URAKKAOHJELMA Päällysteurakan urakkaohjelma

Transkriptio

1 LIITEASIAKIRJA Hyvinkään kaupunki Tekninen keskus,kuntatekniikka Päällysteurakan urakkaohjelma

2 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuttaja Tilaaja Rakennuskohde URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS Urakkamuoto Maksuperuste Urakkasuhteet URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Pääsuoritusvelvollisuus Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkarajat Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Muut velvollisuudet Työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuudet TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat URAKKA-AIKA Suoritusaika Töiden aloitus Töiden valmistuminen Välitavoitteet Viivästyssakko Yksittäisen kohteen viivästyssakko Muut sanktiot VAKUUDET JA VAKUUTUKSET Urakoitsijan vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuaika ja takuuajan vakuus Tilaajan vakuudet Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen (21)

3 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Ennakko Maksusuoritukset Pidätykset Hintasidonnaisuudet Kustannusindeksi Yksikköhintojen muunnokset Poikkeavan työajan korotus Pienten työkohteiden korotus Työmäärien mittaus Suunnitelma- ja hintamuutokset ORGANISAATIOT Tilaajan organisaatio/edustajat Urakoitsijan organisaatio/edustajat YHTEISET TOIMITUKSET Katselmukset Työmaakokoukset Työmaapäiväkirja Käyttöönottotarkastus Vastaanottotarkastus Takuutarkastus LAADUNVARMISTUS Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Tilaajan laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvarmistus Laatusuunnitelma Ennakkokokeet Työnaikainen laadun seuranta Valmiin päällysteen tutkiminen RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Ilmoitukset verohallinnolle...21 Urakkaohjelman liitteet 3(21)

4 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA Rakennuttaja on Hyvinkään kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Hyvinkään kaupungin, Teknisen keskuksen, kuntatekniikkayksikkö. 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteina ovat eri puolilla Hyvinkään kaupunkia sijaitsevat yleisellä liikenteellä olevat kadut ja tiet sekä muut liikenne- ja piha-alueet. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintainen kokonaisurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakkaan kuuluvat kaikki liitteessä 1 lueteltujen kohteiden päällystys-, pohjaja jyrsintätyöt tässä urakkaohjelmassa esitetyssä laajuudessa. Kohdeluettelossa ilmoitetut pinta-alat, tonnimäärät yms. ovat likimääräisiä ja ilmoittavat vain suuruusluokan. Kohdeluettelossa (Uud.rak/Saneeraus) olevia eri työlajeja ei yleensä voida tehdä samalla kertaa (kev.liik.väylät ja sis.ajot). Päällystetyypistä riippumatta urakoitsija laatii tai laadituttaa ehdotuksen suhteituksesta eli rakeisuudesta sekä sideaine- ja täytejauhepitoisuudesta (mahdol- 4(21)

5 Yhteiset työt CE-merkintä Asfalttipäällystetyöt liset lisäaineet mukaan lukien) sen mukaan, mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa sanotaan. Suhteitusehdotus tulee hyväksyttää tilaajalla. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteita vielä urakan aikana. Urakkaan kuuluu tämän urakkaohjelman kohdassa 5.1 B esitettyjen asiakirjojen mukaan tehtyinä seuraavat työt. Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä osapuolten sopimalla tavalla (Yleisohje: Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla ). Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. Tilaaja toteuttaa kustannuksellaan tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt (esim. kiertotiet, bussireittien järjestelyt, sulkemiset, yksisuuntaistamiset). Jokainen massakuorma punnitaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella ja dokumentoidaan koneasemalla. Kun tilaajan asfalttirouhetta tai vanhan asfaltin murskauksessa saatua asfalttimursketta käytetään asfalttimassan valmistukseen siitä otetaan urakoitsijan toimesta ja kustannuksella satunnaisnäytteitä ennen massan valmistukseen ryhtymistä. Porareikien täytön tekee näytteiden ottaja. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin päällystys- ja muiden töiden yksikköhintoihin. Asfalttimassoilla tulee olla CE-merkintä. Päällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raakaainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet. Päällysteiden yksikköhintoihin on sisällytettävä mm. seuraavat aputyöt: sidotun alustan puhdistus ja kuivaus lukuun ottamatta koneellista alkupuhdistusta 5(21)

