PERHON KUNNAN TALOYHTIÖIDEN PIHOJEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 URAKKAOHJELMA Laatija: Pasi Rannila
SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA HANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustajat... 4 1.3 Talvihoitourakan kohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS... 4 2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste... 4 2.2 Urakkasuhteet... 4 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 4 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus... 2 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt... 2 3.1.1.1 Urakkahintaan sisällytettävät tehtävät... 2 3.1.1.2 Liukkaudentorjunta tehtävät (sis. materiaalit)... 6 3.1.1.3 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti... 8 3.1.1.4 Tehtävien täsmennyksiä... 8 3.1.2 Urakoitsijan kaluston vaatimukset... 8 3.2 Sivuvelvollisuudet... 9 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet... 9 3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet... 10 3.4 Toimintatapa urakka-alueella... 10 3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa... 10 3.4.2 Työhön määrääminen... 11 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 11 4.1 Tilaajan hankinnat... 11 4.2 Urakka-alueen tukikohta... 11 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 11 5.1 Sopimusasiakirjat... 11 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus... 11 6. TYÖN SOPIMUSSAIKA... 12 6.1 Sopimusaika... 12 6.2 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet... 12 6.3 Tehtäväkohtaiset sanktiot... 12 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET... 12 7.1 Urakoitsijan vakuudet... 12 7.1.1 Työn sopimusajan vakuus... 12 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus... 13 7.2 Tilaajan vakuudet... 13 7.3 Vakuutukset... 13 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle... 13 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 13 8.1 Urakkahinnan muodostuminen... 13 8.2 Hintasidonnaisuudet... 13 8.3 Muutos- ja lisätyöt... 14 8.4 Urakkahinnan maksaminen... 14 8.4.1 Ennakko... 14
8.4.2 Maksuerät... 14 8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko... 14 9. ORGANISAATIOT... 14 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat... 15 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat... 15 10. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET... 15 10.1 Tarjouksen hylkääminen... 15 10.2 Tarjouksen vertailuperusteet... 15 11. TARJOUS... 16 11.1 Tarjouksen muoto... 16 11.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset... 16 11.3 Tarjouksen voimassaoloaika... 17 11.4 Tarjouksen tekeminen... 17 11.5 Tarjousten avaus... 17 11.6 Lisätiedot... 17 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 17 13. MUUT SOPIMUSASIAT ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 18
1. TIETOJA HANKKEESTA 1.1 Tilaaja Taloyhtiö Katuosoite: Keskustie 2, 69950 PERHO 1.2 Tilaajan edustajat Tilaajan turvallisuuskoordinaattorina ja valvojana osalta rakennustarkastaja Jyri Harju 1.3 Talvihoitourakan kohde Urakan kohteina ovat seuraavat työt: Yksityisteiden, kaavateiden, kiinteistöjen piha-, ulkoilu-, urheilualueiden talvipuhtaanpito ja liukkaudentorjunnan suorittamisesta seuraavalle 3-vuotiskaudelle. Puhtaana pidettävät alueet on jaettu 4 aurausalueeseen. Urakan kohteena olevat alueet on esitetty, rajattu työalueluetteloissa ja kartassa. Urakoitsija voi jättää tarjouksen mihin tahansa tarjouspyynnön kohteena olevaan aurausalueeseen (1-4) 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto ja maksuperuste Urakkamuotona on yksikköhintaurakka. jossa urakoitsija toimii päätoteuttajana. Maksuperusteena on alueen aurauksessa, polanteen poistossa urakkasopimuksen perusteella aurauskertataksaa /kerta ja liukkaudentorjunta /hiekoituskerta käyttäen. Määrät tarkistetaan työsuoritusten yhteydessä ja urakkahintaa muutetaan todettujen määrämuutosten ja niihin liittyvien yksikköhintojen perusteella. 2.2 Urakkasuhteet Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS
2 (18) 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakka käsittää työkohdeluetteloihin merkittyjen yksityisteiden, kaavateiden, kiinteistöjen piha-, ulkoilu-, urheilualueiden ja liukkauden torjunnan suorittamisesta jäljempänä esitetyn mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella lisä- ja muutostöitä tarjouksessa esitetyillä yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa urakan laajuutta. Tällöin muutokset käsitellään kuten muutkin määrämuutokset. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan ottamaan huomioon urakkaalueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat rakennustyöt sekä muut hoitotyöt ja niiden vaikutukset tähän urakkaan. 3.1.1.1 Urakkahintaan sisällytettävät tehtävät 1. Ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien auraus ja pinnan tasaus (polanteen poisto) Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset on määritelty seuraavissa tehtäväkohtaisissa taulukoissa. Ajoradoista työkohdeluetteloissa kaavatieksi merkityt kuuluvat kunnossapitoluokkaan l ja yksityistiet kunnossapitoluokkaan II. Kevyen liikenteen väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan A. Auraus, ajoradat Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 1 mukainen, auraustyö ajoitetaan taulukon 2 mukaisesti ja toimenpideaika on taulukon 3 mukainen. Taulukko 1: Kadulla, tiellä tai pihoilla hyväksyttävä lumen ja sohjon määrä Kunnossapitoluokka l Kadun tai tien kunnon alaraja Kuivaa irtolunta keskimäärin 5cm, sohjoa keskimäärin 4cm.
