Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Urakkasopimus (luonnos) Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015
Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Urakoitsija eli päätoteuttaja... 3 2 MUUT OSAPUOLET... 4 3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ... 4 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 4 5 SOPIMUSASIAKIRJAT... 5 6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS... 7 7 LAADUNVARMISTUS... 8 8 URAKKA-AIKA JA VÄLITAVOITTEET... 8 9 SAKOT JA SANKTIOT... 9 10 TAKUUAIKA... 10 11 VAKUUDET... 11 12 VAKUUTUKSET... 11 13 URAKKASUMMA... 11 14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN... 12 15 HINTASIDONNAISUUDET... 12 16 OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA... 12 17 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN... 13 18 VALVONTA... 13 19 TYÖNJOHTO... 13 20 TYÖSUOJELU... 13 21 YHTEISET TOIMITUKSET... 14 22 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 14 23 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA... 14 24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 15
Urakkasopimus (luonnos) 3/16 1 SOPIJAPUOLET Siltojen ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 1.1 Tilaaja Helsingin kaupungin rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto PL 1509 00099 Helsingin kaupunki Tilaajan edustajat sopimusasioissa ja työsuoritukseen liittyvissä asioissa: Projektinjohtaja Eero Sihvonen puh. (09) 3103 9448 eero.sihvonen@hel.fi 1.2 Urakoitsija eli päätoteuttaja Urakoitsija Oy Katuosoite Paikka Urakoitsijan edustajat sopimusasioissa ja työsuoritukseen liittyvissä asioissa: sopimusasioissa Nimi Yhteystiedot työsuoritukseen liittyvissä asioissa vastaava työnjohtaja Nimi Yhteystiedot
Urakkasopimus (luonnos) 4/16 2 MUUT OSAPUOLET Rakennuttaja Sama kuin tilaaja Rakennuttajakonsultti / turvallisuuskoordinaattori Siltainsinöörit TH Oy Keskuskatu 12 B 13 04600 Mäntsälä p. 046 126 9960 henry.niemi@siltainsinoorit.fi Pääurakoitsija Sama kuin urakoitsija Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) Pääurakoitsija Työmaapalveluista vastaava Pääurakoitsija Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat sovitaan kohdekohtaisesti erikseen. 3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ Sopimusehtoina noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 (jäljempänä YSE ) sekä rakennusviraston niihin muissa tähän hankintaan liittyvissä asiakirjoissa tekemiä muutoksia. 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakan kohde Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu suorittamaan Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakan HKR/KPO 2015-2016 nimisen urakan tarjouksen mukaisilla veloitusperusteilla ja toimimaan urakan pääurakoitsijana sekä työmaapalveluista vastaavana urakoitsijana.
Urakkasopimus (luonnos) 5/16 "Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016" muodostuu siltojen ja muiden taitorakenteiden rakenteellisista kunnossapitotehtävistä. Urakan hankkeet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella. Yksikköhintaiset kokonaisurakkakohteet on lueteltu tarjoushintalomakkeissa. Muut urakkaan kuuluvat työt selviävät urakan toteutuksen aikana. Tilaajan edustaja ohjelmoi urakan korjaus- ja ylläpitotoimenpiteet. Vuoden 2015 ylläpitotoimenpideohjelma luovutetaan urakoitsijalle käytyjen sopimusneuvottelujen jälkeen. Tilaaja täydentää ohjelmaa vuoden aikana. Pääsuoritusvelvollisuus Viite YSE 1 Urakkaan kuuluvat YSE 1 :n mukaisesti kaikki sopimusasiakirjoissa urakoitsijalle määritellyt urakan työt saatettuna täysin valmiiksi sekä pääurakoitsijan ja työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet. Sivuvelvollisuudet Viite YSE 2 Urakkaan kuuluvat urakoitsijan oman suorituksen osalta kaikki valmiin työn edellyttämät YSE 2 :n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvoitteisiin. Työmaapalvelut Viite YSE 3 Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. Työmaan johtovelvollisuudet Viite YSE 4 Pääurakoitsija on työmaan päätoteuttaja ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. 5 SOPIMUSASIAKIRJAT Viite YSE 12 Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja.
