AKAAN KAUPUNGIN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIHOITO , URAKKASOPIMUS

Transkriptio

1 AKAAN KAUPUNGIN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIHOITO , URAKKASOPIMUS Sisällys 1 TILAAJA, URAKAN VALVOJAT JA TOIMITTAJA YLEISTÄ ERITYISPIIRTEITÄ URAKKAMUOTO JA URAKKA-AIKA MAKSUPERUSTE ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ URAKKA-AIKA KATSELMUKSET URAKKA-ALUEET TILAAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT TILAAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS YHTEISTOIMINTA JA TYÖN TOTEUTUS YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ITSENÄINEN TOIMINTA PÄIVYSTYSVASTUULLA VALVOJAN ANTAMAT TEHTÄVÄT JA LAADUN SEURANTA TYÖMAAKOKOUKSET KUNNOSSAPITOLUOKAT AJOVÄYLIEN KUNNOSSAPITOLUOKAT KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOLUOKAT TALVIHOITOURAKKAAN KUULUVAT TYÖT TIET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT KIINTEISTÖJEN PIHAT JA PYSÄKÖINTIALUEET VAROTTAVAT KOHTEET, KATSELMUKSET ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET TURVALLISUUS LUVAT JA ILMOITUKSET LIIKENNE LAATU LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS TALVIHOITOTOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN TYÖMAAN ORAGANISAATIO JA HALLINTO

2 17.1 TYÖVOIMA TYÖMAAPÄIVÄKIRJA YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖN SUOJELU ASIAKIRJAT URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS ASIAKIRJOJEN JULKISUUS SANKTIOT VAKUUDET URAKOITSIJAN VAKUUDET TILAAJAN VAKUUDET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN URAKKAHINNAN MAKSAMINEN HINTASIDONNAISUUS LISÄTYÖT ERIMIELISYYDET RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

3 AKAAN KAUPUNGIN KATUJEN JA PIHOJEN TALVIHOITO , URAKKASOPIMUS 1 TILAAJA, URAKAN VALVOJAT JA TOIMITTAJA Tilaaja: Akaan kaupunki / Tekninen toimi Y-tunnus: Osoite: PL 34 Myllytie 3, AKAA Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Tekninen johtaja Jaana Koota Urakan valvojat: Kunnossapitopäälikkö Vesa Savolainen, Kaupunginpuutarhuri Kiinteistötyönjohtaja Virka-ajan ulkopuolella tilaajan yhteyshenkilönä toimii tekninen päivystäjä Toimittaja: Y-tunnus: Osoite: Toimittajan yhteyshenkilö: 2 YLEISTÄ Tilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle Sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse varsinaisesta sopimuksen muutoksesta. Kunnossapitolain mukaan päävastuu katujen kunnossapidosta on kunnalla ja kiinteistöjen tehtävänä on sen kohdalla olevan jalkakäytävän kunnossapito (laki Katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta 1978/669, 2005/547 Akaassa kaupunki on hoitanut jalkakäytävien aurauksen ja liukkauden torjunnan yhtenäisen hoitotason varmistamiseksi. Kiinteistöillä on vastuu muusta puhtaanapidosta. Tonttiliittymien kohdalla tontin omistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Urakan kohteena on Akaan kaupungin xx (teiden, katujen, kevyenliikenteen väylien ja kaupungin kiinteistöjen piha-alueiden talvihoitotyöt _ tarkennetaan sopimuksen teon yhteydessä). Akaan kaupunki tekee omana työnä osan katujen talvihoitotöistä. Tähän urakkaan sisältyvät kaupungin oman työn ulkopuolelle jäävien katualueiden ja kiinteistöjen piha- ja pysäköintialueiden talvi kunnossapitotyöt kuten aluekartassa on merkitty. 3

