Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset Hoidon ja ylläpidon alueurakat,

Samankaltaiset tiedostot
Kiinteistöliikelaitos, infrapalvelut

Ylläpidon alueurakka Turku, alue Itä-Turku, alkaen. Sopimuskannusteet ja -sanktiot. Sisällys

KUHMON KAUPUNKI ALUEURAKAN URAKKAOHJELMA

SOTKAMON KUNTA LEIVOLANKYLÄN, HIRVENNIEMEN JA SOTKAMON KESKUSTAAJAMAN KATUJEN JA PYSÄKÖINTIALUEIDEN TALVIKUNNOSSAPITOTYÖT LUMITYÖURAKAN URAKKAOHJELMA

ETELÄISEN LAHDEN ALUEELLINEN HOITOURAKKA

HJU Raasepori Raaseporin kaupungin katu-urakka tarkennettu tarjouspyyntö

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Virrat Kaupalliset asiat

/ Anne Leppänen/Asko Pöyhönen. Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältövaatimuksista

Aluevastaava Janne Saari. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Harjavalta

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Orivesi

Aluevastaava Sakari Häyhä. Imatran alueurakka

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Aluevastaava Raija Kreutzer. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kangasala

TYÖKOHTAISET TEHTÄVÄMÄÄRITTELYT 2018 LIIKENNEALUEIDEN KUNNOSSAPITO

Aluevastaava Sakari Häyhä. Lappeenrannan alueurakka

Maanteiden hoitourakoiden kilpailutus 2019

Tiestön kunnossapito Sysmän kunnan alueella

7v O/.? Hoidon alueurakoiden laadun yhtenäistäminen, talvihoito. Tielaitos. daitos. Helsinki Tielaitos TIEHALLINTO.

TOIMINTA JA LAATUSUUNNITEMAN SISÄLTÖMALLI

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua , erityispiirteet

Hoidon ja ylläpidon alueurakka Ii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue, Kari Parikka

Liite 4. Työkohtainen tarkennus. Raision talvihoidon alueurakka Raision kaupunki

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

Matti Antikainen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Kuopio

2016 Kaupalliset asiakirjat ja muutosesityksiä asiakirjoihin Ismo Kohonen

LAATUSUUNNITELMAMALLI

"Esteettömyyden hallinta tiestön hoitopalveluiden hankintaketjussa" Esteetön liikkumisympäristö - koulutus, Oulu

Aluevastaava Kaj Lytts. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Pietarsaari

LAATUTARJOUSLOMAKE / LAATUSUUNNITELMA KATUJEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA 2017/ /2020

VAHVA SUOMALAINEN. Suomi Finland 100. Urakoitsijaseminaari Jari Pietilä

HUMPPA. Hoidonjohtomallin pilotointi Espoo Katja Levola, Pirkanmaan ELY-keskus

ELY-keskuksen talvihoitoinfo Varsinais-Suomi. Timo Laaksonen, kunnossapitopäällikkö

Infratoimialan työturvallisuuskannustimet Viisaat kypärät yhteen seminaari Fur Center, Vantaa

Vaalan kunta. Vaalantie VAALA

AURAN KUNTA Kaavateiden ja piha-alueiden talvikunnossapito

Kokemuksia Tukefin periaatteiden käytäntöön viennistä case vt14 Savonlinnan kohta P. Petäjäniemi, Liikennevirasto

Maanteiden talvihoitoluokat Lapin alueella 2013-

LAATUSUUNNITELMAMALLI

Talvihoitourakka (optio ) Talvihoidon toiminta- ja laatusuunnitelma, talvihoito , Kuhmon kaupunki.

2.6.4 Lupaus Laatulupausten bonus- ja sanktiojärjestelmä...11

Oripään kunnan talvikunnossapito

Kaupalliset asiakirjat ja muutosesityksiä asiakirjoihin Ismo Kohonen

Talvihoitoluokka Is. Laatuvaatimukset Lumi 4 cm / toimenpideaika 2,5 h Sohjo 2 cm / toimenpideaika 2 h Pinnan tasaisuus 0 cm / ei toimenpideaikaa

Tiestötarkastukset ja vahingonkorvauskäsittely

Mikko Malmivuo/ Innomikko Oy TALVIKUNNOSSAPIDON KOKONAISEDULLISUUS

OULUNSALON ALUEURAKAN LAATUSUUNNITELMAMALLI Laatusuunnitelmamalli 1(5) OUKA/1581/ /

URAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt

Onnistuneen talvitienhoidon elementit. Talvitiepäivät 2018 Iiro Lehtonen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA

ELY keskuksen talvihoitoinfo Satakunta. Timo Laaksonen, kunnossapitopäällikkö

Dnro PIR/777/5202/2018 URAKKAOHJELMA. YKSITYISTEIDEN TALVIHOIDON ALUEURAKKA syksy 2018-kevät 2021

Sisäisen tarkastuksen ja yhteistyöryhmien palautteet toimintatapaan. Ismo Kohonen

LIITE 2 TEHTÄVÄKORTTI LOIMAAN KAUPUNGIN TALVIKUNNOSSAPIDON ALUEURAKKA

URAKKAOHJELMA ASEMAN SEUDUN ALUEURAKKA LAATINUT: Seppo Jokinen

KIINTEISTÖJEN PIHA-ALUEIDEN HOITO OULUNSALON ALUEURAKKA

TARJOUSPYYNTÖKIRJE. Dnro 6356/ /2014

TARJOUSTEN KOKONAISTALOUDELLISUUSVERTAILU

Pakilan alueurakka. IPT-työpaja IPT-työpaja / Anna Tienvieri

/ Aluevastaava Risto Loikkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Hämeenlinna

Talvihoito ja kelirikkoajan kuljetukset mikä muuttuu ja milloin? Otto Kärki ADR-seminaari & säiliöpäivät

Hoidon ja ylläpidon yhteisalueurakka Ranua Lapin ELY-keskus/Pentti Keskikallio

Hyrynsalmen tiestön ja alueiden talvikunnossapidon LAATUSUUNNITELMA

Talvihoito (optio ) Laatu- ja toimintasuunnitelmamalli

Loimaan kaupunki Kauppa/ankalu 3 Puh www. /oimaa.fi 9, LO/MM Loimaa Fax elunimi. sukunimi@/oimaa.

Parikkalan kunta Tekninen toimi Harjukuja Parikkala puh KATUJEN KUNNOSSAPITO LUOKITUS Talvihoito

Kaupalliset asiakirjat ja muutosesityksiä asiakirjoihin. Urakoitsijaseminaari

TALVIHOITOTASO PIIREITTÄIN

The Future Elements of Succesful Winter Maintenance Onnistuneen talvitienhoidon elementit jatkossa. Iiro Lehtonen Transport and Logistics SKAL

Urakkasopimusten ohjaus talvihoidon osalta

Talvikunnossapito KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO KOKEMÄEN KAUPUNKI. Tehtäväkortti. Viimeksi päivitetty

Kuntatekniikan päivät 2011 Turku. Mika Lastikka Tarja Tolvanen-Valkeapää. Lahden kaupunki Kunnallistekniikka

Kaupallisten asiakirjojen muutokset

Satu Pekkanen. Hoidon ja ylläpidon alueurakka Karstula

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm. Talvikunnossapito 2013 Talven vaikeusaste ja saavutettu laatutaso

Urakan hallintajärjestelmä. Tietotekninen sovelluskokonaisuus ja uusi menettely ylläpidon urakoiden laadunseurantaan, dokumentointiin sekä valvontaan

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU EHDOT

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

YKSITYISTEIDEN ALUEURAKKA (alue 4)

NOKIAN KAUPUNGIN KUNNOSSAPITOLUOKITUS

SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA

LIIKENTEEN VÄYLIEN AURAUS YKSITYISTEIDEN AURAUS ROKUAN ASEMAKAAVATEIDEN

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

Talvihoidon tila POS ELY-lausunnon pääkohdat

Ajankohtaista tiemerkintöjen palvelusopimusten hankinnasta

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KATUJEN TALVIHOIDON LAATUVAATIMUKSET

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

allianssiurakka Mitä allianssilla tavoitellaan? Maanrakennuspäivä Anna Keskinen

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

ITÄISEN HANKINTA-ALUEEN KUNNOSSAPIDON LAADUNVALVONTAURAKKA (OPTIO ), VALVONTA-ALUEET 1-4. Tehtävän määrittely

Palvelusopimus. Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä. Kemin kaupunki

TOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS

Palvelusopimus (luonnos)

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL KIRKKONUMMI /135//2009

Teiden talvihoidon ja kunnossapidon näkymät ja tarpeet. VTT Namis-Car Työpaja Otto Kärki / Liikennevirasto

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Maalahden kunnassa

Työhön ryhdytään, kun lumikerroksen paksuus on keskimäärin 6 cm. Aurataan laatustandardin alituttua pääsääntöisesti kp-luokka I jälkeen.

