Hyvinkään kaupunki Urakkaohjelma Hyvinkää 8.6.2016
URAKKAOHJELMA 2 (16) URAKKAOHJELMA 16(16) Sisältö 0 Yleistä 4 1 Sopijapuolten asema 4 1.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 4 1.1.1 Pääsuoritusvelvollisuus 4 1.1.2 Sivuvelvollisuudet 4 1.1.3 Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt 5 1.1.4 Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia 5 1.2 Urakoitsijan vastuu 5 1.2.1 Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista 5 1.2.2 Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista 6 1.2.3 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä 6 1.2.4 Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista 6 1.2.5 Vastuu työvirheistä 6 1.3 Urakoitsijan oikeudet 6 1.4 Tilaajan velvollisuudet 6 1.4.1 Myötävaikutusvelvollisuus 6 1.5 Tilaajan vastuu 7 1.5.1 Yleiset periaatteet 7 1.5.2 Tilaajaa sitovat määrätiedot 7 1.6 Tilaajan oikeudet 8 2 Urakka-aika 9 2.1 Suoritusaika (YSE 17 ) 9 2.1.1 Töiden aloitus 9 2.1.2 Töiden valmistuminen 9 2.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) 9 3 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 9 3.1 Tieliikenne 9 3.1.1 Yleinen liikenne 9 3.1.2 Työmaaliikenne 10 3.2 Työsuojelu 10 3.3 Ympäristöasiat 11 3.4 Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym. 12 4 Laatu 12 4.1 Yleistä 12 4.2 Urakkakohtainen laatusuunnitelma 12 4.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi 12
URAKKAOHJELMA 3 (16) URAKKAOHJELMA 16(16) 5 Urakoitsijan tekemät suunnitelmat 13 5.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 13 5.2 Vaihtoehtoiset suunnitelmat 13 6 Erityiset urakkaa koskevat määräykset 13 6.1 Työnjohto 13 6.2 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet 14 6.3 Valvonta 14 6.4 Yhteydenpito ulkopuolisiin 15 6.5 Asiakaspalautteen kirjaaminen 15 7 Sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset 15 7.1 Urakkaneuvottelu 15 7.2 Työmaakokoukset 15 7.3 Vastaanottotarkastus 16 Urakkaohjelman liitteet 16
URAKKAOHJELMA 4(16) 0 Yleistä Näiden sopimuskohtaisten urakkaehtojen rakenne on seuraava: a) Tilaajan yleiset urakkaehdot on kirjoitettu Arial 12 pt-fontilla b) Urakkakohtaiset urakkaehdot on kirjoitettu kursivoidulla ja lihavoidulla Arial 12 pt -fontilla ja ne ovat pätevyysjärjestyksessä yleisten urakkaehtojen edellä. 1 Sopijapuolten asema 1.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 1.1.1 Pääsuoritusvelvollisuus Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 :n mukainen. 1.1.2 Sivuvelvollisuudet YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin tarkennuksena ja lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään b) työaikataulun, työsuunnitelman ja muiden niihin verrattujen suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasallapito) c) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely ml. sillankorjaustyöstä ilmoittaminen ennakkomerkein ja opastuksin d) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa e) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatu-mittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien arkistointi. f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen ml. pienpuusto, hakkujäte ja kannot sekä purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakennusten ja rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen ottaen kuitenkin huomioon kohdan 1.3 määräykset g) työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien sähkö-, puhelin-, viemäri-, vesi- ja kaasujohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden rakentamisen tiellä olevien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen, urakan aikatauluun sovittaminen ja töiden valvonta. Rakennussuunnitelman yhteydessä mahdollisesti esitetyt muutos-, siirto- ja asennustöiden alustavat kustannusarviot ovat suuntaa antavia eivätkä sido tilaajaa.
