KIRKONSEUDUN, YLIKYLÄN JA SOPALAN KAAVA- ALUEET

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 1 (13) KIRKONSEUDUN, YLIKYLÄN JA SOPALAN KAAVA- ALUEET ASUTUSKADUN, KOULUKADUN, PIRTTIKUJAN, RANTA- KUJAN JA SARAKADUN PERUSPARANNUS SILTAPOLUN KLV:N PARANTAMINEN SOPALANTIEN JA PURONSUUKADUN RAKENTAMINEN ONKITIEN PERUSPARANNUS URAKKAOHJELMA 1

2 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja/tilaaja Suunnittelija ja valvonta Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJENNUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Turvallisuus Työmaajärjestelyt Liikenne Varoitukset, varottavat kohteet ja alueet LAATU Laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ongelmajätteet ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Määräluettelo Asiakirjojen julkisuus Suunnitelmat ja niiden toimittaminen URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko VASTUUVELVOITTEET Takuuaika ja takuuajan vakuus Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Tilaajan vakuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Ennakko

3 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 3 (13) 10.2 Hintasidonnaisuudet Laskujen maksuaika VALVONTA Tilaajan organisaatio ja valtuudet TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Kulkuluvat Työmaapäiväkirjat Työmaakokoukset VASTAANOTTOMENETTLY Vastaanottotarkastus Takuutarkastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjousten vertailu TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tekeminen Lisätiedot

4 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 4 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja/tilaaja Sotkamon kunta Tekniset palvelut Markkinatie Sotkamo Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Harri Helenius, puh harri.helenius@sotkamo.fi 1.2 Suunnittelija ja valvonta Suunnittelijat: Projektipäällikkö Ari Hiltunen, puh ari.hiltunen@ramboll.fi Ramboll Finland OY Kauppakatu 13 B Kajaani Katuvalot: Sähkösuunnittelija Jenna Hyvönen, puh jenna.hyvonen@poyry.com Pöyry Finland Oy Viestitie 2 B Kajaani Valvojat: Suunnitteluinsinööri Erkki Tervo, puh erkki.tervo@sotkamo.fi Vesihuoltoinsinööri Aarno Konka, puh aarno.konka@sotkamo.fi: 1.3 Rakennuskohde Kirkonseudun ja Ylikylän kaava-alueella urakakan kohteena on Asutuskadun, Koulukadun, Pirttikujan, Rantakujan ja Sarakadun katurakenteen, vesi- ja viemärilinjojen uusiminen, sekä hulevesiviemäröinnin rakentaminen. Asutuskadun (katuosuus 1) plv 0-295, Koulukadun, Pirttikujan ja Rantakujan katuvalaistuksen uusiminen. Siltapolun klv:n kantavuuden parantaminen, valaistuksen uusiminen ja päällystäminen Asutuskadun ja Salmelantien välisellä osuudella. Sopalan kaava-alueella Sopalantien ja Puronsuunkadun kunnallistekniikan rakentaminen ja Onkitien katurakenteen, katuvalojen, vesi- ja viemärilinjojen uusiminen, sekä hulevesiviemäröinnin rakentaminen. 4

5 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 5 (13) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJENNUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on kokonaisurakka. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakka käsittää Asutuskadun, Koulukadun, Pirttikujan, Rantakujan ja Sarakadun katurakenteen, sekä vesi- ja viemäriverkostojen uusimisen ja hulevesiviemäreiden rakentamisen, Asutuskadun (katuosuus 1) plv 0-295, Koulukadun, Pirttikujan ja Rantakujan katuvalaistuksen uusiminen. Siltapolun kevyenliikenteen väylän kantavuuden parantamisen, valaistuksen uusimisen ja päällystämisen Salmelantien ja Asutuskadun välillä, Sopalantien ja Puronsuunkadun kunnallistekniikan rakentamisen ja Onkitien katurakenteen, katuvalaistuksen, sekä vesi- ja viemäriverkoston uusimisen liitteenä olevien suunnitelmien ja työselitysten mukaisesti kaikkine töineen ja tarvikehankintoineen. Puretut tonttiliittymät rakennetaan nykyisillä rakennekerroksilla ja sovitetaan kadun korkeusasemaan. Tonttiliittymän tason nostosta (lämpöeristys, päällyste) vastaa kiinteistön omistaja. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakka-aluetta käytettävissä olevien määrärahojen mukaan Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Sarakadun ja Asutuskadun (katuosuus 2) plv katuvalaistus on uusittu vuoden 2018 aikana Loiste Sähköverkko Oy:n maakaapelointien yhteydessä. Rakennuttaja suorittaa tarvittavan puuston poiston urakka-alueelta. Rakennuttaja hankkii tarvittavat sähköliittymät. 3.3 Työmaapalvelut (YSE 3 ) 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet (YSE 4 ) 5