4 3 ERITYISPIIRTEITÄ 4 URAKKAMUOTO JA URAKKA-AIKA 5 MAKSUPERUSTE 6 ALIURAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖ Talvihoitotöiden ajoituksessa huomioidaan teiden ja väylien käyttäjien aikataulut siten, että mm. kunnossapitoluokka 1 hoitotyöt tehdään ennen kuin pääosa työmatkalaisista lähteen liikenteeseen. Piha- ja pysäköintialueiden talvi kunnossapitotöiden suorittamisessa huomioidaan alueiden käyttäjien aikataulut, osassa kohteissa on rajoitetut työskentelyajat. Mm. koulujen ja päiväkotien kiireisimpinä aamutunteina ei työkoneita saa liikkua ko. työkohteissa. Urakoitsijan on varauduttava siihen, että myös päivällä, koulujen loppumisen aikaan voi olla työskentelyrajoituksia. Kaikkien urakka-alueiden (väylät, pihat ja pysäköintialueet) lumitilojen rajallisuus on huomioitava, urakoitsija voi joutua ajamaan lunta Hirsikankaalle lumenkaatopaikalle. Urakka-alueiden lumitilat määritellään aloituskokouksessa. Lumenajon tarpeen määrittelee urakoitsija yhdessä valvojan kanssa. Alikulkujen korkeudet, piha-alueiden ahtaudet asettavat rajoituksia kunnossapitokalustolle. Joillakin väylillä on ajohidasteita, jotka tulee ottaa talvihoidossa huomioon. Urakan aikana voidaan urakka-alueille rakentaa ajohidasteita lisää. Kohteet yksilöidään urakkakatselmuksessa tai työmaakokouksissa. Urakoitsija asentaa tarvittavat aurauskepit urakka-alueelle, tilaaja hankkii aurauskepit. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakkahintaan / kuukausi tulee sisältyä kaikki sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ja niiden kustannukset. Urakoitsija toimii hoitourakkansa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Kohdassa 3 on lueteltu Tilaajan hankinnat ja erillisurakat. Talvihoitotöiden maksuperusteena on tarjouksen mukainen urakkahinta / kuukausi. Lisätöiden osalta tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat yksikköhinnat. Tehdyt työt laskutetaan kerran kuukaudessa. Laskuihin on eriteltävä urakkaalueen nimi. Mikäli urakka-alueelle tulee sopimusaikana muutoksia, esim. uusia katuja niiden hinnoittelusta sovitaan tapauskohtaisesti, yksikköhintaperusteisesti. Urakoitsijoilla on oikeus käyttää aliurakoitsijoita. Aliurakoitsijat on hyväksytettävä tilaajalla YSE 1998:n mukaisesti, tilaaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden tekemisistä kuten omistaan. Aliurakoitsijan vaihtuminen tai lisääminen urakka-aikana tule viivytyksettä ilmoittaa tilaajalle. Aliurakoitsijan tulee täyttää kaikki tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. 4