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

Talvihoidon toimintalinjat ja laatuvaatimukset. Urakoitsijaseminaari Otto Kärki

Transkriptio:

Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset Liikennevirasto Hoidon ja ylläpidon alueurakka 2014, Sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset, versio 31.1.2014 Liikennevirasto 31.1.2014

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 2 (11) Sisältö 1 Yleistä 3 2 Sanktiolajit 3 2.1 Kirjallinen muistutus 3 2.2 Sakko 4 2.3 Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto 4 2.4 Sopimuksen purku 4 3 Sanktioiden määräytymisperusteet 4 3.1 Tilaaja ei määrää sanktiota 4 3.2 Kirjallinen muistutus 4 3.3 Sakko, A-ryhmä 5 3.4 Vakava laiminlyönti, B-ryhmän sakko 5 3.5 Muut laiminlyönnit, C-ryhmän sakko 5 3.5.1 Määräpäivän ylitys 5 3.5.2 Työn tekemättä jättäminen 6 3.5.3 Hallinnolliset laiminlyönnit 6 3.5.4 Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta 6 3.5.5 Asiakirjamerkintöjen paikkansa pitämättömyys 7 3.6 Sanktioiden vanheneminen 7 3.7 Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto 7 4 Sakkojen suuruus 7 5 Arvonvähennyksien vastaanotettava työsuoritus 8 6 Talvihoidon suolan käyttöön liittyvä sakko 8 6.1 Pohjavesialueiden rajoitettu suolan käyttö 8 6.2 Talvikautinen suolan kokonaiskäyttö 9 6.3 Suolan käyttö poikkeuksellisen lämpimänä talvena 9 7 Bonus tienkäyttäjien hyvästä palvelusta ja urakoitsijan innovatiivisuudesta 10

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 3 (11) 1 Yleistä 2 Sanktiolajit Tilaajan ja urakoitsijan välinen toiminta perustuu sopimusasiakirjoissa esitettyihin molemminpuolisiin velvollisuuksiin, vastuisiin ja vaatimuksiin sekä luottamukseen. Laadun alituksella tässä asiakirjassa tarkoitetaan tilannetta, että urakoitsija ei ole toteuttanut laatuvaatimusten edellyttämiä toimenpiteitä toimenpideajassa tai ei ole toteuttanut niitä laadullisesti tai toiminnallisesti vaaditun tasoisina. Tehtävän laiminlyönnillä tässä asiakirjassa tarkoitetaan tilannetta, että urakoitsija jättää kokonaan tekemättä tai aloittaa oleellisesti myöhässä laatuvaatimusten tai muiden asiakirjojen edellyttämän toimenpiteen. Laiminlyönnit on yksilöity kohdissa 3.4-3.5. Laadun alitusta ja tehtävän laiminlyöntiä arvioitaessa otetaan huomioon, esim. onko urakoitsija käyttänyt riittäviä resursseja. Lisäksi otetaan huomioon erityisen poikkeukselliset olosuhteet ja mahdollinen ylivoimainen este. Poikkeamaraportilla tässä asiakirjassa tarkoitetaan urakoitsijan laatimaa kirjallista raporttia laadun alituksesta, tehtävän laiminlyönnistä, urakan toiminnallisten vaatimusten täyttämättä jäämisestä tai muusta tässä asiakirjassa sanktioidusta toiminnasta (ks. kohta 4, taulukko 1). Poikkeamaraportti tehdään tilaajan tietojärjestelmään. Poikkeamaraportti laadun alituksesta ja toiminnallisista poikkeamista on laadittava ja toimitettava tilaajalle poikkeamaa seuraavan arkipäivän (ma - pe) kuluessa. Poikkeamaraportin on oltava sisällöllisesti asianmukainen, jotta se katsotaan tehdyksi. Laadun alituksien tai tehtävien laiminlyöntien esiintyessä tai kun muuten on todettu puutteita urakoitsijan toiminnassa, on tilaajan käytettävissä seuraavat urakan suoritusta ohjaavat ja urakan toteutusta varmistavat toimenpiteet: - Kirjallinen muistutus - Kirjallinen muistutus ja sitä seuraava sakko - Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto - Sopimuksen purku. Tässä asiakirjassa asetetut sanktiot määrätään riippumatta siitä, aiheutuuko sanktion perusteena olevasta toiminnasta / laiminlyönnistä tilaajalle vahinkoa. Urakoitsijan varsinaisesta vahingonkorvausvastuusta on määrätty urakkasopimuksessa ja alueurakan yleisissä sopimusehdoissa. Jos sakotuksen perusteena oleva toiminta/laiminlyönti on aiheuttanut tilaajalle vahinkoa, maksetut sakot huomioidaan vahingon määrää arvioitaessa. 2.1 Kirjallinen muistutus Kirjallisen muistutuksen tarkoituksena on dokumentoidusti ilmaista, että laatu tai toiminta ei ole toteutunut vaaditulla tavalla ja urakoitsijan edellytetään korjaavan toimintaansa. Tilaaja voi antaa kirjallisen muistutuksen joko omiin havaintoihinsa perustuen (omat mittaukset, laadunvalvontakonsultin raportti, poikkileikkaustiedot, sääasematiedot, liito raportti jne.) tai urakoitsijan laatiman poikkeamaraportin perusteella. Muistutukset kirjataan tilaajan tietojärjestelmään. Muistutukset käsitellään työmaakokouksessa.