6 lähtösaumojen leikkaus tai jyrsintä, sekä liikennettä vasten jäävien saumojen tilapäinen loivennus mahdollisten paljaiden sideainepintojen hiekoitus valmiin sauman liuostus välittömästi päällystyksen jälkeen työaikaiset suunnitelmat. Sirotepintaus (SIP) ja sorakadun pintaus (SOP) Sirotepintaus (SIP) Sirotepintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt: sideaineen levitys kiviaineksen levitys ja tiivistys Sorakadun pintaus (SOP) Alusta- ja esityöt Sitomaton alusta Sorakadun pintauksen yksikköhintoihin on sisällytettävä seuraavat työt: alustan tiivistys sideaineen levitys kiviaineksen levitys ja tiivistys Seuraavat työt, jotka eivät sisälly päällysteen yksikköhintoihin, suoritetaan erikseen sovituilla yksikköhinnoilla. Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen täysin valmiiksi ja suorittaa kaivon kansien ja sulkujen säädön murskepinnan tasoon sekä lähtösaumojen leikkauksen. tai jos työtilanteesta johtuen osa töistä rajataan urakoitsijan tehtäväksi Tilaaja suorittaa kantavan kerroksen rakentamisen pääosin valmiiksi. Urakkaan kuuluu kantavan kerroksen viimeistely. Viimeistelyyn kuuluu tasausmurskekerroksen (3-5 cm) tekeminen suunnitelmien mukaiseen tasoon ja muotoon tiivistettynä. Urakkaan kuuluu kaivon kansien ja sulkujen säätö lopulliseen korkeuteen ja kaltevuuteen korotusrenkaita käyttäen tai kelluvia kansistoja säätäen sekä lähtösaumojen teko. Kaikki työt suoritetaan yksikköhintaluettelossa mainituin pohjatöiden yksikköhinnoin. Viimeistelytyöt tehdään yksikköhintaluettelossa mainituin pintaalaan perustuvin yksikköhinnoin jos työn aikana ei ole muuta sovittu. Tarvittavat dokumentit työn edistymisestä (m2 määrät ja käytetyt tunnit) on toimitettava tilaajalle päivittäin, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kaikki tarvittavat mittaustyöt tekee tilaaja. Tai jos työtilanteesta johtuen, osa töistä voidaan antaa urakoitsijan tehtäväksi yksikköhintaluettelossa mainitulla yksikköhinnalla. 6(21)

7 Sidottu alusta Muut työt Urakkaan kuuluu sidotun alustan liimaus-, tasaus- ja jyrsintätyöt. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja pois ajo, liikennettä haittaavien jyrsintäsaumojen loivennus sekä työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintoihin. Kaivojen ja kansistojen laskemisesta jyrsintätyön ajaksi ja nostamisesta ja ympäryksen paikkauksesta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää Kaivojen ja venttiilien säätöjen yksikköhintoihin. Jyrsintä ja päällystystyöt on ajoitettava siten, että jyrsitty alue on päällystetty yhden viikon kuluessa jyrsinnän suorittamisesta. Urakoitsijalle kuuluu mahdollisten puhjenneiden kohtien paikkaus ennen päällystystyötä kustannukset on sisällytettävä päällysteen yksikköhintaan. Jos näkymättömissä oleva kansirakenne rikkoo urakoitsijan kalustoa eikä tilaaja ole tiedottanut kannesta urakoitsijalle, on tilaaja korvausvelvollinen vahingosta. Jos taas kannen sijainti on urakoitsijan tiedossa ja vahinkoja syntyy jyrsinnän vuoksi, urakoitsija on näistä korvausvelvollinen. Urakkaan kuuluu seuraavien valmistelu- ja erikoistöiden suoritus, joista maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta: kansistojen korkeudensäätötyöt (kaivot ja sulut) päällystettävällä alueella asfalttireunalistojen ja kourujen rakentaminen Suoritettaessa kansistojen vaihto- tai nostotöitä kohteessa, jossa on useampia päällystekerroksia tehdään työ kahdessa vaiheessa. Kummastakin työvaiheesta maksetaan sopimuksen mukainen yksikköhinta. Paikkaustyössä, jonka kustannuksista sovitaan ennen työn alkua, kansisto nostetaan tulevan kulutuskerroksen alapintaan. Korkeussovitus lopulliseen tasoon suoritetaan kulutuskerrostyön yhteydessä, syntyvistä kustannuksista sovitaan ennen työhön ryhtymistä ellei tästä ole muuta sanottu. Kansistojen nostossa ja kiinteän kansiston vaihdosta kelluvaksi tarvittavat materiaalit on noudettavissa Kaupungin varikolta ( Kerkkolankatu 38) veloituksetta ja nouto kuuluu työhön. Kansistojen nostossa tai kansiston vaihdosta kelluvaksi ylijäävät materiaalit tulee toimittaa tilaajan osoittamiin lajittelupisteisiin lajiteltuna. (Kansistot ja betonit Kaupungin varikolle). Aiheutuvat kustannukset on sisällytettävä vaihtotyön yksikköhintaan. Paikkaustöidenpäällysteiden yksikköhintoihin kuuluu massan valmistus kaikkine raaka-ainehankintoineen, kuljetus työmaalle ja levitystyö täysin valmiiksi päällysteeksi sekä käytettyjen materiaalien ja työtuloksen laadun toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja kokeet sekä lisäksi valmiin sauman jälkiliuostus. 7(21)

