Pohjolankatu 14 74100 IISALMI URAKKAOHJELMA Asfalttipäällystystöiden urakkaohjelma 2017
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Iisalmen kaupungin tekninen keskus. Tilaajana toimii Iisalmen kaupungin tekninen keskus. 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteina ovat eri puolilla Iisalmen taajama-aluetta sijaitsevat, yleisellä liikenteellä olevat kadut ja tiet sekä muut liikenne- ja yleiset alueet. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat liitteessä 1, Asfalttityökohteet 2017, lueteltujen kohteiden päällystys- ja jyrsintätyöt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Kohdeluettelossa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä, eivätkä sido tilaajaa. Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii tai laadituttaa ehdotuksen suhteutuksesta eli rakeisuudesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta (mahdolliset lisäaineet mukaan lukien) sen mukaan, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanotaan. Suhteutusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla. 2(17)
URAKKAOHJELMA 2017 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt. Yhteiset työt Asfalttipäällystetyöt Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla ). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun ylläpitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Tarvittaessa tilaaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (esim. kiertotiet, bussireittien järjestelyt, sulkemiset, yksisuuntaistamiset). Jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella. Jos tilaajan asfalttirouhetta tai vanhan asfaltin murskauksessa saatua asfalttimursketta käytetään asfalttimassan valmistukseen siitä otetaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella satunnaisnäytteitä ennen massan valmistukseen ryhtymistä. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raakaainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta, mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus, valmiin sauman liuostus, työaikaiset suunnitelmat. 3(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI Uusioasfalttipäällystetyöt Uusioasfaltointitöiden yksikköhintoihin on sisällytettävä samat osatekijät kuin asfaltointitöihin. Hinnat annetaan arvolle RC50 (vanhan asfaltin osuus massasta 50 %). Urakoitsija on velvollinen vastaanottamaan antamallaan hyvitys- / veloitushinnalla koneasemalleen tilaajan toimittaman vanhan asfaltin palat ja jyrsintärouheen. Tilaaja on kustannuksellaan selvittänyt toimittamansa materiaalin laadun.. Tilaaja teettää vähintään niin suuren osan asfaltointitöistä uusioasfaltilla, että sen toimittama vanha asfaltti voidaan niihin käyttää. Tästä osasta uusioasfaltointitöitä maksetaan urakoitsijan tarjouksen mukainen hinta, kuitenkin enintään vastaavan asfaltointityön hinta. Vuoden 2017 asfaltointiurakkaan ei sisälly uusioasfalttipäällystetöitä. Sirotepintaus (SIP) 4(17) Sirotepintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt: sidotun alustan liimaus ja tasaus yksikköhintaluettelossa mainituilla hinnoilla alustan puhdistus tasauksen jälkeen sideaineen levitys kiviaineksen levitys ja tiivistys Vuoden 2017 asfaltointiurakkaan ei sisälly sirotepintausta. Sorakadun pintaus (SOP) Alusta- ja esityöt Sitomaton alusta Sorakadun pintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt: alustan muotoilu tasausmurskeella ja sen tiivistys (tasaukseen käytettävän kiviaineksen määrä ja raekoko on sovittava tapauskohtaisesti) sideaineen levitys kiviaineksen levitys ja tiivistys Vuoden 2017 asfaltointiurakkaan ei sisälly sorakadun pintausta. Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla. Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen täysin valmiiksi ja suorittaa kaivon kansien ja sulkujen säädön murskepinnan tasoon sekä lähtösaumojen leikkauksen.
URAKKAOHJELMA 2017 Sidottu alusta Muut työt 3.1.2 Urakkarajat Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin. Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta ja ympäryksen paikkauksesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Jyrsintä ja päällystystyöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. Jos lähtösaumat on loivennettu, päällystystyö on tehtävä kolmen viikon kuluessa. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten puhjenneiden kohtien paikkaus ennen päällystystyötä. Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä tilaaja ole tiedottanut kannesta urakoitsijalle, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoitsija on näistä korvausvelvollinen. Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta: - kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) päällystettävällä alueella Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai nostotöitä kohteessa, jossa on useampia päällystekerroksia tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kummastakin työvaiheesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kansisto nostetaan tulevan kulutuskerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutuskerrostyön yhteydessä, syntyvistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä ellei tästä ole muuta sanottu. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat on noudettavissa tilaajan osoittamasta paikasta veloituksetta. Mikäli urakassa käytetään massan valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei urakoitsija saa käyttää niitä muille tilaajille tehtäviin töihin. 3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat Tilaaja tekee työkohteissa asfalttipohjatyöt murskepohjille sekä pintauskohteissa irrottaa kaivonkannet ja venttiilihatut etukäteen. 5(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Tilaajan hankkii tarvittaessa kohdekohtaiset työluvat arkisin klo 7.00 18.00 välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija. 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat viranomaisluvat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 6(17)
