URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 0.1 Tilaaja... 4 0.2 Rakennuttamistehtävät... 4 0.3 Suunnittelijat... 4 1 Rakennuskohde... 5 1.1 Rakennuskohde ja -paikka... 5 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 5 2 Hankkeen urakkamuoto... 5 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus... 5 2.2 Maksuperuste... 5 2.3 Urakkasuhteet... 5 3 Urakat ja niiden sisältö... 5 3.1 Pääurakka... 5 3.2 Erillishankinnat... 5 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta... 6 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet... 6 4.2 Työaikataulu... 6 4.3 Työmaajärjestelyt... 6 4.4 Suunnitelmakatselmus... 6 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset... 6 4.6 Luvat... 7 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen... 7 5 Laatu... 7 5.1 Laadunvarmistus... 7 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta... 7 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet... 7

2 6 Ympäristö ja rakennuksen suojaus... 8 6.1 Ympäristön suojelu... 8 6.2 Rakennuksen suojaus... 8 6.3 Asbestipurkutyöt... 8 6.4 Toiminta alueella, urakka-alue ja työmaa-alue... 8 6.5 Irrotettavat ainekset ja purkujäte sekä jätehuolto... 8 7 Asiakirjat... 9 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat... 9 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys... 9 8 Urakka-aika... 9 8.1 Töiden aloitus ja rakennusaikataulu... 9 8.2 Rakennusaika... 9 8.3 Työaika... 9 8.4 Viivästyminen... 9 9 Vastuuvelvoitteet...10 9.1 Takuuaika...10 9.2 Urakoitsijan vakuudet...10 9.3 Vakuutukset...10 9.4 Rakennuttajan vakuudet...10 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus...10 10.1 Urakkahinnan muodostuminen...10 10.2 Urakkahinnan maksaminen...10 10.2.1 Maksuerätaulukko...10 10.2.2 Erityiset maksuerät...11 10.2.3 Ensimmäinen maksuerä...11 10.2.4 Loppuerä...11 10.2.5 Maksuaika ja viivästyskorko...11 10.2.6 Hintasidonnaisuudet...11 10.3 Muutostyöt...11 10.3.1 Muutostyötarjous ja -hinnat...11 10.3.2 Yksikköhinnat...11 11 Valvonta...12 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet...12 11.2 Rakennuttajan valvonta...12

3 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta...12 12 Työmaan hallinto ja toimitukset...12 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet...12 12.2 Erityiset toimenpiteet talousrikollisuuden torjumiseksi...12 12.3 Turvallisuuskoordinaattori...13 12.4 Työvoima...13 12.5 Henkilökortit...13 12.6 Kirjaukset...13 12.7 Työmaakokoukset...13 12.8 Urakoitsijoiden yhteistoiminta...13 12.9 Viranomaistarkastukset...13 13 Vastaanottomenettely...14 13.1 Vastaanottotarkastus...14 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus...14 13.3 Tarkastuskustannukset...14 13.4 Toimintakokeet...14 13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)...14 13.6 Käytön opastus...14 14 Erimielisyydet...14 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen...14

4 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Tilaaja Hartolan kunta Tekninen lautakunta Kuninkaantie 16, 19600 Hartola 044 7432 252 taneli.rasmus@hartola.fi 0.2 Rakennuttamistehtävät Rakennuttaminen ja valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Hartolan kunta DI Taneli Rasmus Kuninkaantie 16, 19600 Hartola 044 7432 252 taneli.rasmus@hartola.fi 0.3 Suunnittelijat Rakennesuunnittelun yhteyshenkilö Inspecta Oy RI (amk) Antti Saarinen 050 464 3807 antti.saarinen@inspecta.com LVIS-suunnittelun yhteyshenkilö Granlund Lahti Oy DI Pertti Ihalainen Kauppakatu 6A, 15140 Lahti 050 3460 191 pertti.ihalainen@granlund.fi