5 7 URAKKA-AIKA Urakka aika on talvikaudet Talvikunnossapitotyöt alkavat syksyllä säätilan mukaan ensimmäisten lumien / liukkaiden tullessa ja päättyvät keväällä säätilan mukaan, hiekoitussepelin poistoon. Mikäli sääolosuhteet ovat poikkeukselliset voidaan sopimusaikaa tarvittaessa pidentää joko toisesta tai molemmista päistä. Mahdolliset optiot talvikausille ja Tilaaja ilmoittaa optioiden käyttöönotosta viimeistään 5 kk ennen talvikauden alkua. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden jatkaa sopimuskautta (eli ottaa option käyttöön) myös vain osalla sopimuskumppaneista / osa-alueista. Tällaisessa tilanteessa Tilaaja kilpailuttaa vain ne osa-alueet uudelleen, joissa ei ota optiota käyttöön. 8 KATSELMUKSET Ennen kunnossapitokauden alkua pidetään kunnossapitoalueen alkukatselmus, jossa tarkastetaan urakka-alue, Tilaajan ja Urakoitsijan toimesta. Urakassa suoritetaan välikatselmuksia tarpeen mukaan. Talvikauden päättyessä, vuosittain pidetään loppukatselmus, mahdollisten vahinkojen toteamiseksi. Välikatselmuksessa käydään läpi muiden asioiden ohella kaikki urakka-alueelta saatu palaute. 9 URAKKA-ALUEET 10 TILAAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT 10.1 TILAAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT 10.2 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakka-alueet käsittävät, Akaan kaupungin hoitovastuulla olevien katu, kiinteistöjen pihat- ja pysäköintialueet (Liitteet, aurattavat kadut ja kiinteistöt). Alueiden neliö- ja kilometrimäärät ovat suuntaa antavia. Urakka-alueella voi olla vesi-, viemäri-, katusaneeraus ym. rakennustyömaita, joiden kunnossapidosta vastaa kyseisen työn suorittaja. Tilaajan hankinnassa on tarvittaessa rumpujen ja kaivojen sulatus. Mikäli talvihoitourakoitsija ei kykene hoitamaan kaikilta osin urakka aluettaan laatuvaatimusten mukaisesti, tilaaja pidättää oikeuden tehdä talvihoitotöitä kaupungin omana työnä tai teettää kunnossapitotyöt ulkopuolisella toimijalla ja periä toteutuneet kustannukset urakoitsijalta. Tilaajan toimittama hiekoitushiekka on noudettavissa tilaajan varikolta Toijalassa Mastotie 5 varikolta, Viialassa Työmiehenkatu 10 varikolta ja Kylmäkoskella Yrittäjäntien hiekkasuojasta. Urakoitsijalle kuuluu aurausviittojen asennus ja poisto ilman erillistä korvausta. Tilaaja antaa aurausviitat, jotka ovat noudettavissa varikoilta. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että aurausviitoitus on asianmukaisessa kunnossa. Lumenkaatopaikka sijaitsee Hirsikankaalla, hoitourakoihin kuuluvasta lumentuonnista ei peritä vastaanottomaksua. Urakoitsijan on hankittava tarvittava tunnistin mahdollista lumen ajoa varten omalla kustannuksellaan. 5

6 11 YHTEISTOIMINTA JA TYÖN TOTEUTUS 11.1 YHTEISTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Pääurakoitsijan nimetty edustaja vastaa yhteydenpidosta tilaajan valvojaan ja urakka-alueeseen rajoittuviin muihin talvihoitourakoiden edustajiin (esim. väylien hoito urakoitsijaan) Tilaaja huolehtii tiedotuksesta julkisille tiedotusvälineille. Urakoitsija vastaa tarvittaessa omien toimenpiteidensä edellyttämästä tiedotuksesta urakkaalueen kiinteistöille ITSENÄINEN TOIMINTA PÄIVYSTYSVASTUULLA Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja ilman erillisiä tilaajan määräyksiä siten, että urakkaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuksi laatuvaatimusten mukaisesti. Urakoitsija vastaa oman henkilöstönsä ja aliurakoitsijoidensa työsuojelusta ja työturvallisuudesta, sekä huomioi muun liikenteen liikenneturvallisuuden suorittaessaan kunnossapito töitä urakka-alueellaan. Urakoitsijalla on oltava urakka-aikana kaikkina vuorokauden aikoina päivystysnumerossaan tavoitettavissa henkilö, jolle voi ilmoittaa urakka-alueella olevasta häiriötilanteesta ja joka voi käynnistää tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet VALVOJAN ANTAMAT TEHTÄVÄT JA LAADUN SEURANTA 11.4 TYÖMAAKOKOUKSET 12 KUNNOSSAPITOLUOKAT 12.1 AJOVÄYLIEN KUNNOSSAPITOLUOKAT Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueella itsenäisesti ja omaan harkintaansa, sekä annettuihin ohjeisiin ja laatuvaatimuksiin perustuen, on urakan valvojalla oikeus suullisesti tai kirjallisesti määrätä urakoitsija ryhtymään toimenpiteisiin. Tällaisissa tapauksissa urakoitsijan edellytetään aloittavan kunnossapitotoimenpiteet kahden tunnin sisällä määräyksen saapumisesta, ellei tehtävän annon yhteydessä muuta sovita. Mikäli urakoitsija laiminlyö annetut tehtävät, on tilaajalla oikeus suorittaa tehtävät omana työnä tai teettää työt ulkopuolisella toimijalla ja periä toteutuneet kustannukset urakoitsijalta. Työmaakokouksien pitämisestä sovitaan aloituskokouksessa. Sopijaosapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan työmaakokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat ennakolta vähintään kaksi (2) työpäivää ennen työmaakokousta. Ajoväylät on jaettu kuuteen eri kunnossapitoluokkaan Hoitoluokka 1A on pääosin paljas. 6