3 (18) II Kuivaa irtolunta keskimäärin 6cm, sohjoa keskimäärin 5cm. Taulukko 2: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka l Aurauksen aloittamisajankohta Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Jatkuvan lumisateen aikana pidetään liikennöitävässä kunnossa. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi. II Laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kunnossapitoluokan 1 jälkeen. Lumisateen jatkuessa pitkään aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi kunnossapitoluokan 1 jälkeen. Yksityistiet aurataan pääsääntöisesti kantatien aurauksen jälkeen. Taulukko 3: Toimenpideaika Kunnossapitoluokka Aurauksen toimenpideaika l Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. II Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 8.00 mennessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Ajoratoja aurataan puhdistusaurauksena lumen määrästä riippumatta, jos irtolumi haittaa huomattavasti liikennettä tai jos liukkauden torjunta edellyttää irtolumen poistoa. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta riippumatta. Sään pakastuessa on sohjo poistettava kunnossapito luokan mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman pian ennen jäätymistä.
4 (18) Ajoradan tulee hoitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) henkilöautolla (taksi, ambulanssi) ajettavassa kunnossa. Huomioitava postilaatikkojen sijoitus (särkymisvaara). Auraus, kevyenliikenteen väylät Työhön ryhdytään, kun lumen paksuus kunnossapitoluokittain on taulukon 4 mukainen, auraustyö ajoitetaan taulukon 5 mukaisesti ja toimenpideaika on taulukon 6 mukainen. Taulukko 4: Kevyenliikenteen väylillä hyväksyttävä lumen ja sohjon määrä Kunnossapitoluokka Väylän kunnon alaraja A Kuivaa irtolunta keskimäärin 5cm, sohjoa keskimäärin 4cm. Taulukko 5: Töiden ajoittaminen Kunnossapitoluokka A Aurauksen aloittamisajankohta Mahdollisimman pian laatustandardin alituttua ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja (klo 7 ja klo 16). Lumisateen jatkuessa pitkään, aurataan myös lumisateen aikana laatustandardin alituttua. Sohjon poisto tavoitetason alituttua välittömästi. Taulukko 6: Toimenpideaika Kunnossapitoluokka A Aurauksen toimenpideaika Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on illan tai yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet tulee pitää yhdenmukaisessa kunnossa. Kevyen liikenteen väyliä aurataan puhdistusaurauksena lumen määrästä riippumatta, jos irtolumesta on haittaa kevyelle liikenteelle tai jos liukkauden torjunta edellyttää irtolumen poistoa. Nuoskalumi tulee poistaa mahdollisuuksien mukaan välittömästi kunnon alarajasta riippumatta.