5 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on Hartolan yhtenäiskoulu osoitteessa Kuninkaantie 14, 19600 Hartola. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Tarjoajan edellytetään tutustuvan rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Rakennuspaikalla käynnistä tulee sopia DI Taneli Rasmuksen kanssa, puh. 044 7432 252 tai taneli.rasmus@hartola.fi. Tarjoaja laatii tutustumiskäynnistä muistion tarjouksen liitteeksi. 2 Hankkeen urakkamuoto 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Urakkamuotona on kokonaisurakka. Kokonaisurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohteen työt ovat pääosin rakennusteknisiä purku- ja rakennustöitä. Lisäksi urakkaan kuuluu IV-suunnitelman ja muiden suunnitelmien mukaisen ilmanvaihdon toteutus sekä tämän tarvitsemat sähkö- yms. asennukset. Mikäli urakoitsija purkaa purkutöiden yhteydessä tietoliikenne-, LV-, sähkö- tms. asennuksia, kuuluu niiden palauttaminen urakkaan ja kulut on sisällytettävä tarjoushintaan. 2.2 Maksuperuste Urakka suoritetaan kokonaishintaurakkana. Kokonaishinta sisältää kaikki urakkasuoritukseen kuuluvat työt, alihankinnat, tarvikkeet ja materiaalit. 2.3 Urakkasuhteet Urakkamuoto on kokonaisurakka. 3 Urakat ja niiden sisältö 3.1 Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti saatettuna täysin valmiiksi sekä kaikki työmaapalvelut. Pääurakoitsijana toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Tilaaja antaa urakoitsijan käyttöön tämän tarvitsemat sosiaalitilat sekä sähkön ja veden kohteessa. 3.2 Erillishankinnat Mikäli tilaaja hankkii esim. uusia kalusteita tai valaistusta, tehdään ne tilaajan erillishankintana.

6 4 Työn toteutus ja yhteistoiminta 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Pääurakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta, ennen töiden aloitusta. 4.2 Työaikataulu Rakennustyöt voi aloittaa 30.5.2016 työmaanperustamis-, suojaus- ja valmistelutöillä. Purkutyöt voidaan aloittaa 1.6.2016 ja työmaan tulee olla kokonaisuudessaan valmis 15.8.2016. Pääurakoitsijan on laadittava yhdessä rakennuttajan kanssa työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Työaikatauluun on rakennusteknillisten töiden lisäksi merkittävä mahdollisten aliurakoitsijoiden työt. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa pidettävissä erillisissä yhteistoimintakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 4.3 Työmaajärjestelyt Pääurakoitsija huolehtii tarvittavien tauko- ja varastotilojen järjestämisestä työmaalle. Työmaan wc-tiloina voidaan käyttää rakennuksessa olevia tilaajan osoittamia wc-tiloja. Työmaan taukotiloina voidaan käyttää tilaajan osoittamia tiloja. Tilat tulee siivota säännöllisesti ja ne tulee urakan päättyessä luovuttaa joko siinä kunnossa kuin ne ovat olleet työhön ryhtyessä tai suunnitelmien mukaisesti korjattuina jos ao. tiloihin kohdistuu korjauksia. Sähkö voidaan ottaa tilaajan liittymästä ilman eri veloitusta. Työnaikaisista asennuksista tulevista kustannuksista vastaa pääurakoitsija. Vesi voidaan ottaa tilaajan liittymästä ilman kulutusmaksua. Työnaikaisista vesijohto- ja viemäriasennuksista huolehtii pääurakoitsija. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten ja jossa todetaan urakka-alue, aitojen sijoittelu ja muut työmaa-alueeseen liittyvät asiat. Pääurakoitsijan on pidettävä urakka-alueella ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja töiden loputtua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustyö mahdollisesti aiheuttanut vaurioita säästettäville rakenteille, pihalle tai muille lähialueella oleville rakenteille ja rakennuksille. Erillisiä työvaiheisiin liittyviä rakennuttajan toimesta pidettäviä katselmuksia ovat ainakin: purkutyökatselmus purkutöiden ja niiden jälkeisen siivouksen ollessa tehty vesieristyskatselmus ennen vesieristystöiden peittämistä tiivistyskatselmus kun suunnitellut tiivistyskorjaukset on tehty. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää rakennuttajalle betonivalujen kosteusmittauksien tulokset ennen pintarakenteiden asennuksen aloitusta. Mittauksien suorittajalla tulee olla rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifikaatti. Valvoja voi lisäksi kustannuksellaan tilata oman ulkopuolisen tarkastusmittaajan. Katselmuksia voidaan porrastaa työn etenemisen mukaan ja ne voidaan pitää useassa vaiheessa. Työmaavalvoja tulee suorittamaan säännöllistä valvontaa oheisten katselmusten lisäksi. Muista mahdollisista katselmuksista sovitaan erikseen.