URAKKAOHJELMA 2017 Tilaaja hoitaa ympäristön suojelua koskevat lupa- ja ilmoitusasiat niiden asemapaikkojen osalta, jotka se luovuttaa urakoitsijan käyttöön. Osapuolten on noudatettava lupaehtoja. Tilaaja tai tilaajan toimeksi antamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemäri- ja muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansistoon kuuluu varsinainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet). Tilaaja tekee sirotepintauksen ja sorakadunpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita. Tilaaja puhdistaa tarvittaessa valmiin päällysteen ennen tilaamiaan tasaisuusmittauksia. Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä: vanhan päällysteen koneellisen puhdistuksen korkeus- ja sijaintimerkinnät sitomattoman alustan viimeistely- ja tasaustöitä reunakivien ja päällystekivien asennustöitä tilaaja suorittaa pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan rakentamisen ja viimeistelyn 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) Asfalttiurakan asiakirjat 2005, arvonmuutosperusteet (PANK ry, Suomen Kuntaliitto) h) määrämittausohje Infra RYL 2006 i) tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT 7(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI j) päällystystöiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset k) Asfalttiurakan asiakirjat 2005, yleinen työselostus (PANK ry, Suomen Kuntaliitto ry) l) Voimassa olevat Asfalttinormit m) Yleiset laatuvaatimukset, Infra RYL 2010 ja työselostukset n) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu-alueilla o) piirustukset Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA 6.1.1 Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt 29.5.2017. Työkohteet on suoritettava työkohdeluettelon mukaisessa aikataulussa. Urakoitsijan on aloitettava työt yhden viikon kuluessa siitä, kun työkohde on osoitettu ja suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi. Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin klo 7.00-18.00 välisenä aikana. 6.1.2 Töiden valmistuminen 6.1.3 Välitavoitteet Urakan on oltava valmiina viimeistään 13.10.2017. Työt on suoritettava tilaajan antamaa työjärjestystä noudattaen. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. 6.2.1 Yksittäisen kohteen viivästyssakko 8(17)
URAKKAOHJELMA 2017 Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa, eikä sen osalta peritty sakko vähennä koko urakan osalta perittävää viivästyssakkoa. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisestä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö on alkanut normaalilla teholla. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa tai alkukatselmuksessa sovitusta valmistusajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 300 +1,0 % kohteen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 300 + 1,0 % päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jyrsintyön hinta mukaan lukien. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita. 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET 7.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 9(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 98 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 36 ). Sorakadun sirotepintauksen takuuaika on yksi vuosi. Pintauksen laatu arvostellaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä, kun irtonainen kiviaines on harjattu pois. Pintauksen takuuaika ei koske kuitenkaan risteysalueita, jyrkkiä mäkiä eikä muita sellaisia kohtia, joissa raskaan liikenteen aiheuttama pistekuormitus on aiheuttanut pintaukseen vaurioita. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78 81 :n perusteella. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 VAKUUTUKSET 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN 10(17) Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. Urakka on kolmivuotinen yksikköhintainen kokonaisurakka, joka perustuu v. 2017 tarjottuihin kiinteisiin yksikköhintoihin. Sideaineen hintaa seurataan bitumi-indeksillä kuukausittain. Urakka-aikaa on mahdollista jatkaa yhteisellä päätöksellä ja tarjotuilla v.2017 yksikköhinnoilla yhteensä kahdella optiovuodella, joista kummastakin päätetään erikseen. 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 8.2.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2.2 Maksusuoritukset
URAKKAOHJELMA 2017 Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut on lähettävä jokaisesta työkohteesta erikseen ja niissä on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärät sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja asfalttipäällysteen laatu. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko. 8.2.3 Pidätykset Ellei muutoin ole sovittu, tilaaja pidättää urakan viimeisistä, erikseen sovittavista maksueristä 10 % suuruisen erän laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Pidätetty summa maksetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on tilaajan puolelta hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys tehty. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE 98 42 ). 8.3 HINTASIDONNAISUUDET Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa. 8.3.1 Kustannusindeksi Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.3.2 Yksikköhintojen muunnokset / muutokset Neliömetrihinta ( /m 2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Sideaineen hinnanmuutos otetaan huomioon siten, että vertailukohtana on bitumi-indeksi 2010=100, elokuun 2016 indeksi. Muutosten suuruus lasketaan bitumi-indeksin avulla. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. 11(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 8.3.3 Poikkeavan työajan korotus Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo 22.00 7.00) tai pyhätyönä (la klo 18.00 ma klo 07.