SAUKONOJAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKEN- TAMINEN

Transkriptio

1 LIEDON KUNTA Kaavoitus ja tekniset palvelut SAUKONOJAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKEN- TAMINEN KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO: 2 LIEDON KUNTA YLEISET TIEDOT Rakennuskohde ja sijainti Rakennuttaja Suunnittelija Valvonta Sopimusehdot SOPIJAPUOLTEN ASEMA Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsijan vastuu Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Vastuu työvirheistä Urakoitsijan oikeudet Tilaajan velvollisuudet Myötävaikutusvelvollisuus Velvollisuus luovuttaa rakennussuunnitelma-aineisto ja hankkia tarvittavat päätökset Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet Tilaajan vastuu Yleiset periaatteet Tilaajaa sitovat määrätiedot Tilaajan oikeudet JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Tie- ja katuliikenne Yleinen liikenne Työmaaliikenne Työsuojelu Ympäristöasiat Johdot, kaapelit, laitteet ym LAATU Yleistä Urakkakohtainen laatusuunnitelma Työ- ja laatusuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat... 14

3 3 5.2 Vaihtoehtoiset suunnitelmat ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tarkennuksia työselityksiin, piirustuksiin ja määräluetteloihin Työnjohto Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Valvonta Yhteydenpito ulkopuolisiin Asiakaspalautteen kirjaaminen SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET Urakkaneuvottelu Työmaakokoukset Vastaanottotarkastus Sopimuspiirustukset TYÖN SUORITUSAIKA Aloitus Valmistuminen MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET Urakkasumman maksaminen TAKUUAIKA VAKUUDET Rakennusaikainen vakuus Takuuajan vakuus VIIVÄSTYMISSAKKO JA ARVONVÄHENNYKSET Muut sanktiot... 20

4 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Rakennuskohde ja sijainti Rakennuskohde käsittää Saukonojan asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamisen Rakennuttaja 1.3 Suunnittelija 1.4 Valvonta 1.5 Sopimusehdot Työmaa sijaitsee Liedon keskustassa, Saukonojantien ja Simpukkatien väliin jäävällä alueella, oheisista asemapiirroksista lähemmin ilmenevästi. Rakennuttaja on Liedon kunta / Kaavoitus ja tekniset palvelut ja Liedon kunta / Liedon Vesi, PL LIETO. Rakennuttajan yhteyshenkilönä toimii kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen puh ja vesihuoltopäällikkö Aki Teini puh Hankkeen suunnittelija on Liedon kunta, Suunnittelijan yhteystiedot: suunnitteluinsinööri Erkko Välimäki, puh Työmaavalvonta Liedon kunta Hankkeessa noudatetaan Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE SOPIJAPUOLTEN ASEMA 2.1 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus Pääsuoritusvelvollisuus Sivuvelvollisuudet Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 :n mukainen. YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin tarkennuksena ja lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: a) tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään. b) työaikataulun, 2-viikkoisaikataulun, työsuunnitelmien ja muiden niihin verrattavien suunnitelmien (liikenteen järjestely yms.) toimittaminen tilaajalle ja ajan tasalla pitäminen. c) työnaikaisen yleisen ja työmaaliikenteen järjestely d) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa (tilaajan oikeuksiin vaikuttavat mittaustulokset toimitetaan tilaajalle mahdollisimman pian ) e) työn edellyttämien laadun kannalta tarpeellisten kokeiden ja laatumittausten suorittaminen, laadun muu osoittaminen ja laatudokumenttien

5 5 arkistointi rakentamisen laatusuunnitelman ja kohdan 4 mukaisesti. Laaduntarkastusten tulokset on dokumentoitava sekä ilmoitettava tilaajalle laatusuunnitelman ja kohdan 4 mukaisesti. Samalla ilmoitetaan mahdollisista tarkastuksen edellyttämistä toimenpiteistä f) tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen ml. pienpuusto, hakkujäte ja kannot sekä purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakennusten ja rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen ottaen kuitenkin huomioon kohdan 2.3 määräykset g) työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien, valokuitu, sähkö-, puhelin, viemäri-, vesijohtojen ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden rakentamisen tiellä olevien laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen, urakan aikatauluun sovittaminen ja töiden valvonta. Tilaaja ei maksa väliaikaisten johto- ja laitesiirtojen aiheuttamia kustannuksia. h) urakkaa varten tarvittavan tiedotustaulun hankinta ja asennus kustannuksellaan kunnan ohjeiden mukaisesti sekä sen purku ja poiskuljetus. i) pitää kaikki yleiset tiet/kadut ja alueet aina talvihoitourakoitsijan hoitokaluston vaatimassa kunnossa ja ilmoittaa rakennustyön aiheuttamista muutoksista teiden/katujen linjauksiin, leveyksiin tai tasauksiin välittömästi talvihoitourakoitsijalle j) vahinkoilmoitusten ja -valitusten käsittely ja raportointi, yhteydenpito viranomaisiin ja tiedottaminen (viranomaiset, liikenne, asukkaat, kiinteistöt yms) k) rakennustöitä haittaavan puuston ml. pienpuusto poistaminen louhintatöiden ja muiden tärinää aiheuttavien töiden (mm. tiivistystyöt) ympäristöselvityksen laadinta. Edellä mainittuihin töihin liittyvien katselmusten ja tärinämittausten suorittaminen, vahinkoilmoitusten ja valitusten käsittely ja raportointi, sekä yhteydenpito viranomaisiin ja tiedottaminen (viranomaiset, liikenne, asukkaat, kiinteistöt yms.). Talousvesikaivojen vesinäytteiden ottaminen ja tutkiminen lähimmistä kiinteistöistä ennen ja jälkeen töiden. Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssa esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet, joiden hankkiminen kohdan mukaan ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan kanssa ja on velvollinen esittämään sopimukset tilaajalle ennen töiden aloittamista ko. alueilla. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä.

