Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Transkriptio

1 1/9 TARJOUSPYYNTÖ Koulurakennuksen purku-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Rantakatu 50 Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: Raahen kaupungin hankintapalvelut on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on tuottaa hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia Raahen kaupungin hallintokeskusten ja seudullisen hankintarenkaan käyttöön. Lisäksi hankintapalvelut avustaa hallintokuntia niiden erillishankinnoissa sekä tarvittaessa hoitaa hankintojen kilpailuttamisen. Edellä mainittujen kilpailuttamisten lisäksi hankintapalvelut suorittaa neuvontaa ja hankintakäytöntöjen yhdenmukaistamista kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä hankintarenkaan hankinnoissa. Tästä hankinnasta tekee päätöksen tekninen lautakunta. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Koulurakennuksen purku-urakka Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Hankinnan kuvaus: pyytää tarjouksia Antinkankaan koulun purku-urakasta, joka sisältää purkamisen, purkujätteiden poistamisen ja purkualueen siistimisen. Antinkankaan koulu, jonka rakennettu yhteenlaskettu kerrosala on n m2 ja tilavuus n rm2. Maanalaisia kellaritiloja on vain VVS-tilat. Antinkankaan koulu sijaitsee Antinkankaan kaupunginosan korttelissa 169 tontilla 1, osoitteessa Suvitie 4, Raahe. Purkutyö tulee suorittaa mennessä. Työ tehdään yhtäjaksoisesti siitä ajankohdasta alkaen, minkä urakoitsija on ilmoittanut. Viivästymissakko on 1 % urakkasummasta kultakin

2 2/9 täydeltä viikolta, kuitenkin enintään 10 %. Kohteeseen tutustumisesta voi sopia rakennusmestari Timo Salosen kanssa, puh Tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tulee lähettää klo mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset klo mennessä. Tarjousten palautuspäivä on viimeistään klo Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon tai erityisalojen hankintalain 12 :n kynnysarvon. Päänimikkeistö: (Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: 3. Hankinnan taustaa RAKENNUSVAIHEET JA LAAJUUSTIEDOT I rakennusvaihe: rakennettu 1976, kerrosala 1276 m², tilavuus 5225 m³ II rakennusvaihe: rakennettu , kerrosala 2627 m², tilavuus m³ III rakennusvaihe (Holmin koulu): rakennettu , kerrosala 606 m², tilavuus 2260 m³ RAKENTEET I ja II rakennusvaihe: kantavat rakenteet teräsbetonia; liikuntasalin osalla liimapuukannattajat, julkisivut tiiltä; osin profiilipeltiä, katteena 3-kertainen huopakate III rakennusvaihe: (Holmin koulu): kantavat rakenteet pääosin puuta, julkisivut tiiltä, katteena peltikate TURVALLISUUS Urakoitsijalla tulee olla vastuuvakuutus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan tarvittavilla liikenne- ja työmaajärjestelyillä, että purkutyöt eivät aiheuta vahinkoa tai kohtuutonta haittaa ihmisille, liikenteelle ja ympäristölle. Purku-urakoitsija, YSE 1998 mukaisena pääurakoitsijana, sitoutuu päätoteuttajana hankkimaan ja toimittamaan purkutyön vaatimat viranomaisluvat ja nimeämään kohteelle purkutyönjohtajan sekä vastaavan työnjohtajan. Kohteella on voimassa oleva purkulupa. Purku-urakoitsija tekee purkutyösuunnitelman, joka tulee toimittaa tilaajan hyväksyttäväksi ennen purkutöiden aloittamista. Purkutyössä tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta. Tilaaja asettaa työmaalle valvojan, joka toimii myös turvallisuuskoordinaattorina. Hankkeessa noudatetaan Raahen kaupungin Työmaan turvallisuussäännöt asiakirjaa. Purku-urakoitsija laatii ja esittää tilaajalle ennen purkutyön aloittamista turvallisuussuunnitelman.