5 (18) Sään pakastuessa on sohjo poistettava kunnossapito luokan mukaisessa järjestyksessä mahdollisimman pian ennen jäätymistä. Kevyen liikenteen väylän tulee hoitoluokasta riippumatta olla aina (myös työn aikana) liikennöitävässä kunnossa. Pinnan tasaus ja polanteen poisto Työhön ryhdytään, kun,polanteeseen on muodostunut urasyvyys tai epätasaisuus kunnossapitoluokittain on taulukon 7 mukainen. Taulukko 7: Hyväksyttävä urasyvyys tai epätasaisuus Kunnossapitoluokka l tai A II Kadun tai tien kunnon alaraja Maksimi ura syvyys tai epätasaisuus 5cm Maksimi ura syvyys tai epätasaisuus 6cm Pinnan tasaus (polanteen poisto) tehdään kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. 2. Aurausviitoitus Kaavatiet: Tilaaja Yksityistiet: Osakaskunta Kaavateille viitoituksen suorittaa tilaaja ja yksityisteiden osalta osakaskunta. 3. Liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyys Kaavatiet: Tilaaja Yksityistiet: Osakaskunta Liikennemerkkien, opasteiden puhdistuksen suorittaa tilaaja ja yksityisteiden osalta osakaskunta. 4. Kiinteistön pihojen auraus Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset ovat seuraavat: A. Auraus, kiinteistöjen pihat Työhön ryhdytään, kun lumen määrä kiinteistöjen pihoilla on 6cm. Auraus on tehtävä siten, että lumi kerätään sovittuihin kohtiin tai paikkoihin, joissa haitta kinoksista on vähäisin ja mahdollinen lumen kuormaus on tarkoituksenmukaisesti suoritettavissa. Kiinteistöjen pihat on puhdistettava lumesta kaikkina aamuina klo 7.30 mennessä.
6 (18) B. Sohjon poisto, kiinteistöjen pihat Sohjon hyväksyttävä enimmäispaksuus on keskimäärin 5cm. 3.1.1.2 Liukkaudentorjunta tehtävät (sis. materiaalit) Työhön ryhdytään aina vain tilaajan erillisen työmääräyksen mukaisesti. 1. Ajoratojen ja kevyenliikenteen väylien liukkaudentorjunta Tehtävän käynnistäminen, toimenpideajat ja laatuvaatimukset on määritelty seuraavissa tehtäväkohtaisissa taulukoissa. Ajoradoista luetteloissa kaavatieksi merkityt kuuluvat kunnossapitoluokkaan I ja yksityistiet kunnossapitoluokkaan II. Kevyenliikenteen väylät kuuluvat kunnossapitoluokkaan A. Liukkaudentorjunta, ajoradat Työhön ryhdytään, kun säätilan muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen (musta jää), ajoradalle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan taulukon 8 mukaisesti ja töiden toimenpideaika on taulukon 9 mukainen. Taulukko 9: Liukkaudentorjunnan aloituksen ajoitus Kunnossapitoluokka I II Liukkaudentorjunnan aloitus Liikenteen kannalta hankalimmat paikat käsitellään ennen seuraavia liikenteen huipputunteja. Liikenteen kannalta hankalimmat paikat pyritään käsittelemään ennen seuraavia liikenteen huipputunteja kunnossapitoluokan l jälkeen. Taulukko 10: Toimenpideaika Kunnossapitoluokka l Liukkaudentorjunnan toimenpideaika Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä.
7 (18) II Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 10.00 mennessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. Liukkaudentorjuntaa ei yleensä suoriteta lumisateen aikana I ja II kunnossapitoluokissa käsitellään yleensä vain liikenteen kannalta hankalimmat jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja niiden edustat, linja-autopysäkit, sillat) ajoradan osat. Vain erittäin liukkaiden kelien vallitessa tehdään pituussuuntainen yhtenäinen käsittely. Jäisellä kelillä tarvittaessa myös muilta osin. Suojateiden liukkauden torjunta tehdään kevyen liikenteen väylän liukkaudentorjunta vaatimuksen mukaisesti. Liukkauden torjunta, kevyen liikenteen väylät, pihat, suojatiet Työhön ryhdytään, kun säätilan muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen. Tällaisia tilanteita ovat sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean pinnan jäätyminen (musta jää), jalkakäytävälle tai kevyen liikenteen väylälle valuneen veden jäätyminen ja joissakin tapauksissa lumisade. Liukkaudentorjunnan aloitus ajoitetaan taulukon 10 mukaisesti ja töiden toimenpideaika on taulukon 11 mukainen. Taulukko 11: Liukkaudentorjunnan aloituksen ajoitus Kunnossapitoluokka A Liukkaudentorjunnan aloitus Päivisin työt aloitetaan liukkauden esiintyessä. Muulloin liukkauden torjunta pyritään tekemään aamuliikenteen alkuun mennessä. Pihat Työt aloitetaan A kunnossapitoluokan jälkeen ja pyritään tekemään normaalina työaikana. Taulukko 12: Toimenpideaika Kunnossapitoluokka A Liukkaudentorjunnan toimenpideaika Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että yöllä syntynyt tarve on hoidettu klo 7.00 mennessä.
