Mikkelin Vesilaitos VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄN JÄTEVESIVERKOSTON LIITOSVIEMÄRIN RAKENTAMINEN Urakkaohjelma 1/18
Sisällys 1. Yleistiedot... 5 1.1 Rakennuskohde... 5 1.2 Rakennuttaja... 5 1.3 Suunnittelijat ja valvojat... 5 2. Hankkeen urakkamuoto... 6 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 6 2.2 Maksuperuste... 6 2.3 Täydentäviä määritelmiä yksikköhintoihin... 6 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ... 8 3.1 Pääurakka... 8 3.2 Sivu-urakat... 8 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... 8 4.1 Työaikataulu... 8 4.2 Työmaajärjestelyt... 8 4.3 Työalue... 9 4.4 Läjitysalueet... 9 4.5 Vahingonkorvaukset... 10 4.6 Luvat... 10 4.7 Työvoima ja työturvallisuus... 10 4.8 Työmaapäiväkirja... 11 4.9 Työmaakokoukset... 11 4.10 Tiedottaminen... 11 5. LAATU... 11 2/18
5.1 Laadunvarmistus... 11 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta... 11 5.3 Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen... 12 5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet... 12 6. ASIAKIRJAT, NOUDATETTAVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET... 12 6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat... 12 6.2 Urakkasopimusasiakirjat... 12 6.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 13 6.4 Maaperätutkimukset... 13 6.5 Rakennuttajan vastuu tiedoista... 14 6.6 Tarkepiirustukset... 14 6.7 Erityisohjeet... 14 7. URAKKA-AIKA... 14 7.1 Töiden aloitus... 14 7.2 Rakennusaika... 14 7.3 Työaika... 14 8. VALVONTATOIMENPITEET JA MUUTOKSET... 15 8.1 Valvontatoimenpiteet... 15 8.2 Muutokset... 15 9. VASTUUVELVOITTEET... 15 9.1 Takuuaika... 15 9.2 Takuun laajuus... 15 9.3 Vakuudet... 16 9.4 Vakuutukset... 16 9.5 Muut velvoitteet... 16 9.6 Viivästyssakko... 17 3/18
10.MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET... 17 10.1 Maksut... 17 10.2 Mittausperusteet... 18 11.Vastaanotto... 18 11.1 Vastaanottotarkastus... 18 11.2 Urakkasuorituksen tarkastus... 18 4/18
1. Yleistiedot 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohde sijaitsee Mikkelin keskusta-alueen kaakkoispuolella. Rakennustyöhön kuuluu noin 3 kilometrin mittaisen viemärilinjan rakentaminen Häyrylän pumppaamon ja Honkalan uuden jätevesipumppaamon välille, sisältäen noin 1,8 kilometrin mittaisen vesistönalituksen Kaatlammen alitse. Urakkaan sisältyy myös yhden n. 400 metrin tonttivesijohdon rakentaminen. 1.2 Rakennuttaja Mikkelin Vesilaitos Mannerheimintie 1 (matkakeskuksen rakennus) 50100 Mikkeli Yhteyshenkilö: Reijo Turkki puh. 044 794 2601 1.3 Suunnittelijat ja valvojat Pääsuunnittelija: Ramboll Finland Oy Osoite: Kirjastokatu 4 70100 KUOPIO Yhteyshenkilö: ins. Ari Könönen puh. 0400 139 590 Valtion ja EU:n rahoitusehtojen mukainen valvonta: - Etelä-Savon Ely-keskus Mikkelin kaupungin rahoitusehtojen mukaista valvontaa suorittaa: 5/18
- Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta 2. Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Hankkeen urakkamuoto on yksikköhintainen kokonaisurakka. Urakkalaskentaa varten rakennuttaja antaa määräluettelon, jonka mukaan urakoitsijat laskevat urakkahinnan ja rakennuttaja valitsee urakoitsijan. Urakkaan sisältyy paineviemärilinjojen ja vesijohtolinjojen rakennustyöt työselitysten ja piirustusten mukaisesti täysin valmiina ja käyttökuntoon saatettuna viimeistelytöineen. Urakoitsijan tulee ennen rakentamisen aloittamista selvittää risteävien vesihuoltolinjojen ja muiden johtojen sijainti ja merkittävä ne. Mikäli joudutaan louhimaan 20 m lähempänä kiinteistöä, tulee siitä tehdä erillinen louhintasuunnitelma. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille toteutettavaksi. Urakoitsijan tulee hyväksyttää käyttämänsä aliurakoitsijat rakennuttajalla. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on yksikköhinta. Lopullinen urakkahinta muodostuu mitattujen määrien ja määrä- sekä yksikköhintaluetteloiden mukaisten veloitushintojen perusteella. Määrä- ja yksikköhintaluetteloihin merkitään hinnat ilman arvonlisäveroa. Yksikköhintojen tulee sisältää kaikki urakana välittömät ja välilliset kustannukset. Urakka toteutetaan käännetyn arvonlisäverojärjestelmän mukaisesti. Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että tilaaja suorittaa urakoitsijan tilaajalle osoittamista laskuista arvonlisäveron urakoitsijan puolesta, toisin sanoen tilaajalle lähetetään arvonlisäveroton lasku. 2.3 Täydentäviä määritelmiä yksikköhintoihin - yksikköhintoihin tulee sisällyttää kaikki urakkaan liittyvät kulut (työmaan perustaminen, mittaustyöt, työjohto ym.) 6/18
- sulkuventtiilin yksikköhintaan kuuluvat venttiilin ja sen varusteiden kuten venttiilinvarren (lämpöeristetty), sen suojaputken, hatun ja merkkikilven hankinta ja asennus - satulaliitos ja kaivo sisältyvät ko. laitteen (esim. ilmanpoistoventtiilin tai tyhjennysventtiilin) yksikköhintaan - viemärin ja vesijohdon yksikköhintaan kuuluu: o johtojen tarkka linjaus yhdessä rakennuttajan kanssa (linjauksessa on huomioitava edullisin rakennusreitti) o työalueen raivaus (lukuun ottamatta puiden kaatoa ja poiskuljetusta) ja < 1 m3 pintalohkareiden siirto ja / tai hautaus linjan välittömään läheisyyteen o johtolinjan työpaalutus (korkeudet ja maastoon merkitseminen) o viemärin tarkastuskaivojen hankintaan liittyvät kaivokortit o kaivannon tukeminen ja kuivana pito o viemärin ja vesijohdon hankinta ja asennustyöt o painekokeiden suorittaminen o työalueen tasaus ja viimeistely, ei nurmetus o tarkepiirustusten tekeminen (numeerisessa muodossa sekä 3 sarjaa paperikopioita) o vesinäytteiden mikrobiologinen tutkimus ja vesijohtoputkiston desinfiointi. - Mikäli johtolinjoilla esiintyy kalliota, menetellään seuraavasti: o irtomaalajit kaivetaan johtolinjalta mahdollisimman pitkiltä osuuksilta ohjeelliseen asennussyvyyteen saakka o irtomaiden kaivun jälkeen suunnitellaan johdoille lopullinen asennussyvyys siten, että kallion louhinta jää mahdollisimman vähäiseksi o ensisijaisesti pyritään saavuttamaan vaadittu peittosyvyys pengertämällä johtolinja, jos pengertäyttöön on saatavissa maita linjan sivustoilta tai läheisyydestä ja penger voidaan rakentaa ilman haittavaikutuksia o kohteissa, joissa riittävää pengerrystä ei voida käyttää, käytetään ensisijaisesti lämpöeristystä siten, että lämpöeristetyn putken peittosyvyys on 1,5 m o kohteissa, joissa riittävää pengerrystä ( 1,7 m) ei voida käyttää ja louhittavat kallio-osuudet ovat lyhyitä, louhitaan kallioon kaivanto siten, että peittosyvyys tulee olemaan 2,2 m. 7/18
Rakennuttaja ratkaisee tapauskohtaisesti milloin kallio-osuudet kierretään, pengerretään, lämpöeristetään tai louhitaan. Kaivannon ruoppauksessa menetellään seuraavasti: 0-2.5 m vesisyvyyteen keskivesipinnasta ruoppaus suoritetaan yksikköhinnan mukaisesti. Muissa tapauksissa ruoppauksista sovitaan rakennuttajan kanssa ennen työn aloittamista. 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka Urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki vesihuollon rakentamiseen liittyvät rakennustyöt työselityksen ja piirustusten mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi. Urakkaan kuuluu materiaalien hankkiminen, sekä hankintojen asennus, varastointi, suojaus, tilaus työmaalle, sekä vakuuttaminen. Urakkaan kuuluu myös tarvikekuormien purku, tarvikkeiden kuljetus työmaalle, sekä rakennusalueiden viimeistelytyöt. Kaatlammen vesistöalitus sisältyy urakkaan, mikäli alitukseen tarvittava lupa saa lainvoiman. 