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 4 (11) 2.2 Sakko Työsuoritukseen liittyvä kirjallinen muistutus sisältää ainakin seuraavat tiedot: - tehtäväkokonaisuus, johon muistutus kohdistuu - tierekisteriosoite tai tarvittaessa muu paikallistava osoite, - laadunalituksen tai laiminlyönnin ajankohta - kuvaus laadunalituksesta tai poikkeamasta Urakoitsijan toimintatapaan liittyvä muistutus kirjataan vastaavasti tilaajan tietojärjestelmään. Muistutuksia seurataan kohdassa 4 esitetyn taulukon 1 jaottelun mukaisesti. Sakon tarkoituksena on - korvata tilaajalle edes osittain tekemättä jätetty työ - ohjata urakoitsijaa vastaisuudessa toimimaan siten, että palvelusopimuksessa asetetut vaatimukset tulevat asianmukaisesti täytetyksi. Sakko määrätään vastaavasti kuin kirjallinen muistutus sekä kirjaamalla lisäksi sakon ryhmä kohtien 3.3-3.5 mukaisesti, sen määräytymisperusteet ja suuruus euroina taulukon 1 mukaisesti. 2.3 Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Urakasta vastaavan urakoitsijan vastuuhenkilön (vastaava työnjohtaja tms.) vaihdon tarkoituksena on runsaiden toistuvien puutteiden jälkeen saattaa urakoitsijan toiminta sopimuksessa edellytetylle tasolle. Tilaaja vaatii harkintansa mukaan henkilön vaihtoa kun kohdassa 3.7 esitetyt perusteet täyttyvät. 2.4 Sopimuksen purku Sopimuksen purkamisen periaatteet on esitetty asiakirjassa "Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003". 3 Sanktioiden määräytymisperusteet Sen lisäksi mitä sopimuksen mukaisten työsuoritusten kokonaan tekemättä jättämisestä tai muiden vaatimusten täyttämättä jättämisestä seuraa (ks. kohta 3.5.2), on tilaajalla oikeus määrätä urakoitsijalle sanktioita seuraavasti: 3.1 Tilaaja ei määrää sanktiota Tilaaja ei määrää sanktiota, jos hän katsoo tilanteen johtuneen ylivoimaisesta esteestä tai katsoo saamansa poikkeamaraportin perustelujen nojalla sen aiheettomaksi tai muut erityiset syyt tätä puoltavat. 3.2 Kirjallinen muistutus Kutakin taulukossa 1 esitettyä tehtäväkokonaisuutta / osatekijää koskevasta laadun alituksesta tai tehtävän laiminlyönnistä annetaan yksi kirjallinen muistutus, joka ei johda sak-