8 3.1.2 Urakkarajat Paikkaustöiden pohjatöiden yksikköhintoihin kuuluu pohjan tasaus ympäröivän päällysteen pohjan mukaiseen tasoon ja muotoon tiivistettynä. Sekä lisäksi: - reunojen leikkaus voimassa olevien Hyvinkään kaupungin kaivutyöohjeiden mukaisesti - asfalttipalojen, väliaikaisen paikkamassan, ylimääräisen murskeen poisto, kuormaus ja poiskuljetus - mahdollisesti tarvittavan lisämurskeen levitys ja tiivistys. Paikkaustöiden pohjatyöt tehdään yksikköhintaluettelossa mainituin pinta-alaan perustuvin yksikköhinnoin, jos työn aikana ei ole muuta sovittu. Tarvittavat dokumentit työn edistymisestä (m2 määrät ja käytetyt tunnit) on toimitettava tilaajalle päivittäin, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Paikkaustöiden tekemiseen urakoitsijan on varattava Hyvinkään kaupungin töihin riittävästi paikkaustyöryhmiä tilaajan määrittelemän viikoittaisen paikkaustyömäärän tekemiseksi (ryhmä yhdeksi (1) päiväksi viikossa), ellei asiasta työn kestäessä toisin sovita. Paikkaustöitä tehtäessä ei saa tehdä samasta massakuormasta muita kuin kaupungin tilaamia töitä, ellei asiasta ennen muun työn suorittamista ole valvojan kanssa toisin sovittu. Vajaista kuormista on esitettävä vaakaustulos. Urakoitsija saa ottaa tarvitsemansa veden ainoastaan tilaajan osoittamista paloposteista (sammutusvesi asemia ei saa käyttää). Laitteet veden ottamista varten on vuokrattava kaupungin varikolta. Urakoitsija vastaa ko. laitteiden kunnosta kustannuksellaan. Laitteet on palautettava välittömästi työn päätyttyä. Betonisen reunatuen liimauksessa tarkoitetun reunatuen ja primerin hankinta tulee sisällyttää betonisen reunatuen liimauksen yksikköhintaan. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. Mikäli urakassa käytetään massan valmistukseen tilaajan raaka-aineita, ei urakoitsija saa käyttää niitä muille tilaajille tehtäviin töihin. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. 8(21)

9 Tilaajan hankkii kohdekohtaiset työluvat arkisin klo välisenä aikana tehtäviä töitä varten. Muina aikoina tehtäville töille luvat hankkii urakoitsija Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään on vaadittu. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteella työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. Urakoitsijan on pidettävä työmaalla työskentelevistä henkilöluetteloa. Urakoitsijaa koskee myös urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus verohallinnolle. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet ja hankkii tarvittavat viranomaisluvat. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Urakoitsijan tulee noudattaa lupaehtoja. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsijan tulee hankkia muiden tarvitsemiensa alueiden käyttöoikeudet. Pienkohteiden liikennejärjestelyissä erityisesti huomioitava - Ennen työn aloitusta työkohteessa on oltava tarvittavat varoittavat ennakkomerkit paikoillaan. - Työkohde on selvästi rajattava muulta liikenteeltä - Muulle liikenteelle ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa - Korjaustoimenpiteet tulee ajoittaa siten että, aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa muulle liikenteelle 9(21)

