapasiteettiarviointia varten. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään ennen rakennustyön aloittamista pidettävässä yhteisessä katselmuksessa Työmaakokoukset (YSE 66 ) Työkohteessa pidetään työmaakokouksia tarvittaessa. Työmaakokous on syytä kutsua koolle, mikäli urakoitsijan vastaava työnjohtaja ja työn valvoja eivät voi keskenään sopia suunnitelman tulkinnasta tai muusta urakkasuoritusta koskevasta asiasta joko valtuuksien rajallisuuden tai erimielisyyden takia. Työmaakokoukset kutsuu koolle tilaaja. Esityksen työmaakokouksen pitämiseksi voi tehdä tilaaja tai urakoitsija Työmaapäiväkirja (YSE 75 ) Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa, jossa on juoksevasti numeroidut sivut. Työn valvoja vahvistaa työmaapäiväkirjan merkinnät päivittäin allekirjoituksellaan.

13 Isonkyrön kunta 13/ LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja suorittaa urakan aikana tarpeellisiksi katsomiaan laadunvalvontamittauksia. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan tulee suorittaa laadunvarmistus yleisten laadunvarmistusmenetelmien mukaan. Niihin liittyvät mm. jätevesiviemäriputkistojen painekokeet ja viettoviemärin TV-kuvaus työselitysten mukaisesti (KT02). 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN (YSE 92 ) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin, urakkasuorituksessa tarpeettomiin maaaineksiin kuuluu urakoitsijalle. Urakkasuorituksessa tarvittava, kaivannosta kaivettu maa-aines käytetään mahdollisuuksien mukaan täyttötöissä Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) Työkohteeseen ei tilaajan tietojen mukaan sisälly ongelmajätteiden käsittelyä.

14 Isonkyrön kunta 14/ Järjestysmääräykset Työmaan vartioinnista ja työmaan järjestyksen valvonnasta vastaa urakoitsija. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia toimenpiteistä rakenteiden ja laitteiden suojelemiseksi. Työn suoritus on niin järjestettävä, että liikenne teillä voi tarpeellisessa määrin jatkua. Piha- ja liikennealueet on kunnostettava viipymättä liikennöitävään kuntoon. Liikennejärjestelyistä vastaa urakoitsija. Tieosan sulkemisesta kokonaan liikenteeltä on saatava lupa tienpitäjältä. Tiet tulee saattaa työtä edeltävään kuntoon.urakoitsijan tulee noudattaa yleisten teiden alueella tapahtuvassa työskentelyssä Liikenneviraston antamia ohjeita. Urakoitsija hankkii tiedot rakennusalueella olevista rajamerkeistä, pyykeistä, sähkö-, puhelin, ym. kaapeleista, putkijohdoista ja muista laitteista, joille rakennustyö saattaa tuottaa haittaa tai vahinkoa sekä hankkkii niille tarvittaessa siirtoluvat. Rajapyykit pyritään kiertämään. Urakoitsija kustantaa kaikki tarvittavat tilapäiset siirrot ja vastaa vahingoista, jotka olisi voitu välttää olemalla yhteistyössä laitteen omistajan kanssa. Urakoitsijan on ilmoitettava rajamerkkien, kaapeleiden ja muiden laitteiden siirtotöiden aloittamisesta hyvissä ajoin rakennuttajlle ja laitteista huolehtiville viranomaisille sekä noudatettava siirtotöistä saamiaan ohjeita. Urakoitsija ei saa ilman asianmukaista lupaa siirtää rajamerkkejä, monikulmiopisteitä, tms. Urakoitsija on lisäksi velvollinen huolehtimaan lakien ja asetusten määräämistä tai viranomaisten vaatimista laitteiden ja rakenteiden siirroista, suojaustoimenpiteistä ja katselmuksista kustannuksellaan Vahingonkorvaukset Urakoitsija vastaa työn aikana rakennuttajlle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamastaan vahingosta. Vahinkojen välttämiseksi urakoitsijan tulee ennen työn aloittamista hankkia laitteiden omistajien näytöt, jolloin vastuu laitteiden sijainnista siirtyy näyttäjälle. Mikäli laitteen omistaja on näyttänyt laitteen sijainnin oikein, mutta urakoitsija on siitä huolimatta aihettanut vahinkoa,on urakoitsija velvollinen saattamaan tilanteen entiselleen kustannuksellaan. Jos urakoitsija lyö laimin edellä mainitun velvollisuutensa, voi rakennuttaja korjauttaa vahingon ja pidättää niitä vastaavan rahasumman urakkahinnasta. Viimeistä urakkahinnan maksuerää ei makseta ennen kuin kaikki vahinkotapaukset on laitteiden omistajien kanssa sovittu.

15 Isonkyrön kunta 15/ Tarkepiirustukset Urakoitsija luovuttaa tilaajalle 1 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta työkohteen tarkepiirustukset. Piirustuksiin tulee merkitä kaikki työn aikana tehdyt muutokset. Tarkemittaukset on tehtävä GK22-koordinaatistojärjestelmään ja korkeusmittaukset N60-järjestelmään. Urakoitsija toimittaa tilaajalle 3 kpl kansioita ja 3 kpl CD:tä, jotka sisältävät: suunnitelmakarttapohjalle tehdyt suunnitelmakarttatasoiset tarkemittauksiin perustuvat tarkepiirustukset, dokumentit salaojien korjauksesta (valokuvat), Laitteiden takuutodistukset ja asennus- ja käyttöohjeet Tarkepiirustukset on toimitettava sekä sähköisessä muodossa pdf, dwg- ja Mapinfotiedostoina että paperisena kolmena kappaleena. Isossakyrössä ISONKYRÖN KUNTA Liite: Turvallisuusasiakirja Urakkaohjelman laati: Maveplan Oy/Satu Miettinen