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 5 (11) koon. Sakko voidaan kuitenkin antaa ilman sitä edeltävää muistutusta, jos kysymyksessä on vakava laiminlyönti (ks. kohta 3.4). 3.3 Sakko, A-ryhmä Kutakin taulukossa 1 esitettyä tehtäväkokonaisuutta / osatekijää koskevasta laadun alituksesta tai tehtävän laiminlyönnistä annetaan sakko kirjallisen muistutuksen jälkeen. Se, että tilaajan edustaja on havainnut laadun alituksen urakoitsijasta riippumattomasti ja mahdollisesti ryhtynyt sakon määräämiseen ja kertonut tilanteesta urakoitsijalle, ei poista urakoitsijan velvollisuutta laatia poikkeamaraporttia poikkeamaa seuraavan arkipäivän (ma - pe) kuluessa. ks. myös kohta 3.1 3.4 Vakava laiminlyönti, B-ryhmän sakko Vakava laiminlyönti työsuorituksissa johtaa suoraan sakkoon ilman sitä edeltävää muistutusta. Vakavan laiminlyönnin tapauksessa sakot peritään taulukon 1 B-ryhmän mukaisesti. Vakavaksi laiminlyönniksi katsotaan seuraavat tilanteet: - Urakkakohtaiset erityisvaatimukset tien liikennöitävyyden suhteen jäävät täyttymättä (ks. urakkaohjelman kohta 4.6) - Urakoitsija ei ryhdy viipymättä toimenpiteisiin korjatakseen liikenneturvallisuutta vaarantavan laadun alituksen tai puutteen, vaikka urakan valvoja on saattanut asian hänen tietoonsa. - Vakaassa säätilanteessa kitka on alle 0,20 kitkavaatimuksen 0,30 ollessa voimassa talvihoitoluokalla Is ja kitkavaatimuksen 0,28 talvihoitoluokalla I. - Laadunalitus tapahtuu usean auraus- ja/tai liukkaudentorjuntareitin alueella samaan tehtäväkokonaisuuteen (ks. kohta 4) kuuluvilla teillä. - Lumisyvyys on yli 8 cm tai sohjomäärä yli 4 cm talvihoitoluokkien Is, I, TIb, Ib, K1 ja K2 teillä. - Lumisyvyys on yli 15 cm tai sohjomäärä yli 10 cm talvihoitoluokkien II ja III teillä. - TIb, II ja III luokan teillä polanneura yli 4 cm, Ib-luokan teillä polanneura yli 3 cm ja I luokan teillä polanneura yli 2 cm - Soratiellä tai sen 1 kilometrin osuudella on yli 30 % tasaisuudesta johtuvaa kuntoarvoa 2 - Soratiellä on kuntoarvo 1. Edellä luetelluissa tapauksissa ei oteta huomioon mahdollista toimenpideaikaa. Sen sijaan vakavaksi laiminlyönniksi katsotaan myös toimenpideajan ylittyminen kaksinkertaisesti. Ylivoimaisena esteenä otetaan huomioon talvella poikkeuksellinen lumimyrsky ja yllättävä alijäähtynyt vesisade. 3.5 Muut laiminlyönnit, C-ryhmän sakko 3.5.1 Määräpäivän ylitys Tilaaja voi määrätä viivästyssakon, kun sopimusasiakirjoissa määräpäivään mennessä tehtäväksi määrätty työ viivästyy tai viimeisen urakkavuoden päätyttyä on sovittuja määrämitattavia tai muita urakkaan kuuluvia töitä tekemättä. Viivästyssakko on tehtäväkohtaisesti

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 6 (11) 1000 euroa alkavalta viikolta mahdollisia tiemerkintä- ja runkokelirikkotöitä lukuun ottamatta ja sen perintä ei edellytä muistutuksen antamista. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaustyön viivästyssakko on 2500 euroa jokaiselta alkavalta viikolta. Sakkoa ei peritä yksittäisen kohteen viivästymisestä erikseen vaan vuosityöohjelman mukaisesta kokonaisviivästymisestä. Tiemerkintätöiden viivästyssakko on taulukon 1 mukainen. 3.5.2 Työn tekemättä jättäminen Kun urakoitsijan voidaan todeta laiminlyöneen tilaajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta sopimuksen mukaisia tehtäviä (jättänyt ilman erillistä etukäteistä sopimista tekemättä), on tilaajalla tehtäväkohtaisen sakon perimisen lisäksi oikeus teettää työ ulkopuolisella ja periä ko. kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. Jos tekemätön työ on sen luonteinen, ettei sitä viivästymisen vuoksi voida enää tehdä, tilaajalla on oikeus periä tekemätöntä työtä vastaava osuus kaksinkertaisena urakan välikatselmuksessa saatavasta indeksillä korjatusta vuosihinnasta. 3.5.3 Hallinnolliset laiminlyönnit Jos urakoitsija laiminlyö sopimusasiakirjojen mukaista velvollisuuttaan: - pitää yhteyttä tilaajaan (valvoja, liikennekeskus) tai - olla yhteydessä viereisten alueiden urakoitsijoihin tai - vähäiset laiminlyönnit viranomaistehtävissä ja maastopalveluissa esim. lausuntojen antaminen määräajassa tai asiallisesti riittävinä, - huolehtia liikennejärjestelytehtävistä, työturvallisuusvelvoitteista tai ympäristövaatimuksista (suolan käyttö erikseen) - päivittää toiminta- ja laatusuunnitelmaa tai - laiminlyö raportoinnin annetaan ensimmäisestä laiminlyönnistä kirjallinen muistutus ja sen jälkeisistä laiminlyönneistä määrätään 1000 euron sakko. Lisäksi tilaaja voi asettaa määräajan toiminnan saattamiseksi sopimuksen edellyttämään kuntoon. Pysyväluonteinen laiminlyönti katsotaan uudeksi laiminlyönniksi ja siitä määrätään seuraavan asteen sanktio, ellei urakoitsija korjaa laiminlyöntiä tilaajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa. 3.5.4 Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaisella toiminnalla tarkoitetaan tässä sitä, että urakoitsija ei toimi tarjousvaiheen tai tarkennettujen (talvi/kesä) toiminta- ja laatusuunnitelmiensa mukaisesti. Esimerkiksi urakoitsija, ei ylläpidä toimenpidetarpeen havaitsemiseen riittävää valmiusjärjestelmää, laiminlyö tiestön tilan tarkkailun, ei noudata omia kaluston mitoitusperusteitaan, ei ylläpidä riittäviä seurantajärjestelmiä aliurakoitsijoiden toiminnasta jne. Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaista toimintaa on myös urakoitsijan puutteellinen osaaminen, väärä asennoituminen tms. syy, jonka takia urakoitsija on toiminut sopimuksen vastaisesti. Tämä koskee myös viranomais- ja maastopalvelutehtäviä. Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaista toimintaa on myös, jos tilanne vaatii koko luvatulla kalustolla hoitotoimiin lähtöä (sis. varakaluston lisäkapasiteettina, mikäli poikkeava olosuhde käsittää koko urakka-alueen), mutta käytetäänkin vain osaa kalustoa tai viivytellään toimenpiteisiin lähtöä.