7 4.6 Luvat Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija. Rakennusluvan hankkii tilaaja. Urakoitsijat vastaavat rakennusluvassa määrättyjen aloituskokouksen, katselmusten ja tarkastusten pitämisestä sekä muiden viranomaisten edellyttämien tarkastusten järjestelyistä ja pitämisestä. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Rakennuttajalta tulevien piirustusten tilaus ja jakelu hoidetaan seuraavasti: Suunnitelmapiirustuksista toimitetaan urakoitsijalle kopioita seuraavasti: Kaikki piirustukset toimitetaan urakoitsijan antamaan postiosoitteeseen. Urakoitsija tilaa ja kustantaa tarvittavat kopiosarjat. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat piirustusten lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Tilaaja antaa veloituksetta urakoitsijoiden käyttöön sähköiset asiakirjasarjat. Muut mahdollisesti tarvittavat tai tehtäväksi määrätyt suunnitelmat tulevat urakoisijan tehtäväksi. 5 Laatu 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsijan on laadittava ennen työmaan aloituskokousta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Kunkin urakoitsijan on laadittava omaa työtään koskeva työmaan laatusuunnitelma. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota kosteudenhallinnan, pölynhallinnan, tiivistysten ja vedeneristysten osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. 5.3 Vaihtoehtoiset tuotteet Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Urakoitsijan täytyy osoittaa rakennuttajalle, että korvaava tuote vastaa ominaisuuksiltaan ja laadultaan korvattavaa tuotetta. Tarjouksen tulee perustua tarjouspyynnön liitteenä olevien suunnitelmien mukaisiin menetelmiin ja tuotteisiin.

8 6 Ympäristö ja rakennuksen suojaus 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi lajittelemalla jätteitä, kierrättämällä materiaaleja ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. 6.2 Rakennuksen suojaus Korjattavat tilat on eristettävä muista tiloista pölytiiviillä suojalla ja korjattava osuus on alipaineistettava. Rakennettava ilmanvaihto on suojattava töiden ajan ja tarvittaessa puhdistettava ennen käyttöönottoa. Korjaustyössä on huomioitava rakennuksen ja rakennusmateriaalien sääsuojaus tarpeellisin osin. Työmaa tulee siivota huolellisesti haitta-aineiden laatu huomioiden sekä purkutöiden päätyttyä että rakennustöiden päätyttyä. 6.3 Asbestipurkutyöt Kohteeseen on suoritettu haitta-ainekartoitus. Siinä esitettyjen haitta-aineiden ja asbestin purkutyöt kuuluvat kokonaisurakkaan ja niiden toteuttajan tulee olla tähän toimintaan hyväksytty. 6.4 Toiminta alueella, urakka-alue ja työmaa-alue Koulun alueella toimittaessa on huomioitava ympäristön asettamat vaatimukset toiminalle ja työssä noudatetaan seuraavia periaatteita: - osa rakennuksen tiloista on toiminnassa koko työmaan ajan - tilaaja huolehtii korjattavien tilojen irtokalusteiden ja muun irtaimiston poisviennistä - urakka-alueena on rakennuksen alue noin 3 5 metrin päähän ulkoseinästä sekä erikseen osoitettava piha-alue - työmaa-alueeksi lasketaan erikseen urakoitsijan kanssa aidattava ja merkittävä alue - työmaa-alue aidataan noin 1800 mm korkealla teräsverkkoaidalla - urakoitsijan tulee sopia yhdessä käyttäjän kanssa kaikki työmaan aiheuttamat järjestelyt - työmaaliikenne suunnataan alueelle ensisijaisesti Opintien kautta - alueella liikkuu lapsia ja muita käytössä olevien tilojen käyttäjiä - mahdollisista vesi- ja sähkökatkoksista on sovittava koulun edustajien kanssa viikkoa ennen katkoksia - kaikki aitaukset ja suojaukset on tehtävä niin, että työstä ei aiheudu vaaraa Melua aiheuttavat työvaiheet on suoritettava klo 7-17 välisenä aikana ja koulun ollessa suljettuna. 6.5 Irrotettavat ainekset ja purkujäte sekä jätehuolto Purettavat rakennusosat sekä raivaus ja purkujäte poiskuljetuksineen, jäteveroineen ja -maksuineen kuuluvat urakoitsijalle. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa. Pääurakoitsija huolehtii pakkaus-, asennus-, ylijäämä yms. materiaalien keräyslavoista ja jätteiden poiskuljettamisesta sekä jätemaksuista.