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 40 %. Korotus ei koske jyrsintöjä. 8.4 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava mahdollisimman pian työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE 98 45 ). Tarjoukseen sisältyvän muutos- ja lisätöissä käytettävän yksikköhintaluettelon yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakoitsijan tulee tarjousta laatiessaan lisätä muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluetteloon ne lähetetystä luettelosta mahdollisesti puuttuvat yksikköhinnat, joita hänen käyttämänsä työmenetelmän yhteydessä voi esiintyä, sekä täydentää luetteloa muutenkin niiltä osin kuin havaitsee siinä puutteellisuuksia. Tarjouksessa esitetyn yksikköhinnan tulee olla oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin nähden. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjous, jos epäsuhde on ilmeinen. 12(17)
URAKKAOHJELMA 2017 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Urakoitsijalla on oltava aiempaa kokemusta vastaavista asfaltointitöistä. Urakoitsijan työpäälliköllä on oltava joko 5 vuoden valmistumisen jälkeinen työkokemus asfalttialalta ja vähintään AMK insinöörin tutkinto tai 10 vuoden valmistumisen jälkeinen työkokemus asfalttialalta ja vähintään rakennusmestarin koulutus ja vastuullisella työnjohtajalla ja hänen varamiehellään viiden vuoden valmistumisen jälkeinen työkokemus asfalttialalta ja vähintään rakennusmestarin koulutus, lisäksi heidän tulee olla suorassa työ- /sopimussuhteessa urakoitsijaan. Vastuulliselta työnjohtajalta, työnjohdolta sekä urakoitsijan hankkeeseen osallistuvilta muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, tarvittaessa on esitettävä kielitodistus sekä työntekijöiltä suomen kielen suullista taitoa. Tilaaja pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. 10.2 TYÖMAAKOKOUKSET 13(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 98 75 ). 10.4 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 10.5 VASTAANOTTOTARKASTUS Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet. 10.6 TAKUUTARKASTUS Takuutarkastus pidetään YSE 98 74 :n mukaisesti. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät tämän julkaisun liiteasiakirjan "Arvonmuutosperusteet" mukaisesti. Asfalttimassojen ohjearvot ja laatuvaatimusluokat on esitetty asiakirjoissa. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä, CE-merkityjä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoitukses- 14(17)
URAKKAOHJELMA 2017 sa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennakkosuhteutus yleensä välttämätön. 11.2 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täytejauheja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta sekä sirote- pintausja sorakadunpintaustöiden sideaineen levitykseen liittyviä tarkistuksia (kg/m 2 ). 11.3 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS 11.3.1 Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 11.3.2 Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteutukseksi (kokemusperäinen suhteutus) käyttötarkoitus huomioon ottaen. 11.3.3 Työnaikainen laadun seuranta Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Menetelmässä on annettu ohjeet massanäytteiden otosta kuormasta, sekoittimen alta, ajoradalle levitetystä massasta, pintauksista, valuasfaltinkeittimestä, asfalttirouheesta sekä poranäytteiden otosta. Urakkasopimusasiakirjoissa määrätään mitä näytteitä otetaan ja mitkä ominaisuudet niistä tutkitaan. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan ellei toisin sovita. 15(17)
URAKKAOHJELMA 2017 IISALMEN KAUPUNKI 11.3.4 Valmiin päällysteen tutkiminen Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja poranäytteiden perusteella. Asfalttinormien mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärän, tyhjätilan ja mahdollisesti massan koostumuksen selvittämiseksi urakoitsija ottaa poranäytteet, paikkaa näytteenottoreiät ja toimittaa ne yhteisesti sovittuun laboratorioon. Näytteiden otossa noudatetaan menetelmää SFS-EN 12697-27. Varsinaisista laboratoriotutkimuskustannuksista vastaa urakoitsija. Ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu, voidaan erikoistapauksissa ja erikseen sovittaessa poranäytteistä tutkia myös kulumiskestävyys sivurullakokeella, PANK 4209 (EN 12697-16) tai ohuissa hienorakeisissa päällysteissä muilla hyväksytyillä menetelmillä esim. Prall-menetelmällä ja deformaatiokestävyys jaksoittaisella virumiskokeella, PANK 4208 (pren 12697-25). Pyöräurituskoe PANK 4205 (SFS-EN 12697-22) edellyttää päällysteestä sahattuja suurempia laattoja. Näytteet ottaa ja toimittaa urakoitsija omalla kustannuksellaan yhteisesti sovittuun laboratorioon. Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan tilaajan käräjäoikeudessa (YSE 98 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - kaivonkansistot, luonnonreunakivet, nupu- ja noppakivet, jyrsintärouhe Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon, os. Kaupungin keskusvarikko, Teollisuuskatu 2. 13.2 ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE 16(17)
URAKKAOHJELMA 2017 Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa tarvittaville viranomaisille Iisalmen kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Urakoitsijan on ilmoitettava vaaditut tiedot veroviranomaiselle. 13.3 OPTIO URAKAN JATKAMISESTA Tilaajalla on oikeus ilman uutta tarjouskilpailua jatkaa urakkaa tarjotuilla yksikköhinnoilla valitun urakoitsijan kanssa kaksi lisävuotta 2020 ja 2021, jos tilaaja ja urakoitsija yhdessä niin päättävät. Kunkin optiovuoden käyttöönotosta sovitaan sopijapuolten kesken erikseen. Iisalmen kaupunki, tekninen keskus 30.1.2017 Juha Rönkkö Juha Rönkkö Liitteet - Työkohdeluettelo 2017 - Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 17(17)