10 - Katua tai muuta vastaavaa liikennöitävää väylää ei saa sulkea liikenteeltä kokonaan - On noudatettava päällystystyön valvojan antamia ohjeita - Jos korjaustyönkohteena oleva kaivantoa ei voida rajata liikennöitävän alueen ulkopuolelle kaivanto on päällystettävä välittömästi pohjanteon jälkeen 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana työkohteissa, joilla ei samanaikaisesti työskentele tilaajan omajohtoista työvoimaa tai tilaajan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jolle kuuluu työmaan johtovelvollisuudet. Urakoitsija toimii aina päätoteuttajana käyttämiinsä aliurakoitsijoihin nähden. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja luovuttaa työssä syntyvän asfalttirouheen pääsääntöisesti urakoitsijalle. Mikäli tilaaja määrää joidenkin kohteiden rouheen ajettavaksi tilaajan osoittamaan paikkaan, maksetaan mahdollisesti tarvittavasta kuljetuksesta kuorma-auton tuntihinnan mukainen korvaus. Tilaaja hoitaa ympäristön suojelua koskevat lupa- ja ilmoitusasiat niiden asemapaikkojen osalta, jotka se luovuttaa urakoitsijan käyttöön. Osapuolten on noudatettava lupaehtoja. Tilaaja tai tilaajan toimeksiantamana urakoitsija tarkastaa etukäteen viemärija muiden kaivojen sekä palopostien ja sulkuventtiilien kannet, luetteloi ne ja hankkii uudet kansistot huonokuntoisten tai korkeussäätöön kelpaamattomien tilalle (kansistoon kuuluu varsinainen kansi + kehys + korotusrenkaat yms. apulaitteet). Tilaaja tekee sirotepintauksen ja sorakadunpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita. Tilaaja puhdistaa tarvittaessa valmiin päällysteen ennen tilaamiaan tasaisuusmittauksia. Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron päällystettävältä katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). Tilaaja suorittaa rakennuskohteissa urakka-aikana seuraavia töitä: vanhan päällysteen koneellisen puhdistuksen korkeus- ja sijaintimerkinnät sitomattoman alustan viimeistely- ja tasaustöitä reunakivien ja päällystekivien asennustöitä tilaaja suorittaa pääsääntöisesti kantavan kerroksen sitomattoman osan rakentamisen ja viimeistelyn 10(21)

11 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) urakkasopimus tai tilaus ja tilausvahvistus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma f) turvallisuusasiakirja g) Asfalttiurakan asiakirjat 2012, arvonmuutosperusteet h) Infra 2015 Määrämittausohje i) tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT j) päällystystöiden työkohtainen työselostus ja laatuvaatimukset k) Asfalttiurakan asiakirjat 2012, yleinen työselostus l) voimassa olevat Asfalttinormit m) Infra RYL 2010 n) Suomen kuntatekniikan yhdistys julkaisu 1/2013 Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla o) Kaivuohje Ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset ovat pätevyysjärjestyksessä tarjouspyyntökirjeen edellä. Viimeisenä annettu lisäselvitys on pätevyydessä ensimmäisenä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Töiden aloitus Urakka-aika: Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai jos tilaaja antaa ennen sitä kirjallisen luvan työn aloittamiseen. Urakoitsijan on aloitettava työt työmaakokouksissa tai aikataulupalavereissa sovittujen työohjelmien mukaan, kun työkohde on osoitettu ja luovutettu sekä suoritettava ne yhtäjaksoisesti valmiiksi. 11(21)