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 7 (11) Toiminta- ja laatusuunnitelman vastaisesta toiminnasta määrätään 8000 euron sakko, eikä sen perintä edellytä aikaisempaa muistutuksen antamista. Sakon määräämisen lisäksi tilaaja voi asettaa määräajan toiminnan saattamiseksi toiminta- ja laatusuunnitelman edellyttämään kuntoon. Jos toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta jatkuu vielä määräajan jälkeen, voi tilaaja määrätä uuden sakon ja määräajan. 3.5.5 Asiakirjamerkintöjen paikkansa pitämättömyys Mikäli urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman/laatujärjestelmän (toimintajärjestelmän) mukaisessa asiakirjassa, esimerkiksi laatu-, toteutuma- tai muissa raporteissa tai päiväkirjoissa on havaittu tosiasioita vastaamattomia tietoja, on valvojalla tässä tilanteessa oikeus määrätä välittömästi urakoitsijalle 10 000 euron sakko, sekä oikeus vaatia urakoitsijan vastuuhenkilön (vastaava työnjohtaja tms.) vaihtoa. 3.6 Sanktioiden vanheneminen Sanktiot vanhenevat sopimusvuosittain (1.10. - 1.10.) kaikissa tehtäväkokonaisuuksissa. Tällöin sanktioiden määräytyminen alkaa alusta. Ensimmäisestä puutteesta annetaan kirjallinen muistutus, ellei ole kysymys ilman muistutusta annettavasta sakosta. Seuraavista muistutuksista määrätään sanktio tämän asiakirjan mukaisesti. 3.7 Urakoitsijan vastuuhenkilön vaihto Tilaajalle syntyy oikeus harkintansa mukaan vaatia urakoitsijan vastuuhenkilö vaihdettavaksi, jos koko urakkaan on määrätty kymmenen sakkoa vuoden kuluessa, tai asiakirjamerkinnöissä on todettu kohdan 3.5.5 mukaisesti paikkansa pitämättömiä tietoja. 4 Sakkojen suuruus Sakot määrätään ja niitä seurataan taulukon 1 tehtäväkokonaisuusjaottelun mukaisesti. Sakkoihin tehdään indeksikorotukset palvelusopimuksen kohdan 5.6 mukaisesti. Täsmähoitokohteiden laadunalituksissa käytetään myös taulukon 1 mukaista menettelyä. Niistä annetaan joko muistutus tai sakko siinä tehtäväryhmässä, johon ne kuuluvat. Jos laatu alittuu laajalla alueella ja alitus koskee useampaa tehtäväkokonaisuutta yhtä aikaa, voidaan kustakin tehtäväkokonaisuudesta määrätä erikseen sakko ja jos laatu alittuu laajalla alueella samaan tehtäväkokonaisuuteen kuuluvilla teillä, voidaan määrätä sanktio vakavasta laiminlyönnistä (ks. kohta 3.4).