6 Mikäli urakan töissä joudutaan käyttämään yksityisteitä, on yksityisen tien käyttöä varten hankittava myös ko. tienpitäjän suostumus ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt tilaaja Vesihuoltolinjojen tv-kuvausten jälkeen kunta siirtää tarketiedot Liedon veden johtokarttaan tekee paineellisten runkovesijohtojen liitokset tilaaja toimittaa urakassa tarvittavan puhtaan veden (esim. vesijohdon huuhteluun ja painekokeeseen sekä urakoitsijan sosiaalitilaan). Tilaajan työmaalle hankkimat ja toimittamat rakennusmateriaalit ja tarvikkeet ovat tilaajan omaisuutta. Työmaalla materiaalit ovat urakoitsijan vastuulla Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) maa-aineslain mukaiset otto- ja läjitysluvat, ellei niitä ole määritelty rakennussuunnitelmassa d) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (ks. turvallisuusasiakirja) e) verottajalle tehtävät ilmoitukset f) räjähdysaineiden varastointi-ilmoitus. 2.2 Urakoitsijan vastuu Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat piirustukset, laatuvaatimukset ja työselostukset sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskenta-aikana, kuitenkin viimeistään urakkaneuvottelussa. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakka-aikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti.

7 2.2.2 Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista Vastuu työvirheistä 2.3 Urakoitsijan oikeudet 2.4 Tilaajan velvollisuudet Myötävaikutusvelvollisuus Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. Urakoitsija vastaa mm. luiskien ja keilojen syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien liettymisestä aiheutuvista korjauksista sekä kaivantojen luiskien vakavuudesta pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. Louhintatöiden yhteydessä urakoitsija ei kuitenkaan ole vastuussa mahdollisesta pohjavedenpinnan alenemisesta ja siitä aiheutuvista vahingoista, mikäli urakka-asiakirjoja ja tilaajan määräyksiä louhinnan suhteen on noudatettu. Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista. Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden sopimuskohtaisten urakkaehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tie- ja katuosuuksilla tilaajalla hyväksytetyn liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus ottaa käyttöön saadut parhaat leikkaus- ja purkumassat ensisijaisesti sopimukseen liittyvissä töissä ja niihin rakenteisiin, mihin ne parhaiten soveltuvat. Urakoitsija ei missään tilanteessa saa vaihtaa urakka-alueella olevia massoja ulkopuolelta tuotuihin huonompilaatuisiin massoihin. Urakoitsijan on urakan aikana ajoitettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset massat voidaan käyttää tilaajan kannalta mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sää- ja pohjavesiolosuhteista riippumatta. Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien ja mukainen Velvollisuus luovuttaa rakennussuunnitelma-aineisto ja hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: 7

8 8 a) rakennussuunnitelma-aineiston luovuttaminen tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä b) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien tienpitoon liittyvien päätösten (lupien/sopimusten) antaminen Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet 2.5 Tilaajan vastuu Yleiset periaatteet Tilaajaa sitovat määrätiedot Seuraavat alueet luovutetaan korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tien- /kadunpitäjällä on. Tilaaja osoittaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön urakka-ajaksi Ankan läjitysalueen osoitteessa Talviniityntie 120, jonne urakoitsija voi halutessaan läjittää ylijäämämaat (kivennäismaalajit). Läjitysalueen sijainti on esitetty urakkaohjelman liitteessä ja urakoitsijan tulee tutustua läjitysalueeseen ennen tarjouksen jättämistä. Tilaaja luovuttaa urakka-ajaksi urakoitsijalle läjitysalueen portin avaimen. Läjitykseen ajetut kuormat kirjataan urakkaohjelman liitteessä esitettyyn lomakkeeseen. Urakoitsijan käyttöön luovutetaan korvauksetta työn suorittamiselle välttämättömät alueet. Urakoitsija saa perustaa tukikohtansa tälle urakkaalueelle, elleivät muut urakka-asiakirjat aseta sille estettä. Tukikohdan järjestelyistä on sovittava tilaajan ja maanomistajien kanssa. Muut alueet hankkii urakoitsija kustannuksellaan, ellei urakkaasiakirjoissa ole toisin sanottu. Työn suorittamiseen tarvittavien alueiden siistimisen suorittaa urakoitsija. Tilaajan vastuu on YSE:n ja :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta, ellei toisin sopimusasiakirjoissa ilmoiteta. Lisäksi tilaaja vastaa edellä kohdassa 2.4 vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä Urakan yksikköhintaiset osat Urakka on kokonaishintaurakka, eikä se sisällä yksikköhintaisia osia Urakan määrämittausohjeen poikkeukset ja täsmennykset Urakassa noudatetaan voimassa olevaa yleistä määrämittausohjetta Infra Urakan kokonaishintainen osa Kaikki työmäärät mitataan suunnitelmista teoreettisina. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt työmäärät eivät ole tilaajaa sitovia. Urakoisija on velvollinen itse laskemaan suunnitelmista määrät ja urakkasumman on perustuttava niihin laskelmiin.