3 3/9 Purku-urakoitsijan tulee selvittää kohteessa olevat maanalaiset johdot ja kaapelit ennen töiden aloittamista ja varmistaa tilaajalta, että sähkön, veden ja kaukolämmön syöttö kohteisiin on katkaistu, Purku-urakoitsija vastaa laiminlyönneistään tai huolimattomuudestaan johtuvista vahingoista. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Rakennusurakka Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Käytetään kahden kuoren menettelyä: Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot: Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -ilmoituspalvelussa osoitteessa Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa sekä Raahen kaupungin sivuilla kohdassa Avoimet tarjouspyynnöt. Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia (348/07). Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä: Pisteytys kokonaishankinnan mukaan Tarjouksen valintaperuste: Halvin hinta Sähköistä huutokauppaa käytetään: 5. Hankinnan kohteen kriteerit Kokonaishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Purku-urakka Kokonaispurku-urakka Hankittava määrä: 1 urakka / urakka Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Pisteiden laskentatapa

4 4/9 Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). 7. Laskutus ja maksuehto Laskutus tulee tapahtua ensisijaisesti verkkolaskuina toteutuneiden toimitusten mukaisesti. Laskutus- toimitus- ja käsittely- yms. lisiä ei hyväksytä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti. Maksuehto 21 pv netto. Verkkolaskutusoperaattorimme ostolaskujen vastaanotossa on Tieto Oyj (välittäjätunnus ) Verkkoasiointitunnuksemme on TE Y-tunnus 8. Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Tarjoajan kelpoisuus Minimivaatimus Maksimivaatimus Lisätietoa

5 5/9 Kelpoisuusehdot, jotka tulee täyttää: 1. Selvitys siitä, että yritys on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (esim. 2.Tarjoajan on ladattava tarjoukseen työeläkekassan tai eläkevakuutusyhtiön antama todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai eläkevakuutuksen ottamisesta. 3. Tarjoajan on ladattava todistus verojen maksamisesta/verovelkatodist us tai todistus siitä, että verovelkaa koskeva hyväksytty maksusuunnitelma on tehty. Veroviranomaisen antama todistus on ladattava tarjouksen liitteeksi. 4.Tarjoajalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusyhtiön todistus on ladattava tarjouksen liitteeksi. 5. Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen voimassaolosta on ladattava tarjouksen liitteeksi. 7. Tarjoajan on ladattava todistus työterveyshuollon järjestämisestä. Tarjoajan kokemus ja referenssit selvitykset/todistukset, joilla tarjoaja osoittaa kelpoisuusehtojen täyttymisen. Todistus ei saa olla tarjousten jättöpäivästä lukien kolmea (3) kuukautta vanhempi. Vaihtoehtoisesti tarjoajan tulee liittää Rakentamisen Laatu RLA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti tai Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -yritysraportti, mikäli ko. raportti sisältää vaadittavan kelpoisuusehdon tiedon/tiedot. Hankintayksikkö huomioi yritysraportin sisällön kaikissa niissä vaatimuskohdissa, joissa ko. raportti on vaihtoehtoinen. HUOM! Mikäli edellä mainitut raportit eivät sisällä tietoa kaikista pyydetyistä kelpoisuusehdoista tulee tarjoajan ladata erilliset todistukset (esim. todistus työterveyshuollon järjestämisestä). Mikäli tarjoaja katsoo, ettei jokin edellä mainituista vaatimuksista koske tarjoajaa, tulee siitä liittää luotettava selvitys tarjoukseen. Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset; Tarjoajan tulee omata kokemusta ja riittävät referenssit vastaavien yli >500 m2 rakennusten purkutöistä tai sisäpurkutöistä. Tarjoajan tulee esittää vähintään kaksi (2) vaaditun kokoluokan kohdetta. Yrityksen referensseissä on osoitettu tekninen taito suorittaa laadullisesti ja aikataulullisesti kohteen kaltaista purkutyötä ja yrityksellä taito huolehtia urakkavelvoitteiden täyttämisestä. Yrityksen referensseissä osoitettu, että yrityksellä on riittävä kalusto ja resurssit kohteen töiden hoitamiseen. Ehto pitää täyttyä vähintään yhtenä vuonna kolmen viimeisen vuoden aikana. Liikevaihto Yrityksellä on oltava riittävä liikevaihto urakkaan nähden, joka on vähintään 1,5- kertainen urakkasummaan nähden. Selvitys yrityksen kolmen viimeisen vuoden liikevaihdosta tulee olla annettavan tarjouksen liitteenä Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen tilaajavastuulain edellyttämät voimassa olevat selvitykset ja työsuojeluviranomaisen antama asbestipurkutyövaltuutus. Asbestipurkutyövaltuutus koskee myös urakoitsijan käyttämää tarjouksessa erikseen ilmoitettua aliurakoitsijaa.