12 Ainoastaan erikseen sovittaessa saadaan töitä suorittaa muulloin kuin arkisin välisenä aikana Töiden valmistuminen Välitavoitteet Urakan on oltava valmiina viimeistään Mahdolliset tasausjyrsintätyöt on tehtävä mennessä. SMA-kohteiden tulee olla valmiita mennessä, ellei tilaajan kanssa toisin sovita. Työt on suoritettava tilaajan antamaa työjärjestystä noudattaen. Urakoitsijan on mitoitettava työtehonsa tätä urakkaa varten niin, että pystyy tarvittaessa ylittämään tarjouspyynnön perusteella laskettavan keskitehon 30 %:lla. Mikäli urakoitsija ei päällystyskelpoisista kohteista huolimatta suoriudu keskitehon (t / työpäivä) edellyttämästä työmäärästä, kirjallisen huomautuksen jälkeenkään, on rakennuttajalla oikeus teettää osa tekemättömistä kohteista muilla urakoitsijoilla ja periä näin aiheutuneet lisäkustannukset alkuperäiseltä urakoitsijalta. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO (Poikkeys YSE:sta) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä Yksittäisen kohteen viivästyssakko Yksittäisen työkohteen viivästyssakolle ei aseteta ylärajaa, eikä sen osalta peritty sakko vähennä koko urakan osalta perittävää viivästyssakkoa. Jos töiden aloitus siirtyy sovitusta alkamisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, tilaajalla on oikeus periä korvaus ylimääräisestä valvonta- ja kunnossapitokuluista. Vastaavasti urakoitsijalla on ylimääräisten kulujensa perimisoikeus tilaajalta, jos aloitus viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä. Töiden aloitukseksi katsotaan se ajankohta, jolloin massan levitystyö tai jyrsintätyö on alkanut normaalilla teholla. Mikäli on tarpeen sanktioida yksittäisen kohteen viivästyminen vaihtoehtoja ovat: 12(21)

13 6.3 MUUT SANKTIOT Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa tai alkukatselmuspöytäkirjassa sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästyssakkona 200 / työkohde + 0,20 % ko. työkohteen arvonlisäverottomasta arvosta jokaiselta työpäivältä, jonka kohde myöhästyy. ja Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintätyön valmistumisesta, peritään viivästyssakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta ,0 % päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jyrsintyön hinta mukaan lukien. Tässä tarkoitettu jyrsintätyö ei koske hienojyrsintäkohteita. Tehtävien laiminlyönneistä tai laatupoikkeamista voidaan määrätä seuraavat sanktiot: - kirjallinen muistutus, joka käsitellään työmaakokouksessa - sakko, joka käsitellään työmaakokouksessa ja peritään sen jälkeen tapahtuvan laskutuksen yhteydessä - urakoitsijan edustajan vaihto, joka käsitellään työmaakokouksessa ja on seurausta toistuvista laiminlyönneistä Sanktion perusteena oleva laiminlyönti tai laatupoikkeama 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja järjestelyyn tai työturvallisuuteen mm: ja urakoitsijan edustajan - toiminta ilman tai vastoin tilaajan hyväksymää liikenteenohjaussuunnitelmaa vaihto - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet tai virheet työmaan henkilöluettelossa 2. Kaikki muut laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja järjestelyyn tai työturvallisuuteen mm: kirjallinen muistutus ja urakoitsijan edustajan - työmaasta varoittavien merkkien puuttuminen vaihto - kevyenliikenteen järjestelyjen puutteellisuudet - varoitusvaatetuksen tai vaadittujen henkilösuojaimien käyttämättömyys 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien kirjallinen asiakirjojen laatimisessa muistutus 4. Laatusuunnitelman vastainen toimin- kirjallinen ja 13(21)

14 ta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit 5. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja muistutus urakoitsijan edustajan vaihto ja urakoitsijan edustajan vaihto 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) viivästyssakon suorittamisesta c) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun urakka on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika (yksivuotinen urakka) on kaksi vuotta (YSE ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE ). Sorakadun sirotepintauksen takuuaika on yksi vuosi. Pintauksen laatu arvostellaan vastaanottotarkastuksen yhteydessä, kun irtonainen kiviaines on harjattu pois. Pintauksen takuuaika ei koske kuitenkaan risteysalueita, jyrkkiä mäkiä eikä muita sellaisia kohtia, joissa raskaan liikenteen aiheuttama pistekuormitus on aiheuttanut pintaukseen vaurioita. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuun antaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE :n perusteella. 14(21)