Urakkasopimus (luonnos) 6/16 Viite YSE 13 Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 13 :n poiketen alla esitetyn mukainen, sekä täydennettynä siten, että turvallisuusasiakirja on urakkaohjelman osa. Urakka-asiakirjaluettelo A. Kaupalliset asiakirjat Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys 1 Urakkasopimus - 2 Mahdollinen lisäkirje 3 Tarjouspyyntö 29.1.2015 4 Urakkaohjelma, 29.1.2015 ja sen liitteet Turvallisuusasiakirja, 29.1.2015 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja *) yleisillä alueilla (1/2013) Kaivutyöt ja tilapäiset *) liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla (1.4.2014) Esteettömän ympäristön *) suunnitteluohjekortti SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt MVR -mittari, lomake Tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkastuslista 5 YSE 1998 RT 16-10660 *) 6 Sillanrakentamisen ja -korjaamisen *) arvonmuutos-perusteet - SAP 2014 7 Tarjous ja hinnoitellut tarjoushintalomakkeet B. Tekniset asiakirjat 8 U-6259 Pitäjänmäenpolun kevyen liikenteen silta korjaustarveselvitys pvm:ltä 29.1.2015 ja sen liitteet: Liite 1, Sillan perusraportti Liite 2, Sillan suunnitelmapiirustukset, 1 kpl pdf-tiedosto Liite 3, Normaalipiirustus 29400/717, tippuputki Ø 90 ja salaoja Liite 4, Tyyppipiirustus tippuputki
Urakkasopimus (luonnos) 7/16 R15/DT1 Liite 5, Korkea suojaverkko R15/DK 4-2 9 SILKO-ohjeet: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/ww w/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpid on_ohjeet/sillat/korjausohjeet/silko#. U6cHU42KCpo *) 10 Siltojen hoidon ja ylläpidon *) laatuvaatimukset (TIEH 2200023-04) 11 InfraRYL Infrarakentamisen yleiset *) laatuvaatimukset soveltuvin osin 12 Tienpidon tekniset ohjeet (pdf-kooste *) 30.4.2014)"-luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut /pdf7/tienpidon_tekniset_ohjeet_30.4.2 014_web.pdf 13 Tienpidon tekniset ohjeet (1.5.2014 *) jälkeen ilmestyneet)"-luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut /pdf7/tienpidon_tekniset_ohjeet_uusim mat_web.pdf *) merkittyjä asiakirjoja ei toimiteta tarjouspyynnön yhteydessä, eikä liitetä sopimuskansioon. Urakoitsijan tulee hankkia kyseiset asiakirjat kustannuksellaan käyttöönsä. Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. 6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Lupien hankkiminen Viite YSE 8 Urakoitsija hankkii työsuoritukseen liittyvät luvat ja vastaa niiden kustannuksista. Tilaaja vastaa kuitenkin liikennejärjestelyluvista perittävistä maksuista. Suunnitelmien toimittaminen Viite YSE 8 Tarvittavien rakennussuunnitelmien toimitusaikataulu sovitaan erikseen työmaakokouksissa.
Urakkasopimus (luonnos) 8/16 Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Viite YSE 7 ja 8 Sovitaan työmaakokouksissa. 7 LAADUNVARMISTUS Viite YSE 9 Laadunvarmistusmenettely on esitetty Urakkaohjelmassa. Viite YSE 10 Louhintatöissä noudatetaan erillistä laatusuunnitelmaa. 8 URAKKA AIKA JA VÄLITAVOITTEET Viite YSE 17 Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakkaaika alkaa urakkasopimuksen allekirjoituspäivästä lukien ja se jatkuu 31.12.2016 saakka. Sopijapuolet voivat sopia urakka-ajan jatkamisesta enintään kahdella (2) optio-vuodella. Ensimmäisen optiovuoden käyttämisestä on sovittava viimeistään vuoden 2016 lokakuun loppuun mennessä. Toisen optiovuoden käyttämisestä on sovittava viimeistään vuoden 2017 lokakuun loppuun mennessä. Optiovuosien käyttö edellyttää molempien osapuolien hyväksymistä. Urakan ensimmäinen optiovuosi alkaa 1.1.2017 ja päättyy 31.12.2017. Urakan toinen optiovuosi alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Urakka-ajan tai optiovuoden päättyessä urakoitsija on velvollinen avustamaan tilaajaa sopimusvelvoitteiden siirtämisessä uudelle urakoitsijalle tai tilaajan itsensä hoidettavaksi. Urakoitsijalla on oikeus saada tästä aiheutuvasta työstä korvaus. Avustamisvelvollisuus alkaa jo ennen urakka-ajan päättymistä, kun urakkasopimus on irtisanottu tai purettu tai kun tilaaja ilmoittaa aloittavansa hankinnan valmistelun, joka koskee tämän urakkasopimuksen kohteena olevaa urakkaa. Ellei toisin ole sovittu, velvollisuus jatkuu korkeintaan siihen asti, kun 12 kuukautta on kulunut urakkasopimuksen päättymisestä. Urakassa on seuraavat välitavoitteet: Välitavoite 1: U-6259 Pitäjänmäenpolun kevyen liikenteen sillan korjaustyö tulee tehdä 3.6.2015-31.7.2015 välisenä aikana, mikäli tilaaja teettää kokonaishintaisen kohteen.