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 8 (11) Taulukko 1: Tehtäväkokonaisuus / osatekijä Sakko ryhmä A euroa Sakko ryhmä B euroa 1 Talvihoito, päätiet (talvihoitoluokat Is ja I) 4 000 8 000 2 Talvihoito, muut tiet, ml kevyen liikenteen väylät (talvihoitoluokat TIb, Ib, II, III ja K) ja pysäkkikatosten talvihoito 3 000 6 000 3 Liikenneympäristön hoito 2 000 4 000 4 Sorateiden hoito ja ylläpito 2 000 4 000 5 Määräpäivän ylitys - runkokelirikkotyöt - muut Tehtäväkokonaisuus / osatekijä Sakko (Ryhmä C) euroa 2 500 alkavalta viikolta * 1 000 alkavalta viikolta * 6 Hallinnolliset laiminlyönnit 1 000 7 Toiminta- ja laatusuunnitelman vastainen toiminta 8 000 * 8 Laatuasiakirjojen, seurantaraporttien yms. vastaavien tietojen paikkansa pitämättömyys *) sakko annetaan aina ilman muistutusta 5 Arvonvähennyksien vastaanotettava työsuoritus 10 000 * Kun vaadittu laatu jää esimerkiksi saumojen juottamisessa, avo-ojituksessa, niitossa, vesakon raivauksessa, tiemerkintätyössä tai muussa luonteeltaan vastaavassa työssä täyttymättä, tilaaja voi hyväksyä työn vastaanotettavaksi 50 % alennetulla hinnalla. Arvonvähennys peritään siitä työn määrästä (pituus, leveys, pinta-ala tms.), jonka laatu alittuu. Urakoitsijalla on aina oikeus korjata työ vaatimusten mukaiseksi omalla kustannuksellaan, jolloin arvonvähennystä ei peritä. Arvonvähennystä ei käytetä tilanteessa, jossa koko työ tai toimenpidekerta on jätetty tekemättä (ks. 3.5.2). 6 Talvihoidon suolan käyttöön liittyvä sakko 6.1 Pohjavesialueiden rajoitettu suolan käyttö Hoidon ja ylläpidon alueurakan urakkaohjelman kohdassa 2.3 on määrätty erikseen nimetyille pohjavesialueille suolan käytölle rajoituksia. Urakoitsijan on jatkuvasti raportoitava kyseisten alueiden suolan käyttöä (Aura / työmaakokoukset). Mikäli talvikautinen suolan käyttö ko. alueilla ylittää työkohtaisessa tarkennuksessa esitetyn rajoituksen (esim. 1,5 t/km/ talvikausi), määrätään ylityksestä sakkoa 1000 euroa ylitystonnilta/pohjavesialueen ajoratakm. Sakkoon tehdään indeksikorotus palvelusopimuksen kohdan 5.6 mukaisesti.

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 9 (11) 6.2 Talvikautinen suolan kokonaiskäyttö Urakkaohjelman kohdassa 2.3 on esitetty talvihoitosuolan urakkakohtainen käyttömäärä talvikautta kohti. Mikäli urakoitsija käyttää yhtenä talvikautena suolaa esitettyä määrää 5 % enemmän, peritään 5 % ylittävältä osalta sakkoa 30 euroa/tonni. Suolan kulutukseen lasketaan mukaan kaikki talvihoitosuola kuivatonneina (liuos, kostutettu suola, hiekan seassa oleva suola). Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan työmaakokouksessa kuukausittain käyttämänsä suolamäärän urakkaohjelmassa ilmoitetun jaottelun mukaisesti. Tilaajalla on työmaakokousten välilläkin oikeus saada tietoa suolan päivittäisestä kulutuksesta. Käytetty suolamäärä sekä mahdollinen sakko vahvistetaan toukokuun -syyskuun välillä pidetyssä työmaakokouksessa. Talvihoidon suolan käyttöön liittyvään sakkoon tehdään indeksikorotus palvelusopimuksen kohdan 5.6 mukaisesti. Tarkastelu tehdään monivuotisissa urakoissa talvikausittain erikseen eikä monivuotisia keskiarvoja tarkastella. Sanktio ratkaistaan talvikausi kerrallaan. Urakkaohjelmassa esitettyä suolamäärän arvoa ei muuteta kesken talvikauden. 6.3 Suolan käyttö poikkeuksellisen lämpimänä talvena Jos talvikaudesta on lankeamassa suolasakkoa ja urakka-alueen joulu-, tammi- ja helmikuun keskilämpötilojen keskiarvo on vähintään 2 C lämpimämpi kuin Ilmatieteen laitoksen laskema ns. pitkän aikavälin (1971-2000) vastaavien kuukausien keskilämpötilojen keskiarvo, tehdään seuraava sakon kohtuullistamistarkastelu: Suolasakkoa määritettäessä urakkaohjelmassa ilmoitettuun suolan käyttömäärään tehdään taulukon 2 mukaiset korotukset. Taulukko 2: Joulu-, tammi-, ja helmikuun keskilämpötilojen keskiarvo korkeampi kuin ns. pitkän aikavälin (20-30 vuotta) ko. kuukausien keskilämpötilojen keskiarvo < 2,0 C korkeampi < 3,0 C korkeampi < 4,0 C korkeampi 4,0 C korkeampi Talvikauden suolan käyttömäärän korotus (= koko talven sallittuun määrään) Ei korotusta 10 %:n korotus 20 %:n korotus 30 %:n korotus Taulukon 2 mukaista prosentuaalista korotusta käytetään myös pohjavesialueiden tarkennettuun suolankäyttömäärään lämpötilan ollessa taulukossa esitetyn mukaisesti normaalitalvea korkeampi. Ilmatieteen laitos laskee sovitusta alueurakan pisteestä edellä olevat talvikuukausien keskilämpötilojen poikkeamat virallisten havaintoasemien tietojen pohjalta interpoloimalla. Ilmastovertailussa Ilmatieteen laitos käyttää samaan pisteeseen vuosilta 1971 2000 laskettuja pitkän ajan keskiarvoja. Urakkaohjelman kohdassa 2.3 on mainittu keskilämpötilan määrityspaikka.