8 (18) Pihat Tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 12.00 mennessä. Samaan kunnossapitoluokkaan kuuluvat kohteet pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. A kunnossapitoluokassa käsitellään kerralla koko leveydeltään ja pituudeltaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää jyrkkiin mäkiin, linjaautopysäkkeihin, portaisiin ja pihojen kulkuväyliin. Kevyenliikenteen väyliin liittyvät suojatiet käsitellään liukkaudentorjunnan yhteydessä. Piha-alueilla käsitellään yleensä vain kulkuväylät. Koko piha-alueiden liukkaudentorjunta tehdään vain tilaajan erillisestä työmääräyksestä. 2. Lumen lähisiirto Tehtävä sisältää lumen lähisiirron tarvittaessa näkemäalueilta, suojateiden läheisyydestä ja piha-alueilta. Työhön ryhdytään aina vain tilaajan erillisen työmääräyksen mukaisesti. 3.1.1.3 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen eikä annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus tehdä tai teettää työt ja periä kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 3.1.1.4 Tehtävien täsmennyksiä Edellä lueteltujen talvihoitoon liittyvien tehtävien tekeminen edellyttää järjestelmää, jonka avulla tilaaja tarvittaessa saa kaikkina vuorokauden aikoina yhteyden urakoitsijan nimettyyn edustajaan. Urakoitsijan tulee viipymättä ilmoittaa tilaajan nimeämälle edustajalle / valvojalle urakka-alueella havaitsemansa katu- ja pihavauriot sekä liikennettä vaarantavat tai haittaavat puutteet. Sellaisista havaitsemistaan puutteista ja vioista, jotka voivat vaarantaa liikenteen, käytön tms. urakoitsijan on ryhdyttävä välittömiin tarvittaviin varoittamis- ja/tai korjaustoimenpiteisiin. Mikäli toimenpiteet eivät kuulu tämän urakan tehtäviin, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta ensitilassa tilaajan edustajalle. 3.1.2 Urakoitsijan kaluston vaatimukset
9 (18) Urakoitsijalla on oltava käytössään urakkaan sisältyviin tehtäviin hyvin soveltuva kuorma-auto tai traktorikalusto. Kaluston tulee täyttää ainakin seuraavat ominaisuudet: Kuorma-autokalusto Autossa tulee olla alusterä polanteen poistoa ja pinnan karhennusta varten. Alusterää on auraustehtävissä pääsääntöisesti käytettävä. Alusterä tulee varustaa olosuhteiden mukaisesti joko kampa- tai verkkoterällä. Myös tappiterän käyttö on mahdollinen. Lisäksi kuormaauto tulee varustaa kääntyvällä, katujen auraukseen sopivalla etuauralla. Muu lumityökalusto Koneen tulee olla tehtävään kooltaan, tehoiltaan, varustuksiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan hyvin soveltuva 4-vetotraktori tai pyöräkuormaaja. Kone tulee varustaa kääntyvällä ja heittäväsiipisellä auralla, jossa kevyen liikenteen väylän aurauksessa tulee käyttää pinnan karhentavaa terää tai karhennus on tehtävä perusvarustukseen kuuluvalla lisälaitteella. Lisäksi urakoitsijalla tulee olla koneeseen lumikauha, jonka tilavuus on vähintään 1,8 m3 ja lumilinko. Polanteen poistossa käytettävä lumityökalusto on varustettava vastaavalla alusterävarustuksella kuin kuorma-auto tai muulla sopivalla lumityökalustolla. Hiekoituskalusto Urakoitsijan tulee liittää tarvittaessa kuorma-autoon tai muuhun lumityökoneeseen hiekoitin, jolla urakoitsija tekee työalueluettelon mukaisten kohteiden liukkaudentorjuntamateriaalin levittämisen tehokkaasti ja taloudellisesti. 3.2 Sivuvelvollisuudet 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Ennen sopimuksen allekirjoitusta urakoitsijan on toimitettava tilaajalle: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote;