Urakkasopimus (luonnos) 9/16 Välitavoite 2: Urakan töitä tulee olla tehtynä vähintään 250.000,00 euron arvosta (alv 0%) 31.7. mennessä vuosina 2015 ja 2016, mikäli tilaajalla on esittää urakoitsijalle töitä tällä summalla. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle esimerkiksi työmaakokouksessa, mikäli töitä ei ole tähän välitavoitteeseen nähden riittävästi. Töiden valmistuminen: Tilaajan työlistalle osoittamien kohteiden tulee olla valmiina vuosittain seuraavasti: Vuoden 2015 töiden tulee olla valmiit 31.12.2015 Vuoden 2016 töiden tulee olla valmiit 31.12.2016 Talviaikana 1.1. ja 31.3. välisenä aikana tehdään vain tilaajan osoittamat työt sääolosuhteiden niin salliessa Urakoitsijan tulee laatia toteutuneista töistä vuosittainen laaturaportti, joka tulee luovuttaa tilaajalle seuraavasti: Vuoden 2015 töiden laaturaportti tulee luovuttaa 29.2.2016 mennessä. Vuoden 2016 töiden laaturaportti tulee luovuttaa 28.2.2017 mennessä. Urakoitsijan tulee varata urakkaan resursseja siten, että pääosa töistä tehdään vuosittain 1.4. - 31.10. välisenä aikana. Urakka on kaksivuotinen ja se päättyy 31.12.2016. Mikäli ensimmäinen optiovuosi toteutuu, urakka päättyy 31.12.2017. Mikäli toinen optiovuosi toteutuu, urakka päättyy 31.12.2018. 9 SAKOT JA SANKTIOT VIIVÄSTYSSAKKO Viite YSE 18 Urakkasuorituksen viivästyessä kohdassa 8 mainituista määräajoista tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkona: Välitavoitteiden 1. ja 2. viivästyssakko on 2.500,00 (alv 0 %) jokaiselta alkavalta viivästysviikolta, kuitenkin enintään 15 viikolta. Hätäkorjausten osalta viivästyssakko on 1.000,00 (alv 0 %) jokaiselta alkavalta työpäivältä, mikäli työkohteen aloitus tai valmistuminen viivästyy. SANKTIO VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN VAIHTAMISESTA Mikäli urakoitsija vaihtaa nimeämänsä työnjohtajan sopimuskauden tai optiokauden aikana on tilaajalla oikeus periä urakoitsijalta vaihdosta
Urakkasopimus (luonnos) 10/16 sakkoa 10.000,00 euroa / vaihto. Vaihdon syy ei vaikuta perittävään sakkoon. Vastaavan työnjohtajan vaihtamista koskevat säännöt: 1. Vastaavan työnjohtajan saa vaihtaa vain pakottavasta syystä (ei saa esim. siirtää konsernin sisällä toisiin tehtäviin) 2. Vastaava työnjohtaja on korvattava vähintään yhtä pätevällä ja kokeneella, tilaajan hyväksymällä henkilöllä 3. Urakoitsija vastaa vaihdosta aiheutuvista kustannuksista 4. Tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus, mikäli urakoitsija ei pysty esittämään vaihdetun vastaavan työnjohtajan tilalle yhtä pätevää ja kokenutta henkilöä SOPIMUKSEN PURKAMINEN Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa urakkaohjelman kohdassa 6 mainittuja sanktioita on jo käytetty vähintään kolme kertaa, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 :ssä. MUUT SOPIMUSSANKTIOT Muita sopimussakkoja määritettäessä noudatetaan YSE:n 18 :n sijasta Urakkaohjelman kohdan 6 sanktioiden määräytymisperusteita. 10 TAKUUAIKA Viite YSE 29 Urakan yleinen takuuaika alkaa vuosittain vastaanottotarkastuksesta ja päättyy kahden (2) vuoden kuluttua kyseisestä vastaanottotarkastuksesta. Sillan eristyksen, liikuntasaumalaitteiden ja teräsrakenteen maalaustöiden takuuaika on viisi (5) vuotta. Takuuaika alkaa vuosittain vastaanottotarkastuksesta. Yleisen takuuajan päättyessä pidetään YSE 74 :n mukaisesti takuutarkastus. Urakan vastaanottotarkastuksessa kirjattujen työvirheiden korjaamista varten tilaajalla on oikeus pidättää maksamattomasta urakkasummasta virhettä vastaava määrä. Summa maksetaan urakoitsijalle hyväksytysti tehtyjen korjausten jälkeen.