3.2 Sivu-urakat Urakkaan ei ole liitetty sivu-urakoita. 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava YSE 5 :n mukainen työaikataulu, sisältäen aliurakoitsijoiden työt, ja toimitettava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksyttäväksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. 4.2 Työmaajärjestelyt Työmaan ja työmaaolojen järjestyksen valvomisesta huolehtii urakoitsija. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia sellaisista toimenpiteistä, joita tarvitaan räjäytystyön sekä laitteiden ja rakenteiden suojelemiseksi. Urakoitsijan on järjestettävä työn suoritus siten, että liikenne yleisillä ja yksityisillä teillä ja rakennetuilla tonteilla voi tarpeellisessa määrin jatkua. Piha- ja liikennealueet on kunnostettava välittömästi liikennöitävään 8/18
kuntoon. Samoin avo-ojat ja rummut on avattava välittömästi täytön yhteydessä. Urakoitsijan tulee laatia liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden liikenteenohjaussuunnitelmat ja toimittaa ne rakennuttajalle ja poliisiviranomaiselle vähintään viikkoa ennen työvaiheiden aloittamista. Urakoitsija hankkii tarkat tiedot rakennusalueella olevista rajamerkeistä, pyykeistä, sähköjohdoista, kaapeleista, putkijohdoista ja muista laitteista, joille rakennustyö saattaa tuottaa haittaa tai vahinkoa sekä hankkii niille siirtoluvat. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ja korvaamaan kaikki työn yhteydessä vaurioituneet vesi- ja viemäri- sekä sähköjohdot, jos urakoitsija on ollut tietoinen vahingoittuneen johdon sijainnista. Urakoitsija kustantaa kaikki tarvittavat tilapäiset siirrot ja linjoilla olevien aitojen korjaukset suojaustoimenpiteineen. Urakoitsijan on ilmoitettava rajamerkkien, sähköjohtojen, kaapeleiden, putkijohtojen ja muiden laitteiden siirtotöiden aloittamisesta hyvissä ajoin rakennuttajalle ja laitteista huolehtiville viranomaisille tai yrityksille sekä noudatettava siirtotöissä saamiaan ohjeita. Urakoitsija ei saa ilman asianomaista lupaa siirtää rajapyykkejä, monikulmiopisteitä ym. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan lisäksi lakien ja asetusten määräämistä tai viranomaisten vaatimista laitteiden ja rakenteiden siirroista, suojaustoimenpiteistä ja katselmuksista omalla kustannuksellaan. 4.3 Työalue Työalueeksi varataan rakennuskohteen ympäriltä 10 metrin alue. Metsäalueilla rakennuttaja kaataa hyötypuuston ja toimittaa sen pois työalueelta. Muu raivaustyö sisältyy urakkaan. Rakennustyö on suoritettava tarpeetonta puuston kaatoa välttäen. Rakennuttaja järjestää työn ajaksi tarvittavan varastoalueen. Rakennuttaja tekee maanomistajien kanssa sopimuksen linjojen rakentamisesta, jota myös urakoitsijan tulee omalta osaltaan noudattaa. 4.4 Läjitysalueet Urakoitsija hankkii johtolinjakaivannoista poistettavan louheen ja ylijäämämaan sijoittamiseksi läjityspaikan. 9/18
4.5 Vahingonkorvaukset 4.6 Luvat Urakoitsija vastaa työn aikana rakennuttajalle tai kolmannelle henkilölle tai omaisuudelle aiheuttamastaan vahingosta. Mm. kaapelivaurioiden välttämiseksi urakoitsijan on pyydettävä kaapeleiden omistajia osoittamaan kaapeleiden sijainti maastossa. Rakennuttajalla on tai rakennuttaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavat luvat (maanomistajien luvat johtolinjojen sijoittamisesta, ELY-keskuksen tie- ja infrastruktuurivastuualueen ja tienhoitokuntien luvat tienalituksiin, AVI:n alituslupa Kaatlammen jvviemärille). Urakoitsija hankkii rakennusluvat työn suorittamisessa tarvittavia tilapäisiä rakennuksia varten. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia kaikista muista työn suoritukseen liittyvistä luvista, esim. työmaatiet. 4.7 Työvoima ja työturvallisuus Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, jossa näkyy työntekijän veronumero. Tunnistekortista on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Pääurakoitsijan on pidettävä yllä ajantasaista kulkulupaluetteloa. Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista yms. Urakoitsijan tulee ulottaa vastaava valvonta omiin alaurakoitsijoihinsa. Rakentamisessa on noudatettava työsuojeluviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi urakoitsijan vastuulle jää työsuojeluviranomaisten vaatiman työtapasuunnitelman laatiminen. 10/18
4.8 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa tarkastetuksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, jotka rakennuttajan edustaja ja urakoitsijan edustaja kuittaavat vähintään kerran viikossa. Urakoitsija säilyttää omat kappaleensa työmaapäiväkirjoista työmaalla. 4.9 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa tai sopimuksen mukaan. 4.10 Tiedottaminen 5. LAATU Urakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien töiden vaativasta tiedotuksesta. Rakennuttaja huolehtii tiedottamisesta julkisille tiedotusvälineille. 5.1 Laadunvarmistus Urakoitsijan on laadittava kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaata koskeva laatusuunnitelma. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava ympäristöviranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen, sekä kohteen ympäristölupaan tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta, sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota tien rakennekerrosten osalta vesihuoltolinjojen teiden alituksissa. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 11/18
5.3 Tuotteiden ja materiaalien hyväksyttäminen Hankkeessa käytettävät tuotteet, materiaalit ja tarvikkeet on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla ennen niiden tilaamista työmaalle. 5.4 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 6. ASIAKIRJAT, NOUDATETTAVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkastettava, että asiakirjatoimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntö sisältää seuraavat asiakirjat: KAUPALLISET: TEKNISET: tarjouspyyntökirje urakkaohjelma turvallisuusasiakirja yksikköhintatarjouslomake työkohtainen työselostus suunnitelmapiirustukset 6.2 Urakkasopimusasiakirjat Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660. 12/18
Urakkasopimukseen liitetään: 1. Urakkasopimus 2. Urakkaneuvottelupöytäkirja liitteineen 3. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 4. Tämä urakkaohjelma liitteineen 5. YSE 1998 6. Tarjous 7. Hinnoiteltu määräluettelo mittausperusteineen 8. Asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Edellä lueteltujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava Suomessa voimassa olevia rakentamista ja turvallisuutta koskevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia ja puolivirallisia normimääräyksiä. Lisäksi on noudatettava työsuojelu- ja työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä. Työssä noudatettavien asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen. 6.3 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelmaaikataulun mukaisesti. Mahdolliset muutokset suunnitelmiin tai rakennuttajalle kuuluviksi katsottavat lisäsuunnitelmat urakoitsijan tulee pyytää 1 vko ennakkoon. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi urakoitsija tilata kustannuksellaan suunnittelijalta. Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa. 6.4 Maaperätutkimukset Alueella ei ole tehty tässä hankkeessa maaperä- tai pohjatutkimuksia. Aiemmin tehdyn vesijohdon rakennussuunnitelman aikaiset maaperätutkimukset on esitetty pituusleikkauksessa (kallionpinnat). 13/18