6 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 6 (13) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet (YSE 7 ) Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa YSE 5 :n mukainen työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Turvallisuus Rakennuttaja laatii rakennuskohteen turvallisuusasiakirjan, joka on tämän urakkaohjelman liitteenä. Päätoteuttajan on ennen töiden aloittamista esitettävä rakennuttajalle VNa:n 205/ :ssä tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat ja VNa:n 205/ :ssä rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. 4.4 Työmaajärjestelyt Työalueet Liikenne Rakennuttaja asettaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön suunnitelman mukaisen urakka-alueen = kaavan mukaiset katu- ja viheralueet. Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki muut urakan toteuttamista varten tarvitsemansa alueet ja niiden käyttöä varten tarvittavat luvat maanomistajilta ja viranomaisilta, sekä rakennuttajan hyväksyminen alueiden käytölle. Rantakujalle, Pirttikujalle, Koulukadulle, Sarakadulle ja Asutuskadulle liikennöidään Salmelantien ja maantien 888, Puolanka-Ristijärvi-Sotkamo (Ristijärventie) kautta. Sopalantielle, Puronsuunkadulle ja Onkitielle liikennöidään kantatieltä 76, sekä Pilkkitien ja rakennetun Sopalantien kautta Varoitukset, varottavat kohteet ja alueet 6

7 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 7 (13) Kun suoritetaan räjäytys- tai tiivistystyötä rakenteiden tai laitteiden läheisyydessä urakoitsijan tulee ennen töitten aloittamista pitää katselmus, jotta mahdolliset, tärinävaikutusten aiheuttamat vauriot voidaan todeta työ jälkeen pidettävässä uudessa katselmuksessa. Louhintatöitä ei saa suorittaa klo välisenä aikana. 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistus (YSE 9 ) Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa työselityksessä vaadittua urakoitsijan laadunvalvontaa Urakoitsijan laadunvarmistus (YSE 10 ) Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon ammattitaitoa ja työsuoritusta. Työmaalle hankituista maa materiaaleista otetaan näytteet ja tehdään rakeisuustutkimus ennen rakenteeseen asennusta. Näytteiden otto tapahtuu työmaavalvojan läsnä ollessa ja rakeisuusmääritykset rakennuttajan hyväksymässä maalaboratoriossa. Tiiviyskokeet, kantavuusarvot, vesijohdon painekokeet, viemärilinjojen TV-kuvaus, sekä muut laadunvalvontakokeet ja - tutkimukset tehdään työmaavalvojan läsnä ollessa. Tutkimustulokset tulee välittömästi luovuttaa rakennuttajalle. Urakoitsijan tulee toimittaa punnitustositteet käytetyistä materiaaleista työmaan valvojalle. Urakoitsijan tulee enne työn aloittamista toimittaa työkohtainen laatusuunnitelma. 6. YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakka-alueilla ei ole suojeltavia kohteita. 6.2 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin (YSE 53 ) Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa kaikkiin aineksiin kuuluu rakennuttajalle ja ne on urakoitsijan kuljetettava kustannuksillaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Massat tasataan läjitysalueella. Ylijäämämaat läjitetään Nivun maankaatopaikalle. 6.3 Ongelmajätteet (YSE 53, kohta 3) 7. ASIAKIRJAT 7.2 Tarjouspyyntöasiakirjat 7

8 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 8 (13) Urakoitsija voi kopioida ja tulostaa tarjouspyyntöasiakirjat Sotkamon kunnan kotisivulta: Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan lomakkeelle RT Urakkasopimukseen liitetään - Urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE Tarjouspyyntökirje ja lisäselvitykset - Tämä urakkaohjelma - Työturvallisuusasiakirja - Tarjous - Hinnoiteltu yksikköhintaluettelo - Rantakujan, Pirttikujan, Koulukadun, Sarakadun ja Asutuskadun katu- valaistus- ja vesihuoltosuunnitelmat - Siltapolun parannus- ja katuvalosuunnitelmat - Sopalantien, Puronsuunkadun ja Onkitien katu-, valaistus ja vesihuoltosuunnitelmat Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 7.4 Määräluettelo Tilaaja on suorittanut ohjeellisen määrälaskennan. Määräluettelossa esitetyt määrät eivät ole sitovia vaan ohjeellisia ja ovat urakoitsijalle apuna tarjousta laskettaessa. 7.5 Asiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 7.6 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaakokouksessa sovittavan määrän rakentamissuunnitelmia. 8. URAKAN AIKAMÄÄRÄYKSET 8.1 Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ) 8.2 Töiden valmistuminen 8