6 6/9 Tarjoajan on ladattava liitteeksi selvitys purkujätteiden käsittelystä. Purku-urakoitsija noudattaa ja huolehtii jätehuollon järjestämisestä jätelain (646/2011) 8 ja jäteasetuksen 179/ ja 16 mukaisesti. Purkujäte siirtyy puhdasta murskattua betonia ja tiiltä lukuun ottamatta purkuurakoitsijan omaisuudeksi ja urakoitsija on velvollinen toimittamaan purkujätteen haitta-ainekartoituksen suositusten ja voimassaolevien jätelakien mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin. Jätemaksut ja kuljetus kuuluvat urakkaan. Jätteen käsittelymaksusta vastaa purku-urakoitsija. Purku-urakoitsija toimittaa tilaajalle purkujätteet pois kuljetettuaan kopiot jätteensiirtoasiakirjoista. Viimeistä maksuerää urakkasummasta ei makseta ennen ko. asiakirjojen toimittamista, joka on vähintään 10 % urakkasummasta. Tilaaja hakee kohteelle purkamisluvan ja tilaaja hakee puhtaan tiilen sekä betonin murskaukselle ympäristöluvan. Murskaus kuluu purkuurakkaan. Murskattava betoni ja tilli jätetään tontille erikseen sovittaville paikoille, sijoituspaikka tulee sopia Tilaajan kanssa. Tilaaja vastaa murskattavan betoni- ja tiilijätteen kuljetuksesta ja kuormauksesta murskaus paikalle. Murskauksessa tulee noudattaa ympäristölupaa. Betoni- ja tiilimurskeen tulee täyttää MARA- asetuksen mukaiset vaatimukset. Valitun urakoitsijan on asetettava pankin tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen sopimuksenaikainen vakuus tai tilaajan nimiin pankkitalletus sitoumus. Urakka-ajan vakuuden tulee olla 10 % urakkahinnasta. Vakuuden on oltava voimassa 3 kk yli sopimusajan. Tilaaja ei aseta vakuutta urakoitsijalle. Purkukohteiden perustukset on poistettava ja alueet on siistittävä, tasattava ja tiivistettävä puhtaita täytemaita käyttäen. Purkujätteet toimitetaan tarvittavat luvat omaaviin rakennusjätteen vastaanottopaikkoihin. Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi selvitys purkujätteen käsittelystä. Tilaaja toivoo, että tarjoaja suosii rakennusosien kierrätystä mahdollisimman laajasti.

7 7/9 Urakoitsijan on noudatettava työsuojelulain velvoitteita, purkutöiden työturvallisuudesta erikseen annettuja ohjeita sekä valtioneuvoston ja työsuojeluhallituksen asbestitöitä koskevia voimassa olevia päätöksiä. Henkilökunnan kielivaatimus Maksuehto 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Toimittajan omat ehdot Urakassa käytettävä kieli (suullinen ja kirjallinen) on Suomi. Tarjousaineisto on toimitettava Suomen kiellellä. Maksuehto 21 pv netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Tarjoaja hyväksyy, että hankinnassa noudatetaan muilta osin Julkisten hankintojen sopimusehtoja JYSE 2009 PALVELUT.Omien sopimusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. 9. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjousten viimeisestä vastaanottopäivästä. 10. Päätöksenteon perusteet Urakoitsijaksi valitaan yksi tarjoaja. Urakoitsijan valintaperuste on; tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut ehdot täyttävistä toimittajien tarjouksista hinnaltaan halvin. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 11. Hylkäämisperusteet Jos tarjoajan tarjous liitteineen ei vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään. 12. Sopimusmenettely Hankintapäätös voidaan panna täytäntöön kun se on saanut lainvoiman. Urakkasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen oikaisuohjeen ja valitusosoituksen sisältävän päätöksen tiedoksi. Valitun urakoitsijan kanssa laaditaan sopimus, joka päättyy sopimuskauden loppuun ilman erillistä irtisanomista. Sopimus on sitova, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankinnassa noudatettavat asiakirjat tulkintajärjestyksessä ovat: 1. sopimus 2. tarjouspyyntö liitteineen 3. julkisten hankintojen sopimusehdot JYSE 2014 PALVELUT 4. tarjous liitteineen 13. Tarjousasiakirjojen julkisuus Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia asianosaisille ja sopimuksenteon jälkeen pääsääntöisesti yleisöjulkisia. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjouksesta sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, tarjoajan tulee esittää ne tarjouksessaan. Tilaaja harkitsee ovatko liike- tai ammattisalaisuudeksi esitetyt asiat salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatiedot eivät ole liike- tai ammattisalaisuuksia. Tarjoajan tulee huolehtia, että liikesalaisuudet on merkitty myös tarjouspalvelu.fi - järjestelmään ko. asian kohdalle.