URAKKAOHJELMA 5(16) h) urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen (2 kpl) hankinta, asennus sekä niiden purku ja poiskuljetus kustannuksellaan. Tiedotustaulut on pystytettävä ennen töiden aloitusta kiinteänä asennuksena vaaditut turvaetäisyydet täyttäen. Korjauskohteilla käytettävien taulujen mitat ovat 1780 x 1180 mm. Taulujen teksti sovitaan urakkaneuvottelussa. i) Telinesuunnitelmat, joissa on yleisen liikenteen telineaukkoja tai telineissä käytetään teräksistä kannatinkalustoa tai muuten tavanomaisesta poikkeavat tai vaativat telinesuunnitelmat lähetetään tiedoksi tilaajalle. Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssa esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden. 1.1.3 Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt ---- 1.1.4 Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kohdassa 1.4.1.1 kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (kts. turvallisuusasiakirja) d) verottajalle tehtävät ilmoitukset 1.2 Urakoitsijan vastuu Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE 24-33 :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu. 1.2.1 Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat piirustukset, laatuvaatimukset ja työselitykset sekä määrä- ja osaluettelot sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana, kuitenkin viimeistään urakkaneuvottelussa. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakka-aikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut
URAKKAOHJELMA 6(16) kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti. 1.2.2 Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista. Työnaikaisesta kaivannon tuennasta ei makseta erillistä korvausta. 1.2.3 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 1.2.4 Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. 1.2.5 Vastuu työvirheistä Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista. 1.3 Urakoitsijan oikeudet Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden sopimuskohtaisten urakkaehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tieosuuksilla tilaajalla hyväksytetyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta. 1.4 Tilaajan velvollisuudet 1.4.1 Myötävaikutusvelvollisuus Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien 1.4.1.1 ja 1.4.1.2 mukainen.
URAKKAOHJELMA 7(16) 1.4.1.1 Velvollisuus luovuttaa rakennussuunnitelma-aineisto ja hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: a) sähköisen rakennussuunnitelma- ja muun lähtötietoaineiston luovuttaminen yhtenä kappaleena tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä. Paperisarja suunnitelma piirustuksia luovutetaan urakoitsijalle aloituskokouksessa. b) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien tienpitoon liittyvien päätösten (lupien/sopimusten) antaminen 1.4.1.2 Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Tilaaja luovuttaa mm. seuraavat alueet korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tienpitäjällä on. a) rakennussuunnitelman mukaisen urakka-alueen b) urakoitsijan mahdollisesti tarvitsemat varasto- ja tukikohta-alueet 1.5 Tilaajan vastuu 1.5.1 Yleiset periaatteet Tilaajan vastuu on YSE:n 24-25 ja 34-35 :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta, ellei sopimusasiakirjoissa toisin ilmoiteta. Lisäksi tilaaja vastaa edellä kohdassa 1.4 vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä. 1.5.2 Tilaajaa sitovat määrätiedot 1.5.2.1 Urakan yksikköhintaiset osat Urakassa ei ole yksikköhintaperusteisia töitä. Rakennussuunnitelmissa esitettyjen maa-ainesten määrien käyttökelpoisuus rakenteisiin on sitoumuksetta ilmoitettu ja ne saattavat muuttua. Urakoitsija ei saa perustaa myöhempiä vaatimuksiaan näihin tietoihin. 1.5.2.2 Urakan yksikköhintaisen osan määrämittausohjeen poikkeukset ja täsmennykset ---
URAKKAOHJELMA 8(16) 1.5.2.3 Urakan kokonaishintainen osa Kaikki työmäärät mitataan suunnitelmista teoreettisina. Tarjouspyyntöasiakirjoissa olevien määrätietojen virheellisyydet urakoitsijan tulee osoittaa kohdan 1.2.1 sekä YSE 16 :ssa sanotun mukaisesti. Tarjouspyynnössä esitetty määräluettelo (pdf -tiedostomuodossa oleva) on tilaajaa sitova alla esitetyn rajauksen mukaisesti. Tilaaja vastaa määräluettelon yksikköjen yhteismäärien muutoksista, jos määrämuutos ylittää 5 %. Jos työn aikana todetaan määräluettelossa ilmoitetun lähtöaineiston mukaisissa määrätiedoissa virhe, urakoitsija on oikeutettu näiden suoritteiden osalta lisäkorvaukseen tai tilaaja vastaavasti hyvitykseen koko ylittävän tai alittavan määrän osalta. Lisäksi urakoitsijan tulee sisällyttää seuraavat työvaiheet kokonaishintaansa, vaikkei niitä olisi erikseen työselityksissä tai määräluettelossa ilmoitettu: - Urakkaan kuuluvien ennakkokokeiden ja niiden tulosten odotusajan perusteella ei myönnetä pidennyksiä urakka-aikaan. - Kaivantojen tuennasta ja kuivatuksesta aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle - Kaikkien työvaiheiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään vähintään yleisissä asiakirjoissa (SILKO, InfraRYL) esitetyssä laajuudessa 1.6 Tilaajan oikeudet YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) tehdä tai teettää tienpidollisesti tarpeellisia tutkimus- tai rakentamistoimenpiteitä urakoitsijan hallinnassa olevalla urakka-alueella. Tällaisista toimenpiteistä tilaaja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen mahdollinen vaikutus sopimuksen sisältöön käsitellään muutos-/lisätöiden sopimisen periaatteen mukaisesti b) urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjalli-
URAKKAOHJELMA 9(16) sesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa c) tehdä tai teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. 2 Urakka-aika 2.1 Suoritusaika (YSE 17 ) 2.1.1 Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). 2.1.2 Töiden valmistuminen Urakan on oltava täysin valmiina viimeistään 16.9.2016 2.2 Viivästyssakko (YSE 18 ) Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta, 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18). Viivästyssakko lasketaan enintään 50 työpäivältä 3 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 3.1 Tieliikenne 3.1.1 Yleinen liikenne Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikennejärjestelyt palautetaan kaikilta osin alkuperäisen mukaisiksi.