9 7 Asiakirjat 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisenä. Tarvitsemansa kopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Sähköisessä muodossa olevat lisäasiakirjat toimitetaan urakoitsijalle maksutta. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimuslomakkeelle RT 80260. Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Urakkasopimukseen liitetään: - urakkaneuvottelupöytäkirja - YSE 1998 - tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset - tämä urakkaohjelma liitteineen - tarjouslomake sekä - asiakirjaluettelossa mainitut tekniset suunnitelma-asiakirjat. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 13 :n mukainen. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 8 Urakka-aika 8.1 Töiden aloitus ja rakennusaikataulu Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu kuitenkin aikaisintaan 30.5.2016 2016. Työn on oltava kokonaisuudessaan valmis 15.8.2016. 8.2 Rakennusaika Rakennusaika on kohdassa 8.1 määritellyn mukainen. Rakennusaikaan sisältyy kohtuullinen määrä lisä- ja muutostyötä. Työn on oltava kokonaisuudessaan valmis 15.8.2016. 8.3 Työaika Työmaalla noudatetaan säännöllisenä työaikana yksivuorotyötä (ma pe). Mikäli tästä halutaan merkittävästi poiketa, asia on otettava esiin urakkaneuvottelussa tai työmaakokouksessa. Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. 8.4 Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna 0,2 %.

10 9 Vastuuvelvoitteet 9.1 Takuuaika Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien kaikissa töissä YSE 1998 29 mukaisesti kaksi vuotta. Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. Samalla tarkastetaan, että urakoitsija on suorittanut vastuulleen kuuluvat takuuajan huollot. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10%. b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 2%. Vakuus tulee jättää vakuustodistuksena tai muuna vastaavana tilaajan hyväksymänä vakuusmuotona. Ensimmäinen maksuerä maksetaan kohdan 10.2.3 mukaisesti ja ns. viivästettyä ensimmäistä laskutuserää ei voi käyttää vakuutena. Viimeistä ns. sisään jätettyä maksuerää ei myöskään katsota vakuudeksi, vaan viimeinen maksuerä maksetaan normaaliin tapaan maksuerätaulukon mukaan kohdassa 10.2.4 mainitun mukaisesti kun takuuajan vakuus on jätetty. 9.3 Vakuutukset Pääurakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan (= tilaajan) nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään koko rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 10 Rakennuttajan maksuvelvollisuus 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. 10.2 Urakkahinnan maksaminen 10.2.1 Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Urakoitsijat toimittavat maksuerätaulukkoehdotuksen sähköisessä muodossa (Excel tms.). Maksuerätaulukon eräkohtaiset perusteet tulee laatia siten, että erien maksukelpoisuus on työmaalla selkeästi todettavissa.

11 10.2.2 Erityiset maksuerät Toimintakokeille varataan oma maksueränsä, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. LVV-, ilmanvaihto- ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. 10.2.3 Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu. 10.2.4 Loppuerä Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun koko urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle. 10.2.5 Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 päivän kuluessa siitä, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja ja/tai rakennuttaja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain mukaisen kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. 10.2.6 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta. 10.3 Muutostyöt 10.3.1 Muutostyötarjous ja -hinnat Muutostöissä noudatetaan YSE 44 :n mukaista menettelyä. Omakustannushintaan sisältyvänä yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita (kuten IV-, sähkö,- ja asbestipurku-urakka), joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään 5%. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. 10.3.2 Yksikköhinnat Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan. Urakoitsijan tulee täyttää tarjouslomakkeen yksikköhinnat ja toimittaa se rakennuttajalle.