8 8/9 Hankintapäätöksen jälkeen alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Raahen kaupungin hankintapalveluissa, osoitteessa Rantakatu 50,. Asiakirjoihin tutustumisesta on sovittava ennakkoon: hankinta-asiantuntija Maire Ylisirniö, puhelin tai sähköpostilla osoitteella 14. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopimusosapuolten välisissä neuvotteluissa. Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Ylivieska-Raahe käräjäoikeudessa. 15. Muut asiat Tarjous ja vaaditut asiakirjat tulee olla suomenkielisiä. Mahdollisten vieraskielisten todistusten ja selvitysten tulee olla käännettynä suomenkielelle auktorisoidun kielenkääntäjän suorittama ja leimalla varustettuna. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvauksia. Tarjouspyynnössä yksilöityjen ehtojen lisäksi hankinnassa noudatetaan soveltuvin osin Julkisten hankintojen sopimusehtoja JYSE 2014 PALVELUT. Päätös toimitetaan asianosaisille sähköpostilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä esitetyt ehdot. Kohteeseen on tehty haitta-ainekartoitus (liite 1). Asbestia ja muita haitta-aineita sisältävät materiaalit kuuluvat purku-urakkaan, minkä johdosta tarjoajien on tutustuttava kohteisiin etukäteen. Näiden rakennusosien purkaminen on suoritettava asbestiohjeiston (RT ) mukaan. Purku-urakoitsijalla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Nämä tulee ilmoittaa ja hyväksyttää tilaajalla ennen töiden aloittamista. Tilaaja antaa käyttöön rakennuksen nykyiset liittymät mistä urakoitsija vastuullaan ja kustannuksellaan voi ottaa työaikaisen sähkö- ja vesiliitännän käyttöön. Tilaaja maksaa työaikaisen sähkön ja veden. Mikäli purkujätteitä ei ole sopimuksen mukaisesti kuljetettu pois, tai muita ehtoja jätetty noudattamatta, on Raahen kaupungilla oikeus toista sopijapuolta enempää kuulematta suorittaa purkutyö loppuun. Tästä aiheutuneet kustannukset pidätetään urakkasummasta tai peritään purku-urakoitsijalta. Mikäli purun aikana tulee esille epäily haitta-ainekartoituksessa mainitsemattomasta haittaaineesta, urakoitsijan on ilmoitettava siitä Tilaajalle viipymättä. Mikäli em. mukaisia löydettyjä haitta-aineita ei ole huomioitu tarjouspyynnössä tai sen liiteasiakirjoissa, osapuolet selvittävät, onko kyseessä YSE :n vai 46 :n mukainen muutos urakkaan. Purku-urakoitsija huolehtii pääurakoitsijana vastuu- ja muista tarvittavista vakuutuksista. Urakoitsijan on huomioitava ja noudatettava säädöksiä (Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 363/2013 ja Laki työ-turvallisuuslain muuttamisesta 364/2013) ja verohallinnon ohjeita rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (Diaarinumero: A73/200/2013). 16. Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään klo mennessä.

9 9/9 17. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalista osoitteessa Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa Järjestelmän käyttöä koskevissa tiedusteluissa tulee ottaa yhteyttä Cloudia HelpDeskiin sähköposti tuki@cloudia.fi tai puhelimitse (arkipäivisin klo 8-16). Varmistattehan ennen yhteydenottoa, että olette lukeneet palvelun ohjeet ja järjestelmänne täyttää palvelun käyttämisen vaatimukset, niin käyttöjärjestelmän, selaimen kuin muidenkin vaatimusten osalta. 18. Allekirjoittajat Pasi Alatalo, teknisen palvelukeskuksen johtaja 19. Liitteet ja linkit Antinkankaan koulu asbestiraportti pdf Antinkankaan koulu-ark-rak-lvi-sä.zip Antinkankaan koulu-tietoja kohteesta.pdf Turvallisuussääntöjen liitteet.zip Työmaan turvallisuussäännöt Antinkangas pdf