7 Hoitoluokka 1 on pääosin paljas. Hoitoluokka 2A on suurimman osan ajasta paljas. Hoitoluokka 2 hoidetaan melko korkeatasoisesti, mutta pääosin ilman suolaa. Hoitoluokka 3A Tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Hoitoluokka 3, Tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria 1. luokkaa kuuluvat pääväylät 2. luokkaan kokoojakadut 3. luokkaan liittyvät / päättyvät asuntokadut. Kevyen liikenteen väylien kunnossapitoluokitus on yhtenevä rinnakkaisen kadun kanssa. Auraustoimenpiteet käynnistyvät kunnossapitoluokasta 1 ajoradan aurauksella, kun lumensyvyys 3 cm täyttyy, kunnossapitoluokassa 2 auraus käynnistyy, kun lumensyvyys 5 cm täyttyy. Mikäli ajoradan vieressä on kevyenliikenteenväylä, se aurataan välittömästi ajoradan aurauksen jälkeen. Kunnossapitoluokan 1 väylät on oltava aurattu klo 6:00 mennessä. Kun kunnossapitoluokan 1 kaikki väylät on aurattu, siirrytään kunnossapitoluokka 2 tiestölle, jne. Kunnossapitotöitä, auraus ja liukkauden torjuntaa on tehtävä pääsääntöisesti ennen liikenteen huipputunteja klo 7 ja klo 16, lukuun ottamatta mahdollisia poikkeuksellisia lumimyrskyjä KIINTEISTÖJEN KUNNOSSAPITOLUOKAT Auraustoimenpiteet käynnistyvät kiinteistöjen piha-alueella, kun lumensyvyys 3 cm täyttyy. 13 TALVIHOITOURAKKAAN KUULUVAT TYÖT 13.1 TIET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT Talvihoitourakka sisältää jäljempänä luetellut katualueiden talvihoitoon kuuluvat työt. Varsinaisten talvihoitotöiden lisäksi urakoitsijan tulee puuttua tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti hoitamillaan alueilla kolmansien osapuolten aiheuttamiin epäkohtiin, kuten luvaton yleisen alueen käyttö (esim. kiinteistöjen alueilta katualueelle työnnetyt lumet) Hiekoitushiekan poisto keväällä kaduilta ja kiinteistöjen pihoilta sekä kiinteistöjenpihojen pesu kuuluu myös talvihoitourakkaan. Urakoitsijan tulee kirjata ylös asiakaspalautteet, tarvittaessa vastata niihin sekä hoitaa omalta osaltaan vuoropuhelua huomioiden hyvän viestinnän ja tiedottamisen pelisäännöt. Teiden ja teihin liittyvien kaupungin kunnossapitovastuulla olevien kevyenliikenteen väylien ja katujen vierustojen pysäköintialueiden talvihoitotöihin (pois lukien kiinteistöjen ja yleisten alueiden tori, rautatieasemat jne. pysäköintialueet) kuuluvia töitä ovat mm. 7