12 11 Valvonta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää valvoja tai tämän sijainen. 11.2 Rakennuttajan valvonta Työmaavalvontaa suorittaa erikseen nimettävä valvoja. Valvoja tekee säännöllisesti käyntejä työmaalla ja toimii tilaajan edustajana. Rakennuttajan valvoja osallistuu tarvittaessa katselmuksiin ja viranomaistarkastuksiin. Tilaaja vastaa työmaakokousten järjestelyistä ja niihin osallistuu tämän valvoja. 11.3 Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi sekä valvoa että käytettävät työtekniikat vastaavat suunniteltua. Heillä ei ole oikeutta sopia sopimusvaikutteisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa tilaajan valtuutettu edustaja. 12 Työmaan hallinto ja toimitukset 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus ja näyttöjä vastaavista töistä. Kunkin aliurakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa. Työnjohto tulee hyväksyttää rakennusvalvonnalla. Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Pääurakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana ja pääurakoitsijan vastuulle kuuluu tarvittavien työsuojeluun liittyvien ilmoitusten teko ja työsuojelu- / työpaikkatarkastuksiin liittyvien järjestelyiden hoitaminen. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. 12.2 Erityiset toimenpiteet talousrikollisuuden torjumiseksi Tilaaja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta, ja samalla tehostaa valvontaa ja yhteistyötä viranomaisten kanssa. Talousrikollisuutta torjutaan lisäksi seuraavilla toimenpiteillä: urakoiden ketjuttaminen on sallittua enintään kolmeen yritykseen ja urakoitsijoiden on hyväksytettävä koko ketju tilaajalla. päätoteuttaja pitää kirjaa työmaalla työskentelevistä henkilöistä sekä huolehtii henkilökohtaisten kulkulupien valvonnasta. Kulkulupa osoitetaan kuvallisella henkilökortilla. työskentely normaalin työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin on sallittua vain tilaajan erikseen antamalla luvalla. kunkin urakoitsijan tulee valvoa, ettei hänen aliurakointiketjussaan toimivissa yrityksissä toimi sellaisia määräysvaltaa käyttäviä henkilöitä, jotka ovat liiketoimintakiellossa. Tätä määräystä rikkovat yritykset edustajineen poistetaan työkohteesta välittömästi kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää kirjallisesti (sähköpostitse) tilaajalla, tilaaja antaa urakoitsijalle kirjallisen hyväksymisilmoituksen kahden päivän sisällä siitä kuin tilaajavastuulain edellyttämät aliurakoitsijaa koskevat selvitykset on näytetty tilaajalle

13 12.3 Turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorina toimii valvoja. 12.4 Työvoima Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelman toteutumasta raportoidaan viikoittain. 12.5 Henkilökortit Kaikilla työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilökortti. Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle. Veronumeron ja ilmoitusmenettelyiden osalta noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita. Työmaan kulunvalvonnan osalta noudatetaan viranomaisten ohjeita. 12.6 Kirjaukset Pääurakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsija luovuttaa työmaapäiväkirjasta kopion valvojalle. 12.7 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin 1 kertaa kuukaudessa. Tilaaja varaa riittävän suuren tilan kokousten pitämiseen. Kokouksiin osallistuu noin 10 henkilöä. 12.8 Urakoitsijoiden yhteistoiminta Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. Tätä varten urakoitsijoiden on keskenään pidettävä tarvittaessa yhteistoimintakokouksia. Jos käsiteltävänä on rakennuttajan toimenpiteitä edellyttäviä asioita, on kokoukseen pyydettävä myös rakennuttajan edustaja. 12.9 Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja tarkastukset tulevat pidetyiksi. Kukin urakoitsija vastaa omaan urakkaansa liittyvien tarkastusten järjestelyistä. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jolla on oikeus olla läsnä tarkastustoimituksissa.

14 13 Vastaanottomenettely 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSEn mukaisesti. Vastaanottotarkastus pidetään koko työn osalta työmaan valmistuttua. 13.2 Urakkasuorituksen tarkastus Erilliset urakkasuorituksen tarkastukset sovitaan työmaakokouksissa. Näitä ovat ainakin purkutöiden tarkastus, vedeneristyksen ja tiivistysten tarkastus sekä tarkastus ennen lattian pintarakenteiden asennusta. 13.3 Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Jos kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus:... veloituksetta toinen jälkitarkastus... 1.000 euroa + alv seuraavat jälkitarkastukset...500 euroa + alv 13.4 Toimintakokeet Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatiotöiden osalta on suoritettava laitekohtaiset toimintakokeet heti siinä vaiheessa kun toimintakoe voidaan luotettavasti suorittaa. Lopullinen kaikkien taloteknisten järjestelmien toimintakoe suoritetaan noin viikkoa ennen koko kohteen vastaanottotarkastusta. 13.5 Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.) Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Huoltokirjatietojen keruusta ja huoltokirjan laadinnasta vastaa osaltaan ko. urakoitsija. Huoltokirjan kokoamisesta vastaa pääurakoitsija ja se toimitetaan sähköisesti syötettäväksi tilaajan käyttämään kiinteistönpitojärjestelmään. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava tehty ja vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa. 13.6 Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle sekä tarvittaessa käyttäjille. 14 Erimielisyydet 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan neuvottelemalla. Riitaisuudet, joissa ei päästä neuvotteluratkaisuun, ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.