Urakkasopimus (luonnos) 11/16 11 VAKUUDET Urakoitsijan vakuudet Viite YSE 36 Rakennusajan vakuuden suuruus on YSE:n 36. :stä poiketen 80.000,00 euroa / vuosi, jonka tulee olla voimassa 31.3.2017 saakka. Mahdollisten optiovuosien rakennusajan vakuus on samoin 80.000,00 euroa / optiovuosi ja jonka tulee olla voimassa kolme kuukautta yli optiovuoden rakennusajan. Vuosittaisen takuuajan vakuuden suuruus on 16.000,00 euroa, minkä tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Tilaajan vakuudet Viite YSE 37 Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuuksia. 12 VAKUUTUKSET 13 URAKKASUMMA Viite YSE 38 YSE 1998 38 kohdan 10 mukaisen toiminnan vastuuvakuutuksen lisäksi urakoitsijan on hankittava toiminnan vastuuvakuutus palo- ja räjähdysalttiiden aineiden ulkopuolisille aiheuttaman vahingon varalta. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 :n mukaisesti vahinkovakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen tulee olla arvonlisäverolliselta arvoltaan 200.000,00 / vuosi. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa tilaajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Edellä olevan lisäksi urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE 1998:n mukainen toiminnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään 200.000,00 euroa. Urakoitsijan vakuutusten tulee kattaa urakoitsijan toiminnasta aiheutuvat ympäristövahingot sekä tilaajalle ja kolmansille aiheutuvat vahingot. Päätoteuttajana urakoitsija varmistaa, että kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden, aliurakoitsijoiden, alihankkijoiden ja työvoimaa vuokraavien yritysten työntekijöillä on joko Suomen lain mukainen tai kattava tapaturmavakuutus. Viite YSE 39 Urakoitsijan on hinnoittelussaan otettava huomioon työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset.
Urakkasopimus (luonnos) 12/16 Tarjoushintalomakkeissa tarjotut yksikköhinnat ovat sitovia. Urakkahinta muodostuu yksikköhinnoilla tai muilla erikseen sovituilla hinnoilla toteutettujen työkohteiden ja työmäärien mukaisesti. Hankinnan arvioitu arvo on sopimuskaudella 1.600.000,00 euroa ja mahdolliset optiovuodet mukaan lukien yhteensä 3.200.000,00 euroa. 14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Viite YSE 40 Urakan työkohteiden kustannuksien maksaminen on esitetty urakkaohjelman kohdassa 9. 15 HINTASIDONNAISUUDET Viite YSE 48 Viite YSE 49 Urakan perusvuosien 2015-2016 työt tehdään urakoitsijan tarjouksessaan antamilla yksikköhinnoilla, sekä kokonaishintakohteen kokonaishinnalla. Mikäli tilaaja ja urakoitsija molemmat käyttävät optio-oikeuden hyväkseen tehdään urakan yksikköhintoihin indeksitarkastus YSE 1998 poiketen kunkin optiovuoden alussa. Optiovuosien indeksitarkistus tehdään maanrakennuskustannusindeksin perusvuoden 2000=100 sillanrakennustöiden osaindeksillä. Optiovuoden indeksinä käytetään alkavan optiovuoden tammikuun indeksiä, jota verrataan tarjouksen jättöajankohdan (02 / 2015) indeksin pistelukuun. YSE 1998 poiketen, yksikköhintojen indeksitarkistuksessa huomioidaan ainoastaan hintoja nostava indeksivaikutus. Mikäli indeksitarkistus osoittaa hintoja laskevan vaikutuksen, toteutetaan työt alkuperäisen tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. 16 OMISTUSOIKEUS JA VAHINGONVAARA Viite YSE 51, 52, 53 Omistusoikeus on YSE 51, 52 ja 53 mukainen. Vahingonvaara on YSE 55 mukainen.