10 (18) 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Keskeisiä työehtoja ovat mm. työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkan ja sen osien määräytyminen, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika; Todistuksina yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä hyväksytään myös Rakentamisen laatu RALA ry:n tai muu vastaava, pätevä todistus. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Sopimuskauden aikana urakoitsijan on toimitettava tilaajalle edellä tarkoitetut todistukset 12 kk välein. Tilaajan erikseen vaatiessa urakoitsijan on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm että: Kaluston liikenne- ym. luvat ja asiakirjat ovat kunnossa Kuljettajien asiakirjat ovat kunnossa Ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. 3.3 Alueurakan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.4 Toimintatapa urakka-alueella 3.4.1 Itsenäinen toiminta urakassa Tämän alueurakan tehtävien suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueella suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta valtioneuvoston päätöksen nro 629/rakennustyön työturvallisuus mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että tässä urakkaohjelmassa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee itsenäisesti harkiten suorittaa urakkaan kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän urakkaohjelman mukaisesti.
11 (18) 3.4.2 Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, tilaajan edustajalla, urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa tai tms. on oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa edellytetään urakoitsijan ryhtyvän töihin kahden tunnin kuluessa määräyksestä, ellei muuta sovita. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Tilaajan hankinnat Tilaajalla asennuttaa kaavateille aurausviitat. Yksityisteille osakaskunta. 4.2 Urakka-alueen tukikohta Tilaaja ei järjestä tukikohta-aluetta, vaan urakoitsijan tulee kustannuksellaan hankkia tarkoituksenmukainen tukikohta-alue. 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: a) urakkasopimus; b) alueurakan yleiset sopimusehdot AYSE 2003; c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset; d) urakkaohjelma; e) Tilaajan turvallisuussäännöt 09.07.2009; f) tarjous; g) asemapiirros; 5.2 Määrälaskenta Tilaaja on määritellyt katujen aurauspituudet. Määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Muuta määrälaskentaa tilaaja ei ole suorittanut. 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. Hankintaasiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen
12 (18) tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 6. TYÖN SOPIMUSSAIKA 6.1 Sopimusaika Sopimusaika on 15.10.2009 30.4.2011 6.2 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakalle ei aseteta välitavoitteita. 6.3 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään kohdan 3.1.1.3 mukaan. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus 100 200 tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) huomautus 100 200 huomautus 200 urakoitsijan edustajan vaihto työturvallisuuspuute huomautus 100 200 Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 7.1.1 Työn sopimusajan vakuus Urakkaan sisältyvillä tehtäville ei aseteta työnaikaista vakuutta.