15 7.2 TILAAJAN VAKUUDET 7.3 VAKUUTUKSET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE ) Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MUODOSTUMINEN Urakkahinta muodostuu mitattujen suoritemäärien ja sopimuksenmukaisten yksikköhintojen perusteella. 8.2 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen määrien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskut on lähettävä jokaisesta työkohteesta erikseen ja niissä on mainittava mittauksen suorittajat, päivämäärät sekä aika, milloin työ on tehty ja työkohteen tarkka sijainti, nimi ja yksikköhintaluettelon mukainen työlaji. Urakkaan sisältyvät työt kuuluvat rakentamisen käännetyn arvonlisäverollisuuden piiriin. Laskut ovat ilman arvonlisäveroa ja laskussa on oltava maksajan y-tunnus sekä maininta, että maksaja on veronmaksuvelvollinen. Tämän urakkaohjelman perusteella tehdyllä urakkasopimuksella muille kuin tekniselle toimialalle (kohdassa 1.2 määritellylle) tehdyistä töistä urakoitsija laskuttaa suoraan työn tilaajaa. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE ). 15(21)

16 8.2.3 Pidätykset Tilaajalla on oikeus pidättää n. 5 %:n edestä sovittuja viimeisiä laskuja ennen vastaanottotarkastusta viimeiseksi maksueräksi. Viivästyskorkoa ei em. laskuista makseta (poikkeus YSE ). 8.3 HINTASIDONNAISUUDET Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen Säädöskokoelmassa Kustannusindeksi Urakkahintaa ei sidota indeksiin Yksikköhintojen muunnokset / muutokset Neliömetrihinta ( /m 2 ) muunnetaan tonnihinnaksi ( /t) teoreettisen massamenekin mukaisesti. Sideaineen, täytejauheen tai massassa käytettävien lisäaineiden määrien, laadun tai määrän muuttuessa tarjouspyynnön mukaisista ohjearvoista tarkistetaan vastaavaa yksikköhintaa tarjouksen mukaisilla muutoshinnoilla. Sideaineen hinta sidotaan Tilastokeskuksen bitumi-indeksiin (2010=100), joka oli vuoden 2015 lokakuussa 62,8. Laskentaa varten urakoitsijan tulee ilmoittaa pistelukua 62,8 vastaava painotettu bitumin keskihinta. Päällysteiden yksikköhintojen muutokset lasketaan teoreettisen massamenekin tai liima-aine menekin ja työselityksen mukaisen sideainepitoisuuden mukaisesti. Hinnanmuutos tarkistetaan kalenteri kuukausittain. Hinnanmuutoksen tarkistusta varten urakoitsijan on esitettävä toteutuneet suoritteet päällystelajeittain / kuukausittain. Muutokset hyvitetään / maksetaan urakan viimeisessä laskussa Poikkeavan työajan korotus Mikäli työkohde tilaajan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo ) tai pyhätyönä (la klo ma klo 07.00) maksetaan ko. työn osalta korotus. Korotuksen suuruus on 20 %. Korotus ei koske jyrsintöjä. Mikäli työkohde urakoitsijan vaatimuksesta sovitaan tehtäväksi kokonaan tai osittain yötyönä (arkisin klo ) tai pyhätyönä (la klo ma klo 07.00) tilaajalla on oikeus periä ko. aikana suoritetusta valvonnasta aiheutuneet kulut urakoitsijalta. 16(21)

17 8.3.4 Pienten työkohteiden korotus Pienten töiden hintoja käytetään, kun kohdeluettelon mukainen työ tehdään tilaajasta johtuen useammassa osassa kuin kohdeluettelossa on mainittu ja osatyön koko vastaa pienten töiden kokoluokkia. Pienten kohteiden, jos ne on mainittu työkohdeluettelossa käytetään kohdeluettelon mukaista työlajihintaa. Muussa tapauksessa käytetään Paikkaustöiden mukaista työlajihintaa, jos osatyön koko vastaa paikkaustöiden kokoluokkia. 8.4 TYÖMÄÄRIEN MITTAUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan siinä käyttöönottotarkastus ja määrämittaus. Massajätteet ja muut jätteet on poistettava ja työalue siivottava ennen mittauksen suorittamista. Määrämittaus on suoritettava mahdollisimman pian työn valmistumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa käyttöönottotarkastuksesta. Tilaaja suorittaa työmäärien mittauksen urakoitsijan edustajan kanssa. Kaikista mittaustoimituksista on pidettävä mittauspöytäkirjaa. Päällysteen pinta-alaa laskettaessa mitataan päällystetyn osan pituus keskiviivaa pitkin ja leveydeksi lasketaan todellinen, mutta kuitenkin enintään tilattu tai sovittu päällysteleveys. Lopullinen pinta-ala pyöristetään täysiksi neliömetreiksi. Jokainen työkohde mitataan omana erillisenä kohteena. 8.5 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä soveltuvista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja (poikkeus YSE ). Määräluettelon hinnat ovat riippumattomia todellisista työmääristä, jos arvonlisäverottoman sopimuksen mukaisen urakkahinnan ja lopullisen arvonlisäverottoman urakkahinnan erotus on enintään ± 25 %. Jos urakkahinta ennen mahdollisia arvonvähennyksiä ja myöhästymissakkoja kasvaa yli 125 %:n tai supistuu alle 75 %:n alkuperäisestä urakkahinnasta, aiheuttaa se tilaajalle hyvityksen tai urakoitsijalle korvauksen. Hyvitys tai korvaus lasketaan kertomalla edellä mainitut raja-arvot ylittävä tai alittava urakkahinnan osa määräluettelossa ilmoitetulla hinnanmuutoskertoimella. Urakoitsijan tulee merkitä arvioimansa hinnanmuutoskerroin määräluetteloon. 17(21)