URAKKAOHJELMA 10(16) Urakoitsija vastaa koko urakan ajan kaikista työnaikaisista liikennejärjestelyistä sekä niiden suunnittelu-, materiaali-, toteutus-, tarkastus- ja ennalleen palauttamiskustannuksista. Kevyellä liikenteellä tulee olla turvallinen kulkuyhteys siltapaikalla koko urakan keston ajan. Sillan alittavan Sillankorvankadun alikulkukorkeutta ja leveyttä ei saa rajoittaa. 3.1.2 Työmaaliikenne Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa työmaayhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen. 3.2 Työsuojelu Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, 26.3.2009) 6 :n mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/2009 7 ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti (Urakkaohjelman liite). Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusasiakirjojen tiedot koko urakan ajan VNa 205/2009 9 :n edellyttämällä tavalla. Ennen korjaustöiden alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset VNa 205/2009 10 :n mukaiset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :n mukaiset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Urakoitsijan tulee toteuttaa työturvallisuussuunnittelu turvallisuusasiakirjan kohdan 1.2 mukaisesti.
URAKKAOHJELMA 11(16) Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että jokaisella sopimusalueella liikkuvalla tai työskentelevällä urakoitsijan sekä tämän alihankkijan työntekijällä on alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Urakan turvallisuuskoordinaattori nimetään viimeistään aloituskokouksessa. Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuusmittaukset MVR -mittausmenetelmällä (Työterveyslaitoksen kehittämä mittausmenetelmä maa- ja vesirakennustöiden turvallisuustilanteen seurantaan). MVR -mittausta sovelletaan myös sillanrakennus- ja purkutöihin. Urakoitsija on velvollinen esittämään tilaajalle dokumentit turvallisuusvelvoitteiden hoidosta. 3.3 Ympäristöasiat Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja määräyksiä ja urakan ympäristölupiin liittyviä ehtoja. Urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin ja rakenneosan laatusuunnitelmiin on liitettävä ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Leikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyttöasteeseen. Rakennustoiminnassa syntyvät purkujätteet lajitellaan erikseen puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Tilaaja suosittelee, että työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä (< 0,005 p-%), käytettävä hydrauliöljy on biohajoavaa ja että yritykset liittyvät kuljetusalan energiansäästösopimuksiin. Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: a) öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöihin on estettävä b) öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla c) urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.
URAKKAOHJELMA 12(16) Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. 3.4 Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset ja johdot, laitteet, rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Urakoitsijan on selvitettävä ennen rakennustöiden aloitusta johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. sijainnit laitteiden omistajilta. Rakennusaikana havaitut johdot, kaapelit, laitteet yms., jotka eivät ole sopimuksen allekirjoitushetkellä tilaajan tai urakoitsijan tiedossa ja jotka eivät ole tulleet ilmi tiedusteltaessa varottavien laitteiden sijaintia laitteiden omistajilta, kuuluvat tilaajan vastuuseen. 4 Laatu 4.1 Yleistä Urakka toteutetaan urakoitsijan toiminta- ja laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten toiminta- ja laatusuunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenaikainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu- ja työsuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon. 4.2 Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija on velvollinen varmistamaan sopimuksen mukaisen tuotteen laadun laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen. Kaikki sopimuskohteen ja sen osien toimivuuden ja laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet tehdään urakoitsijan ja häneen alenevassa sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. 4.3 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Urakoitsijan tulee liittää laatuaineistoonsa yhteenvetoraportti siltakohtaisista työmääristä, jossa on esitetty suunnitellut / toteutuneet työmäärät.