9 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 9 (13) Urakan tulee olla valmis mennessä. 8.3 Välitavoitteet Sopalantien ja Purosuunkadun tulee olla rakennettuna murskepinnalle mennessä. Mahdolliset rakentajat tulevat alueelle lähtien. 8.4 Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 ) Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika ja takuuajan vakuus (YSE 29 ja 36 ) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työt on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu, tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 9.3 Vakuutukset Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukainen vahinkovakuutus. 9.4 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 10 RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan maksaminen (YSE 40 ) Maksuerätaulukko 9

10 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 10 (13) Ennakko Tilaukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerätaulukon yhtenä osana on rakennuttajan ilmoittamassa formaatissa toimitettu tarkemittaustiedosto. Maksuerätaulukon viimeisen maksuerän tulee olla 10 % urakan kokonaishinnasta. Ennakkomaksua ei suoriteta Hintasidonnaisuudet (YSE 48 ) Urakkahintaa ei sidota indeksiin Laskujen maksuaika Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. 11. VALVONTA 11.1 Tilaajan organisaatio ja valtuudet Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii tekninen johtaja Harri Helenius, katu- ja vesihuollon rakentaminen suunnitteluinsinööri Erkki Tervo ja vesihuoltoinsinööri Aarno Konka. Rakennussuunnitelmien muuttamisesta, sekä kiireellisistä muutoksista päättää suunnitteluinsinööri Erkki Tervo tai vesihuoltoinsinööri Aarno Konka. Paikallisvalvojana tulee toimimaan suunnitteluinsinööri Erkki Tervo ja vesihuoltoinsinööri Aarno Konka. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet (YSE 56 ) Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettava urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Tilaaja edellyttää, että vastaava työnjohtaja on työmaalla työpäivinä. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon Työvoima Työhön on mahdollisuuksien mukaan käytettävä ensisijaisesti paikallisen työvoimaviranomaisen osoittamaa työvoimaa, lukuun ottamatta urakoitsijan palveluksessa vakinaisesti olevaa henkilöstöä. Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. 10

11 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 11 (13) Työmaan johdolla ja työmaa-alueella työskentelevillä henkilöillä tulee olla turvallisuusasiankirjan kohdan 5 mukaiset pätevyydet. Vesihuoltotöiden asentajilla tulee olla voimassa oleva vesityökortti. Harjoittelijoiden ja oppisopimusoppilaiden käytöstä on sovittava rakennuttajan kanssa erikseen. Työvoimasta on toimitettava rakennuttajan määrääminä päivinä ilmoitus rakennuttajalle. Urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoina hyväksi tunnettuja urakointiliikkeitä mutta rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden niiden hyväksymiseen Kulkuluvat Työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilön lisäksi hänen työnantajansa Työmaapäiväkirjat Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa Työmaakokoukset (YSE 66 ) 13. VASTAANOTTOMENETTLY 13.1 Vastaanottotarkastus (YSE 71 ) 13.2 Takuutarkastus (YSE 74 ) Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 14. ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Kajaanin käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 15. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 15.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai siitä puuttuu vaaditut todistukset. 11

12 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 12 (13) Tarjous voidaan hylätä, jos rakennuttaja katsoo, etteivät urakoitsijan resurssit ja kokemus riitä urakan suorittamiseen määräajassa Tarjousten vertailu 16. TARJOUS Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava asianmukaisesti täytetyllä urakkatarjouslomakkeella. Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt todistukset ja yksikköhintaluettelo Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa seuraavat selvitykset ja todistukset jotka eivät saa sopimuksen solmimishetkellä olla kolmea kuukautta vanhempia: - Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet 1233/ Viimeisin tilinpäätös - Referenssitiedot vähintään viimeisen kolmen vuoden ajalta Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste 16.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta. Tarjouksen voimassaoloaika on kuitenkin kolme (3) kuukautta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien Tarjouksen tekeminen Tarjouksen tulee saapua rakennuttajalle suljetussa kirjekuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä ilmoitettuna ajankohtana tai tarjous voidaan toimittaa sähköpostilla määräaikaan mennessä osoitteella: kirjaamo@sotkamo.fi ja kirjallinen tarjous toimittaa myöhemmin. 12

13 SOTKAMON KUNTA URAKKAOHJELMA 13 (13) 16.5 Lisätiedot Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa tai muissa urakkalaskenta-asiakirjoissa on epäselvyyttä, tulee niistä ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään klo mennessä osoitteella: Vastaukset mahdollisiin epäselvyyksiin julkaistaan Sotkamon kunnan kotisivulla viimeistään Urakkaa koskevia lisäselvityksiä on oikeutettu antamaan kohdassa 11.1 mainitut henkilöt. Vapo Oy uusii Kirkonseudun ja Ylikylän alueen kaukolämpöverkoston saneerausurakan yhteydessä. Loiste Sähköverkko Oy tekee maakaapelointeja urakka-alueella. Kaisanet Oy asennuttaa kuitukaapelia ja suojaputkia urakka-alueella. Sotkamossa Erkki Tervo suunnitteluinsinööri 13