Urakkasopimus (luonnos) 13/16 17 LISÄ JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN Viite YSE 59 Kaikista hinta- ja määrämuutoksista on sovittava tilaajan kanssa urakkaohjelman kohdan 10 mukaisesti. Viite YSE 46, 59 Tämän urakan töitä ovat oikeutettu tilaamaan kohdassa 1.1 esitetyt tilaajan vastuuhenkilöt. Muut tilaamiseen oikeutetut henkilö sovitaan työmaakokouksissa. 18 VALVONTA Viite YSE 59 Tilaajan edustajaorganisaatio on esitetty sopimuksen kohdassa 1.1. Organisaation henkilömuutokset ja lisäykset kirjataan työmaakokouksissa. Viite YSE 60 Tilaajan asettama työmaan valvoja ja turvallisuuskoordinaattori on esitetty kohdassa 2. 19 TYÖNJOHTO Viite YSE 56 1. Urakan vastaava työnjohtaja on N.N. Viite YSE 56 2. Urakoitsijan edustajana on työpäällikkö N.N. 20 TYÖSUOJELU Viite YSE 57 Urakoitsijan työturvallisuudesta työkohteissa vastaa N.N. Urakoitsijan on vaadittaessa ilmoitettava omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset työmaan vastaavalle työnjohtajalle ja tilaajalle.
Urakkasopimus (luonnos) 14/16 21 YHTEISET TOIMITUKSET Viite YSE 66 Yhteisistä toimituksista on sovittu seuraavaa: Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina noin kerran kuukaudessa. 22 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tiedonantovelvollisuus verottajalle Mikäli yhteisen rakennustyömaan arvo ylittää 15.000 euroa, on päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa verottajalle tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Urakoitsijan tulee hankkia verottajalta tätä urakkaa varten työmaa-avain, jonka avulla tiedot annetaan. Tiedot annetaan myös aliurakoitsijan henkilöistä, mikäli aliurakoitsijan työkohteessa suorittaman työn kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa ilman arvon lisäveroa. Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on sopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos urakoitsija työnantajana ei noudata em. vähimmäisehtoja. Toiminnan jatkuvuuden hallinta Osapuolet toteavat, että Palveluntarjoajan häiriönsietoa ja palveluiden toimitusvarmuutta voidaan kehittää toiminnan jatkuvuussuunnittelun avulla. Osapuolet korostavat lisäksi yhteistyön merkitystä toimintavarmuuden hallinnassa. Näistä syistä osapuolet liittävät tämän sopimuksen liitteeksi toiminnan jatkuvuuden hallintaa koskevat suositukset: http://www.huoltovarmuus.fi/mediabank/200.pdf Palveluntarjoaja on tutustunut kyseisiin suosituksiin ja verrannut omaa toimintaansa niihin. Palveluntarjoaja ottaa toiminnassaan suositukset huomioon ja pyrkii, niiltä osin kuin se on liiketaloudellisesti perusteltua, täyttämään kyseiset suositukset tämän sopimuksen voimassaoloajan. 23 SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN ERITYISTILANTEISSA 1. Tilaajalla on oikeus irtisanoa urakkasopimus päättymään välittömästi, jos urakoitsijaa rasittaa hankintalain (348/2007) 53 :ssä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai 54 :n 1 momentin 3-6 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen
Urakkasopimus (luonnos) 15/16 poissulkemisperuste, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen. 2. Tilaajalla on oikeus irtisanoa urakkasopimus päättymään välittömästi, jos urakoitsijan taloudellisten tai muiden olosuhteiden havaitaan muuttuneen olennaisesti niin, ettei voida olettaa urakoitsijan täyttävän urakkasopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä luotettavaa selvitystä velvoitteiden täyttämisestä anneta. Irtisanominen on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun tilaaja sai tiedon irtisanomisperusteen olemassaolosta. 3. Ennen irtisanomista tilaajan on huomautettava asiasta urakoitsijalle ja varattava tälle mahdollisuus selvityksen antamiseen kohtuullisessa ajassa. 4. Jos tilaaja irtisanoo urakkasopimuksen kohtien 1. tai 2. perusteella, urakoitsijalla on oikeus saada täysimääräinen maksu urakkasopimuksen päättymishetkeen mennessä tuotetuista palveluista, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen urakkasopimuksen päättymisen johdosta. 24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Viite YSE 92 Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään Helsingin käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Paikka Allekirjoitukset Tilaaja N.N. Ylläpitotoimiston päällikkö N.N. Katu- ja puisto-osaston päällikkö
Urakkasopimus (luonnos) 16/16 Urakoitsija N.N. N.N.