13 (18) 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Urakkaan sisältyvillä tehtävillä ei ole takuuaikaa, eikä vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Urakoitsijalle on oltava voimassa oleva riittävä toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Vakuuksia otettaessa tulee erityisesti ottaa huomioon tämän urakan palveluluonne. 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kunta saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että kunta hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on kunnalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Oikeus korvausvaateen esittämiseen kunnalla on myös silloin, jos sopimusrikkomuksesta aiheutuu kunnalle muuta vahinkoa. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on yksikköhintaan sisältyvien töiden osalta urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton yksikköhinta määräytyvä yksikköhinta /km/kerta ja liukkaudentorjunta /hiekoituskerta käyttäen. 8.2 Hintasidonnaisuudet
14 (18) Yksikköhinta on urakoitsijan tarjouksen mukainen kiinteähintainen sopimuskauden. Urakkahintaan eivät vaikuta sopimusajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 8.4 Urakkahinnan maksaminen 8.4.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.4.2 Maksuerät Maksuerät muodostuvat kalenterikuukausittain. 8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskut osoitetaan: Merkki: Taloyhtiön nimi PL 20 69951 Perho Pihojen ja teiden talvipuhtaanpito Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Laskusta tulee ilmetä auraajan nimi, auratut tiet, alueet ja aurausajankohtapäivämäärät sekä lumen- tai sohjonmäärä. Laskussa on kokonaisveloitus eriteltävä siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvonlisävero prosentteina sekä euroina. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. 9. ORGANISAATIOT
15 (18) 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Tilaajan edustajat on esitetty kohdassa 1.2. 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijan edustaja/työnjohtaja on esitetty tarjouksessa. Ammattitaitoa vaativissa työvaiheissa ja työnosissa on urakoitsija velvollinen käyttämään alansa hallitsevaa ammattitaitoista työvoimaa. 10. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 10.1 Tarjouksen hylkääminen Rakennuttaja pidättää itselleen oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun. Rakennuttajalla on oikeus hylätä tarjous, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai sisältää omia ehtoja. Tarjous hylätään myös siinä tapauksessa, että urakkaohjelman kohdassa 3.2.1 mainitut yhteiskunnalliset velvoitteet ovat täyttämättä. Urakoitsija suljetaan tarjouskilpailusta lain julkisista hankinnoista (348/2007) 53 :n mukaisissa tapauksissa. Urakoitsijoiden taloudellisten resurssien tulee olla riittävät hankinnan toteuttamiseksi. Mikäli ne eivät ole riittävät, tarjous voidaan hylätä seuraavin perustein: Urakoitsija on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu ns. velkajärjestely. Vireillä on urakoitsijaa koskeva konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, velkasaneerausohjelman vahvistamismenettely tai hakemus yhtiön purkamiseksi. Urakoitsija on päätetty asettaa selvitystilaan. Urakoitsija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta. Urakoitsija on toiminta harjoittamisessa syyllistynyt. vakavaan virheeseen, jonka tilaaja voi tarvittaessa näyttää toteen. Urakoitsija on lyönyt laimin verojen ja sosiaalimaksujen suorittamisen. Urakoitsija on syyllistynyt olennaisesti väärien tietojen antamiseen, tarjouksessaan. Jos tarjous myöhästyy asetetusta jättöajasta, se palautetaan tarjouksen tekijälle avaamattomana. 10.2 Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksen tekijällä on oltava riittävä tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys sekä laaduntuottokyky urakan suorittamiseksi.
16 (18) Urakkatarjouksista hyväksytään hinnaltaan halvin. Rakennuttaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 11. TARJOUS 11.1 Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt, liitteet ja selvitykset. Tarjous on tehtävä tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevalle tarjouslomakkeelle. Ilmoitetun yksikköhinnan tulee sisältää kaikki urakoitsijan hankinnat ja työsuoritukset täysin valmiiksi tehtynä. Tarjoajan on esitettävä tarjouksen liitteenä tarjouksen arviointia varten kohdan 11.2 mukainen. 11.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan tulee toimittaa urakkatarjouksensa liitteenä pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina: 1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin; 2) kaupparekisteriote; 3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty; 4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty; sekä 5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys veroveloista ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta
17 (18) kuin siltä itseltä vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. 11.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa yksi kuukausi sisäänjättöpäivästä. 11.4 Tarjouksen tekeminen Tullakseen käsitellyksi tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen: Perhon kunta / Kaarina Vainionpää PL 20 69951 PERHO. Kuoreen on merkittävä tunnus: Taloyhtiöiden talvipuhtaanpito 2015-2018, urakkatarjous. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 12.10.2015 klo 12.00. 11.5 Tarjousten avaus Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Rakennuttaja ilmoittaa tarjouspyyntökierroksen tuloksen urakoitsijoille. 11.6 Lisätiedot Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle viimeistään 10 vrk ennen laskentaajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttajan kirjallisesti toimittaa kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietoja antaa tekninen johtaja Pasi Rannila puh 0400 361 990. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN
18 (18) Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Kokkolan käräjäoikeudessa. 13. MUUT SOPIMUSASIAT ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoitta lääninverovirastolle urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnan. Perhossa 16.09.2015 Toimeksisaaneena Pasi Rannila tekninen johtaja