8 - Lumen auraus, sohjon poisto sekä lumen lähisiirrot ja lumen kuormaus, - kuljetus lumenkaatopaikalle. - Ajoradan aurauksen yhteydessä aurataan myös linja-autopysäkit, liittymät kevyenliikenteen väylille / bussipysäkeille, keskikorokkeiden kulkuväylät. - Linja-auto pysäkkien katokset ja katosten edustat ovat myös pidettävä puhtaana lumesta. - Polanteen poisto ja pinnan tasaus ajoradoilla ja keväällä myös kevyenliikenteen väylillä. Polannetta poistettaessa risteysalueille ja kiinteistöliittymiin ei saa jäädä valleja. - Tarvittaessa jään poiston alikulkukäytävistä. - Liukkauden torjunta ajoradoilla ja kevyenliikenteen väylillä. - Jäätyneiden rumpujen ja kaivojen aukaisut. - Sulamisvesien haittojen torjunta ja paannejään poisto Runsaslumisina talvina alueille kasatut lumikasat eivät saa estää alueiden käyttöä, eikä näkyvyyksiä. Lumen kuljetus lumenkaatopaikalle kuuluu urakkaan KIINTEISTÖJEN PIHAT JA PYSÄKÖINTIALUEET 14 VAROTTAVAT KOHTEET, KATSELMUKSET Kaupungin piha-alueiden, pysäköintialueiden ja niille johtavien teiden ja väylien koneelliset lumityöt, liukkauden torjunta, polanteen poisto, sohjon poisto. Toimenpiteiden jälkeen kulkuväylille ei saa jäädä lumi/sohjo/polanne valleja. Runsaslumisina talvina alueille kasatut lumikasat eivät saa estää alueiden käyttöä, eikä näkyvyyksiä. Lumen kuljetus lumenkaatopaikalle kuuluu urakkaan. Kiinteistöjen piha-alueiden ja parkkipaikkojen aurausaikatauluissa huomioitavia: - Koulujen ja päiväkotien pihat on aurattava klo 7:00 mennessä. Liitteessä xx pihojen ja pysäköintialueiden hoidon laatuvaatimukset. Koulujen pihoille ja kulkuväylille määritetään urakan alkuun mennessä lasten turvallisuuden vuoksi toimenpidekieltoajat, (esim välituntien aikana ja koulujen loppumisen aikaan). Kaupungin omaisuudelle (mm. lämpötolpille, liikennemerkeille, istutuksille, nurmialueille jne.) talvikunnossapitotyöstä mahdollisesti aiheutuvat vauriot on urakoitsijan korjattava välittömästi kustannuksellaan tai viimeistään keväällä lumien sulettua. Mikäli urakoitsija ei korjaa aiheuttamiaan vaurioita, kaupunki korjauttaa ne kustannuksellaan ja pidättää korjauskulut urakoitsijalta. Urakoitavien piha-alueisiin rajoittuville yksityisille kiinteistöille ja muulle yksityiselle omaisuudelle mahdollisesti talvikunnossapitotyössä aiheutettujen vahinkojen korvauksista on urakoitsija velvollinen sopimaan suoraan vahingon kärsineen osapuolen kanssa. 8

9 14.1 ERITYISET KATSELMUKSET JA MITTAUKSET 15 TURVALLISUUS 15.1 LUVAT JA ILMOITUKSET 15.2 LIIKENNE 16 LAATU 16.1 LAADUNVARMISTUS 16.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakan alussa pidetään urakka-alueen katselmus. Urakan kuluessa pidetään tarvittaessa katselmuksia. Sopimuksen liitteenä turvallisuusasiakirja liite 2. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta ja ilmoitusten tekemisestä huolehtii urakoitsija. Työaikaisen liikenteen järjestely kuuluu urakoitsijalle. Koska talvihoitotöitä tehdään muun liikenteen seassa, kalustossa on oltava toimiva peruutussireeni ja kaikkiin suuntiin näkyvä(t) varoitusvilkku(t) ym lain vaatimat turvalaitteet. Liikennejärjestelyt on tehtävä asiallisesti siten, että häiriöt tienkäyttäjille ovat lyhytaikaisia. Tarvittaessa on käytettävä liikenteenohjaajaa, esim. lumia kuormattaessa ahtailla väylillä. Urakoitsijan on laadittava tarjouksen liitteeksi alustava toiminta- ja laatusuunnitelma, jota urakoitsija täydentää sopimuskatselmukseen mennessä. Tarvittaessa toiminta- ja laatusuunnitelmaa täydennetään myöhemmin urakan aikana. Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Tilaajan valvojien suorittama valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijalla tulee olla käytössä oleva GPS-seurantalaite urakakan aikana, kaikissa työkoneissa. Urakoitsijan tulee noudattaa työssä YSE :n mukaista laadunvalvontaa TALVIHOITOTOIMENPITEIDEN KÄYNNISTÄMINEN Toimenpiteet on käynnistettävä välittömästi, kun laatuvaatimusten raja-arvo / raja-arvot ylittyvät. 9