18 Muuta hyvitystä tai korvausta ei työmäärien muuttumisesta suoriteta. Massamäärältään alle kahden tuhannen tonnin (2000 t) urakoissa ei tehdä työmäärämuutoksista johtuvia hinnan tarkistuksia lainkaan. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn työturvallisuudesta vastuussa oleva henkilö. Tilaaja pidättää itselleen perustellusta syystä oikeuden hylätä urakoitsijan esittämä työnjohto. 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. Alustan luovuttamistapa sovitaan urakan alkukokouksessa. Jos sitomattoman alustan muotoilu ja muu viimeistely kuuluvat tilaajan tehtäviin, urakoitsijan on ennen päällystystöiden alkua esitettävä kirjallisesti huomautuksensa alustan kaltevuus-, kantavuus-, tms. puutteista, jotka se haluaa jättää tilaajan vastuulle. Huomautukset tulee ilmoittaa tilaajalle kirjallisesti TYÖMAAKOKOUKSET Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE ) KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnäollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 18(21)

19 10.5 VASTAANOTTOTARKASTUS Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä. Vastaanottotarkastuksessa sovitaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa suoritettavat tarkastustoimenpiteet TAKUUTARKASTUS Takuutarkastus pidetään YSE :n mukaisesti. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 LAATUVAATIMUKSET JA ARVONMUUTOSPERUSTEET Päällystystöiden laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen mukaisesti. Arvonmuutokset määräytyvät tämän julkaisun liiteasiakirjan 6 "Arvonmuutosperusteet" mukaisesti. Asfalttimassojen ohjearvot ja laatuvaatimusluokat on esitetty työkohtaisessa työselostuksessa. Massan valmistukseen käytetään sopimusasiakirjoissa määriteltyjä ja laatuvaatimukset täyttäviä sideaineita, kiviaineksia ja lisäaineita. Tilaajan suostumuksella voidaan käyttää myös tavanomaisesta poikkeavia, normaalit laatuvaatimukset täyttämättömiä raaka-aineita, jos niiden ominaisuudet ja vaikutukset päällysteen laatuun ja kestävyyteen tunnetaan riittävän hyvin ja ko. ainesten käyttö on taloudellisesti edullista tai kokeilutarkoituksessa muutoin perusteltua. Tällöin on toiminnallinen ennakkosuhteitus yleensä välttämätön TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Tilaajalla on oikeus ottaa ja tutkia kustannuksellaan sideaine-, täytejauhe- ja tartukenäytteet. Tarvittaessa tilaaja tekee murskaustyön aikaisia määrityksiä täydentäviä tutkimuksia päällystekiviaineksesta sekä sirote- pintaus- ja sorakadunpintaustöiden sideaineen levitykseen liittyviä tarkistuksia (kg/m 2 ) URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Laatusuunnitelma Urakoitsijan on laadittava tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi. Vastaava laatusuunnitelma on oltava myös mahdollisilla aliurakoitsijoilla ja näiden alihankkijoilla. Urakoitsijan tulee esittää tätä urakkaa koskeva laatusuunnitelma ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 19(21)