6.5 Rakennuttajan vastuu tiedoista Urakkatarjouksen antaja voi suorittaa paikalla tarvittavia maaperä- ym. tutkimuksia omalla kustannuksellaan hankkiakseen tarpeellisiksi katsomansa tiedot tarjouksen antamiseksi. Urakoitsijan edellytetään tutustuvan työalueeseen ennen tarjouksen antamista. 6.6 Tarkepiirustukset Rakennuttaja luovuttaa urakoitsijalle työn suoritusta varten kolme (3) sarjaa paperikopioita. Urakoitsija tekee tarkepiirustukset, numeerisessa muodossa ja kolme sarjaa paperikopioita, jotka luovutetaan rakennuttajalle viimeistään työn vastaanottotilaisuudessa. 6.7 Erityisohjeet Urakoitsijan tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta työskennellessään pohjavesialueilla, jotta pohjaveden pilaantumista tai likaantumista ei pääse tapahtumaan. Edelleen tulee varoa, ettei pohjaveden tai mahdollisen orsiveden haitallista purkautumista pääse tapahtumaan kaivutyön yhteydessä tai rakennettua kaivantoa pitkin. Vastaavan työjohdon tulee olla paikalla työmaalla vähintään kahtena päivänä viikossa. 7. URAKKA-AIKA 7.1 Töiden aloitus Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 7.2 Rakennusaika Urakan tulee olla valmis ja rakennuttajalle hyväksyttävästi luovutettavissa 29.8.2014 mennessä. Kaatlammen vesistöalituksessa tulee noudattaa vesiluvan lupamääräyksiä. 7.3 Työaika Ei rajoitusta. 14/18
8. VALVONTATOIMENPITEET JA MUUTOKSET 8.1 Valvontatoimenpiteet Sen lisäksi mitä yleisissä sopimusehdoissa on sanottu rakennusaineiden ja tarvikkeiden laadun toteamiseksi suoritettavista kokeista, urakoitsijan tulee suorittaa kaikki työselityksien mukaiset koekuormitukset ja kokeet valvojan läsnäollessa. Valvontaa varten urakoitsijan tulee laatia työsuunnitelma työaikatauluineen. Alustava työsuunnitelma työaikatauluineen tulee urakoitsijan esittää 2 viikkoa urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Työaikataulu tulee myös pitää ajan tasalla. Vesistöalituskohdissa rakennuttajan hyväksymän sukeltajan toimesta tehtävä tarkistustyö sisältyy urakkaan. 8.2 Muutokset Urakoitsija on velvollinen työn aikana tarkistamaan niin pian kuin siihen on mahdollisuus, että rakennuttajan ilmoittamat tiedot pohjasuhteista, sidontamitoista ym. vastaavat todellisuutta. Mahdolliset poikkeamat on ilmoitettava viipymättä rakennuttajalle. Ennen työn jatkamista on sovittava töiden suorittamisesta muuttuneissa olosuhteissa. Töihin ei saa ryhtyä ennen rakennuttajan antamaa hyväksymistä. 9. VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Urakoitsijan takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan hyväksynyt ja vastaanottanut. Takuuajan pituus on kaksi (2) vuotta. 9.2 Takuun laajuus Takuu käsittää kaikki urakkaan kuuluvat työt sekä laitteet ja tarvikkeet. Urakoitsija sitoutuu takuuaikana korjaamaan kaikki virheet, jotka johtuvat rakenteen, valmistuksen ja asennuksen virheellisyydestä. Vaihdetut ja korjatut osat tulee taata samoin perustein kuin alkuperäisetkin. Kun urakoitsija on vastaanottanut ilmoituksen virheistä, hänen tulee omalla kustannuksellaan korjata virheet olosuhteiden vaatimalla kiireellisyydellä uhalla, että rakennuttaja korjaa vian tai puutteet urakoitsijan laskuun. 15/18