10 17 TYÖMAAN ORAGANISAATIO JA HALLINTO 17.1 TYÖVOIMA 17.2 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA 18 YMPÄRISTÖ 18.1 YMPÄRISTÖN SUOJELU 19 ASIAKIRJAT Urakoitsijan edellytetään käyttävän ammattitaitoista ja kokenutta työvoimaa, henkilöstöllä tulee olla kokemusta talvikunnossapito tehtävistä. Mikäli henkilöstössä on vähemmän kokemusta omaavia, perehdytys talvikunnossapitotöihin on tehtävä dokumentoidusti ja valvojan hyväksymänä. Henkilöstön tulee olla suomenkielentaitoinen mahdollisten asiakaskontaktien vuoksi. Työntekijöillä on oltava kuvallinen henkilökortti, josta ilmenee henkilön lisäksi hänen työnantajansa ja veronumero. Työhön osallistuvilla tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 kortti. Urakoitsijan on pidettävä asiamukaisesti numeroiduin sivuin varustettua ajopäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Urakoitsijalla on velvollisuus myös kirjata ajopäiväkirjaan saamansa asiakaspalautteet ja valvojan kommentit ja huomautukset. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Työkoneiden pitkäaikaista tyhjäkäyntiä on aina vältettävä. Työkoneita ei saa jättää seisomaan moottori käynnissä kiinteistöjen ilmanvaihto / raitisilmaottojen lähelle URAKKASOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS 19.2 ASIAKIRJOJEN JULKISUUS 20 SANKTIOT Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Urakassa noudatetaan talvikunnossapidon yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia ja Suomessa voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita. Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Mikäli asiakaspalautteet ja urakan valvojan havainnot osoittavat, ettei työn laatu ole vaatimusten mukainen, käytetään sanktioita. Sanktioihin johtavat syyt: - auraus on laiminlyöty ja lumensyvyys ylittyy - urakoitsija auraa aiheetta 10

11 - liukkaudentorjunta tekemättä - sohjon poisto tekemättä - urakkarajoissa / risteyksissä kulkemista haittaavat isot lumi/sohjo/polanne - vallit - urakkasopimuksen tai lainsäädännön edellyttämät asiakirjat toimittamatta Toistuvuus Sanktio 1 kerta Kirjallinen muistutus 0 2 kerta Sakko kerta Sakko kerta Sakko kerta Sopimuksen purkaminen Tilaajan edustaja reklamoi laatuvirheistä kirjallisesti (sähköpostilla) palveluntuottajalle. Sanktio kirjataan ajopäiväkirjaan. Sanktioon johtavasta syystä kirjataan laiminlyönnin aika, paikka ja toteamistapa. 21 VAKUUDET 21.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET 21.2 TILAAJAN VAKUUDET Tilaaja ei aseta vakuutta. 22 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 22.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN 22.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 22.3 HINTASIDONNAISUUS Toiminnan vastuuvakuutus tulee todentaa ennen töiden aloittamista. Sopimukseen perustuvat laskut ovat laskutettavissa, kun valvoja on hyväksynyt tehtyjen töiden mittaluettelon. Jos tilaaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, maksamattomalle määrälle suoritetaan määräajan ylittäneeltä ajalta korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva vuotuisen viivästyskorko Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahintaan eivät vaikuta urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. Hintojen, palkkojen ja lainsäädännöllisten toimenpiteiden muutosten vaikutusten suhteen noudatetaan YSE 1998 määräyksiä LISÄTYÖT Lisätöissä noudatetaan YSE 43, 44 ja 47 :n mukaista menettelyä. Lisätöissä noudatetaan tarjouksessa ilmoitettuja hintoja. Kaikista lisätöistä on sovittava kirjallisesti ennen työn alkamista. 11

12 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa urakan laajuutta ja laatuvaatimuksia, esim. kunnossapitotöitä käynnistävän lumen syvyyttä. Urakan laajuuden muuttuessa merkittävästi, määrämuutokset korvataan YSE 45 mukaisesti. 23 ERIMIELISYYDET 23.1 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riitaisuudet ratkaistaan, mikäli neuvottelulla ei päästä ratkaisuun, tilaajan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 12