20 Ennakkokokeet Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle ennen työn alkua hankkimiensa kiviainesten tutkimusselostukset, joista ilmenee kiviainesten kelpoisuus päällysteen raaka-aineeksi. Urakoitsijan tulee tehdä ehdotus kunkin massaseoksen suhteutukseksi (kokemusperäinen suhteutus) käyttötarkoitus huomioon ottaen. Suhteutus on hyväksytettävä tilaajalla ennen ko. massaseoksen valmistusta Työnaikainen laadun seuranta Urakoitsija hoitaa laadun seurannan Ce-merkintä laadunvalvontakäsikirjan mukaan. Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan laadunohjaukseen, laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta. Laadun arvostelussa otetaan huomioon vain sellaiset näytteet, joiden otosta ja näytteenottopaikasta on sovittu tilaajan edustajan kanssa ja jotka on tutkittu yhteisesti sovitussa laboratoriossa. Sopimusosapuolten on viipymättä toimitettava suorittamiensa laadunvalvontatutkimusten ja -mittausten tulokset toisilleen tiedoksi. Kaikki massanäytteet ottaa ja tutkii (tutkituttaa) urakoitsija yhteisesti sovitussa laboratoriossa omalla kustannuksellaan ellei toisin sovita Valmiin päällysteen tutkiminen Asfalttimassan koostumus tutkitaan ja arvostellaan massanäytteiden ja ainetta rikkomattomien menetelmien perusteella. Asfalttinormien 2011 mukaisten näytemäärien lisäksi voi kumpi tahansa osapuoli tutkituttaa omalla kustannuksellaan lisäporanäytteitä esim. lajittumien tutkimiseksi mahdollisesti epäilyttävistä kohdista. Nämä tulokset otetaan laadun arvostelussa huomioon samanarvoisina kuin muutkin näytteet, jos ottopaikoista on sovittu toisen osapuolen kanssa. Massamäärän ja tyhjätilan selvittämiseksi urakoitsija teettää tutkimuksen ainetta rikkomattomalla menetelmällä yhteisesti sovituista kohteista. Tutkimuskustannuksista aiheutuvat kulut tulee sisällyttää asfalttimassojen hintoihin. Ellei urakka-asiakirjoissa ole toisin mainittu, voidaan erikoistapauksissa ja erikseen sovittaessa poranäytteistä tutkia myös kulumiskestävyys sivurullakokeella, PANK 4209 (EN ) tai ohuissa hienorakeisissa päällysteissä muilla hyväksytyillä menetelmillä esim. Prall-menetelmällä ja deformaatiokestävyys jaksoittaisella virumiskokeella, PANK 4208 (pren ). Pyöräurituskoe PANK 4205 (SFS-EN ) edellyttää päällysteestä sahattuja suurempia laattoja. Näytteet ottaa ja toimittaa urakoitsija omalla kustannuksellaan yhteisesti sovittuun laboratorioon. 20(21)

21 Päällysteen lajittumat ja muut työvirheet arvostellaan seuraavana keväänä pidettävässä jälkitarkastuksessa. Urakan lopulliset arvonmuutokset tältä osin määrätään jälkitarkastuksessa todettujen seikkojen perusteella. 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Ellei urakkasopimuksessa ole toisin määrätty riita-asiat, joista sopija- osapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan ensiasteen tuomioistuimena Suomen lain mukaan Hyvinkään kaupungin käräjäoikeudessa. (YSE Poikkeus) 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle (YSE ) lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - käyttökelpoiset kaivonkansistot - luonnonreunakivet - nupu- ja noppakivet - murskeet Materiaalit toimitetaan tilaajan osoittamaan varastoon. Jos kuljetusmatka on yli 2 km, maksetaan ylittävältä matkan osalta erillinen korvaus. Tilaaja voi luovuttaa nämä materiaalit urakoitsijalle, jolloin erillistä korvausta ei suoriteta ILMOITUKSET VEROHALLINNOLLE Tilaaja ilmoittaa verohallinnolle kuukausittain tiedonantovelvollisuuden edellyttämät urakkatiedot. Hyvinkään kaupunki, tekniikka ja ympäristö, kuntatekniikka vs. kaupungininsinööri Kari Rättö Liitteet 1. Työkohdeluettelot 2. Työkohdekartat 21(21)