9.3 Vakuudet Rakennusaikainen vakuus Vakuuden suuruus on 10 % urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Takuuajan vakuus Hyväksytyn vastaanoton jälkeen työnaikainen vakuus vaihdetaan takuuajan vakuudeksi. Takuuajan vakuus on rakennusaikaisen vakuuden kaltainen suuruudeltaan 2 % urakkahinnasta. Takuuajan vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama, rakennuttajan hyväksymä, omavelkainen takaus tai rakennuttajan nimiin asetettu pankkitalletus pankin kuittaamattomuustodistuksella varustettuna. 9.4 Vakuutukset Urakoitsija ottaa kustannuksellaan rakennuttajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen, joka kattaa rakennuskohteen koko rakennustyön ajalta. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakoitsijan urakkahinnasta. Vakuutuksen tulee kattaa myös mahdolliset urakan ympäristölle aiheutuneet välittömät (sekä välilliset) vahingot. Vakuutuslaitos on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen vakuutuksen ottamista. Vakuutuskirjat on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen ensimmäisen maksuerän maksamista. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.5 Muut velvoitteet Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan (vrt tarjouspyyntö). Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita ja hankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. 16/18
Urakoitsijan tulee huomioida Valtioneuvoston asetus työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä 14.12.2006/1176 ja hoitaa ko. velvollisuudet jotka asetuksessa on määrätty. Nettilinkki aiheeseen: http://www.tyosuojelu.fi/tyoterveyskortti Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 9.6 Viivästyssakko Mikäli urakka ei ole valmis kohdassa 7 mainitussa määräajassa, on rakennuttajalla oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa määräajan ylityksestä 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäivältä, jonka työ on viivästynyt yli sanotun määräajan, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. 10. MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET 10.1 Maksut Laskutus tapahtuu mitattujen määrien ja niihin sidottujen yksikköhintojen perusteella sen jälkeen kun tilaaja on laskun perusteet hyväksynyt. Maksuerän laadinnassa on huomioitava: - Maksuerän suuruus ei saa ensimmäistä erää lukuun ottamatta ylittää pysyvän työn ja asennetun materiaalin arvoa. - Maksuerään tulee sisältyä sekä materiaali että siihen kohdistuva työ. - Ensimmäinen maksuerä on kuitenkin 5 % urakkahinnasta ja se maksetaan kun sopimus on allekirjoitettu, työnaikainen vakuus jätetty, työmaa perustettu ja hyväksyttävä aikataulu on tehty. - Viimeinen maksuerä on 10 % urakkahinnasta. Tästä maksuerästä pidätetään 3 % viimeistely-töitä varten, joka maksetaan, kun viimeistelytyöt on hyväksytysti suoritettu. Maksupostit on laadittava niin, että laskuihin ei sisälly kustannuksia sellaisista ainehankinnoista, joita ei vielä ole käytetty rakentamiseen. Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. 17/18
10.2 Mittausperusteet Vesihuoltokaivannoissa mittausperusteena on tyyppipoikkileikkauksen kaivantotyypeistä 1-4, tai veteen painotuksesta riippuva kaivantometrimäärä. Louheen siirto työmaan ulkopuoliselle läjitysalueelle sisältää ulosvietävän louheen hävittämisestä aiheutuvat kustannukset (kuormaus, kuljetus, vastaanotto, muut maksut jne.). Kalliomassat määritetään julkaisun Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet KT 02 mukaisesti. Louhintaan rinnastettavien kivien koko > 1 m3. 11. Vastaanotto 11.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti. 11.2 Urakkasuorituksen tarkastus Urakoitsijan tulee suorittaa dokumentoitu "itselle luovutus" ennen vastaanotto-tarkastuksen pyytämistä. Itselle luovutus dokumentit toimitetaan tilaajalle kymmenen (10) työpäivää ennen vastaanottotarkastusta. 18/18