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 10 (11) 7 Bonus tienkäyttäjien hyvästä palvelusta ja urakoitsijan innovatiivisuudesta Urakoitsijalle maksetaan bonusta tienkäyttäjien hyvästä palvelusta taulukossa 3 esitettyjen arviointikohteiden perusteella. Arviointi tehdään kohdissa 1-4 taulukon 4 mukaisesti ja kohdissa 5-6 urakkakohtaisesti arviointiryhmän toimesta. Kohdissa 1-4 tulokset saadaan Tiehallinnon teettämästä urakkakohtaisesta talven tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta, joka tehdään vuosittain. Vertailukysymyksinä pääteiden ja muiden teiden talvikunnossapidossa käytetään tiestön talvihoitoon liittyviä osa-alueita taulukon 3 mukaisesti. Bonus maksetaan % -osuutena urakan tarjouslomakkeesta saatavasta vuosihinnasta indeksillä korotettuna palvelusopimuksen kohdan 5.6 mukaisesti, jos alla esitetyt arviointikohdat ovat kehittyneet myönteisesti. Arvioinnin määräytyminen on esitetty taulukossa 4. Kaikkien arviointikohteiden plusarviot lasketaan yhteen ja bonuksen suuruus määräytyy taulukon 5 mukaisesti. Taulukko 3: Arviointikohteet Arviointikohde 1. Pääteiden talvihoidon kehitys urakassa edelliseen vuoteen verrattuna laskettuna pääteiden aurauksen ja liukkaudentorjunnan arvosanojen keskiarvona. 2. Muiden teiden talvihoidon kehitys urakassa edelliseen vuoteen verrattuna laskettuna muiden teiden aurauksen, liukkaudentorjunnan ja tasauksen arvosanojen keskiarvona. 3. Tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon alueurakassa verrattuna tiepiirin kaikkien urakoiden pääteiden talvihoidon keskiarvoon laskettuna samoin periaattein kuin urakkakohtaisessa arviossa. 4. Tyytyväisyys muiden teiden talvihoitoon alueurakassa verrattuna tiepiirin kaikkien urakoiden muiden teiden talvihoidon keskiarvoon laskettuna samoin periaattein kuin urakkakohtaisessa arviossa. 5. Talvihoidon ajoitus, arviointiryhmän arvio mm. seuraavista tekijöistä (arvioinnin pohjana mm. Aura-tiedot): - toiminta urakoiden rajoilla - kevyen liikenteen hoito aamulla - toimenpideajoissa pysyminen 6. Kesähoidon palvelutaso ja urakoitsijan innovatiivisuus koko urakassa, arviointiryhmän arvio mm. seuraavista tekijöistä: - hiekoitushiekan poisto - roskien poistomääräpäivien ja - toimenpideaikojen toteutuminen ennakoidusti - urakoitsijan innovatiivinen toiminta koko vuonna - yhteistyö tilaajan kanssa asiakastyytyväisyyden parantamiseksi Arvio

SANKTIOT, BONUKSET JA ARVONVÄHENNYKSET 11 (11) Taulukko 4: Arvioinnin määräytyminen Muutos asiakastyytyväisyyden arvossa Arvio muutos vähintään + 0,20 tai arvosana vähintään 3,9 kohdassa 1 + muutos vähintään + 0,20 tai arvosana vähintään 3,2 kohdassa 2 + urakkakohtainen tulos pääteillä on piirin kaikkien urakoiden vastaavaa keskiarvotulosta vähintään 0,20 parempi kohdassa 3 urakkakohtainen tulos muilla teillä on piirin kaikkien urakoiden vastaavaa keskiarvotulosta vähintään 0,20 parempi kohdassa 4 + + Bonuksen suuruus määräytyy taulukon 5 mukaisesti. Lisäedellytyksenä on, että urakassa ei ole tullut esille vakavia puutteita kuten sakkoa C-ryhmän tehtäväkokonaisuudesta 8. Taulukko 5: Bonuksen suuruus. Arvioiden summa Bonuksen suuruus % vuosittaisesta urakkahinnasta ++++++ 2,0 +++++ 1,6 ++++ 1,2 +++ 0,8 0 0