URAKKAOHJELMA 13(16) Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään. Ominaisuudet osoitetaan vähintään urakan sopimusasiakirjoissa osoitetussa laajuudessa. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset on tehtävä ja ne on dokumentoitava toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti. Tulokset on arkistoitava siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee toimittaa laadun osoittamisen edellyttämät tiedot tilaajalle toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa) ja laadun perusdokumenteista on koottava toiminta- ja laatusuunnitelman mukaisesti laaturaportit. 5 Urakoitsijan tekemät suunnitelmat 5.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden suunnitelmat. 5.2 Vaihtoehtoiset suunnitelmat Vaihtoehtoisia suunnitelmia ei hyväksytä. 6 Erityiset urakkaa koskevat määräykset 6.1 Työnjohto Työtä johtavan työpäällikön on oltava koulutukseltaan vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinööritutkinnon suorittanut ja omattava tehtävään nähden riittävä käytännön kokemus. Perustelluissa tapauksissa tilaaja voi hyväksyä työpäälliköksi kokeneen rakennustekniikan teknikon/rakennusmestarin. Urakoitsijan on laatusuunnitelmassaan nimettävä laatupäällikkö, joka vastaa urakan aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta. Vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun rakennusosastolla teknikon tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi urakkaneuvottelussa.
URAKKAOHJELMA 14(16) Sopimuksen mukaisten töiden ohjaamista varten tulee olla riittävä paikallinen työnjohto. Lisäksi on otettava huomioon eri alojen työnjohtoa koskevat erityismääräykset (räjäytystyön järjestysohjeet, betoninormit, sähkölaki, työselitykset jne.). Työmaata varten on työturvallisuusasioiden hoitamiseen päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittava sijainen. Työmaan liikenteen suunnitteluun ja järjestelyjen toteuttamiseen on nimettävä pätevä vastuuhenkilö 6.2 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet 6.3 Valvonta Jos urakoitsijalla on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työn-tekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen, työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että itse ja aliurakoitsijansa noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturma-vakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lain-säädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot. Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Urakan valvonta perustuu hyvin keskeisesti urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden toteamiseen. Havaittu vilppi tai merkittävä laiminlyönti johtaa välittömästi ao. vastuuhenkilön vaihtamiseen.
URAKKAOHJELMA 15(16) Tilaajaorganisaation yhdyshenkilö on Mauri Rusi puh. 040 845 6299. Tarkemmat valtuudet määritellään henkilöittäin urakkaneuvottelussa. 6.4 Yhteydenpito ulkopuolisiin Urakoitsijan tulee hoitaa tiedottaminen laatusuunnitelman ja Tilaajan omaksuman käytännön mukaisesti. Käytännöstä sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken urakkaneuvottelussa. Tilaaja on pidettävä ajan tasalla urakoitsijan järjestämästä tiedotustoiminnasta. 6.5 Asiakaspalautteen kirjaaminen Sellaiset asiakaspalautteet ja muut asiakkaiden yhteydenotot, jotka eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, kirjataan urakoitsijan toimesta ja ilmoitetaan tilaajalle. 7 Sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset Tässä urakassa pidetään urakkaneuvottelu, työmaakokouksia, urakan vastaanottotarkastus, takuuajan tarkastus sekä tarvittaessa muita tarkastuksia ja katselmuksia. 7.1 Urakkaneuvottelu Urakkaneuvottelu pidetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Siinä käsitellään tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat, työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä. 7.2 Työmaakokoukset Urakan aikana pidetään työmaakokouksia urakkaneuvottelussa sovitun käytännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaksi (2) vuorokautta ennen työmaakokousta kuukausiraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat. - Rakentamisen työtilanne - Laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat - Laaturaportointi - Pääurakoitsijan resurssit ja alihankintasopimukset - Lisä- ja muutostyöt - Laskutus - Liikennevahingot ja muut kolmansia koskevat asiat - Työ- ja liikenneturvallisuus
URAKKAOHJELMA 16(16) - Työsuojelu ja työnaikaisen liikenteen hoito - Ympäristöasiat - Asiakaspalautteet ja tiedottaminen - Muut asiat - 7.3 Vastaanottotarkastus Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Laatuaineisto on toimitettava tilaajan valvontakonsultille vähintään yksi viikko ennen vastanottotarkastusta. Urakkaohjelman liitteet turvallisuusasiakirja pvm:ltä 28.11.2014