9 2.6 Tilaajan oikeudet Tarjouspyyntöasiakirjoissa olevien määrätietojen virheellisyydet urakoitsijan tulee osoittaa kohdan sekä YSE 16 :ssa sanotun mukaisesti. Rakennussuunnitelmissa esitettyjen maa-ainesten määrien käyttökelpoisuus rakenteisiin on sitoumuksetta ilmoitettu ja ne saattavat muuttua. Urakoitsija ei saa perustaa myöhempiä vaatimuksiaan näihin tietoihin. YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteisiksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Lisätyöt hyväksytetään teknisessä lautakunnassa. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) tehdä tai teettää tienpidollisesti tarpeellisia tutkimus- tai rakentamistoimenpiteitä urakoitsijan hallinnassa olevalla urakka-alueella. Tällaisista toimenpiteistä tilaaja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen mahdollinen vaikutus sopimuksen sisältöön käsitellään muutos-/lisätöiden sopimisen periaatteen mukaisesti b) urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa c) pyytää lisätöistä tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta d) tehdä tai teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. 3 JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 3.1 Tie- ja katuliikenne Yleinen liikenne Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä kunnossa eikä niitä saa ilman asianomaisen tien-/kadunpitäjän lupaa sulkea. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä ja kaduilla tai urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen asti, kunnes liikenne johdetaan uusille teille. Työmaaliikenne sallitaan ainoastaan Ajurintien kautta. Kärpijoentien pohjoispuolen kautta ei sallita työmaaliikennettä. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tie- tai katuyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. 9

10 Työmaaliikenne Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan ohjetta Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella SKTY 19/99. Kevyen liikenteen kulkuyhteyksien turvallinen toimivuus on esitettävä kohdekohtaisesti liikenteenohjaussuunnitelmissa. Urakoitsijan on tarkastettava liikennejärjestelyt päivittäin töiden alkaessa ja päättyessä. Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa työmaayhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen. 3.2 Työsuojelu Urakkakohteessa ja urakkakohteeseen liittyvillä yksityis- ja työmaateillä tapahtuvasta työmaaliikenteestä on urakoitsijan sovittava asianomaisten tienpitäjien kanssa. Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, ) 6 :n mukaan päätöksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/ ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusasiakirjan tiedot koko urakan ajan VNa 205/ :n edellyttämällä tavalla. Ennen rakennustyön/-kohteen alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset VNa 205/ :n mukaiset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :n mukaiset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Urakoitsijan tulee ylläpitää rakennushankkeesta turvallisuustiedostoa. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että jokaisella sopimusalueella liikkuvalla tai työskentelevällä urakoitsijan sekä tämän alihankkijan työntekijällä on alueella liikkuessaan näkyvillä työturvallisuuslain edellyttämä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tilaajan rakennustyönaikainen turvallisuuskoordinaattori nimetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta.

11 Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuustilanteen seurantaa keräämällä tiedot kaikista työtapaturmista, vaaratilanteista ja liikenneonnettomuuksista sekä omaisuus- ja ympäristövahingoista. Seurantatiedot urakoitsijan tulee raportoida työmaakokouksissa. Edellä mainitun työturvallisuustilanteen seurannan voi urakoitsija suorittaa MVR -mittausmenetelmällä (Työterveyslaitoksen kehittämä mittausmenetelmä maa- ja vesirakennustöiden turvallisuustilanteen seurantaan) Ympäristöasiat Turvallisuusmittaukset suoritetaan viikoittain ja urakoitsija on velvollinen esittämään tilaajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta. Urakkaan laadittaviin työvaihe- ja rakennekohtaisiin laatusuunnitelmiin liitetään ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Laatusuunnitelman yhteydessä esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet, jotka toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi ennen sopimuksen voimaantuloa. 3.4 Johdot, kaapelit, laitteet ym. Lisäksi tulee esittää ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Leikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyttöasteeseen. Rakennustoiminnassa syntyvät purkujätteet lajitellaan erikseen puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Kantoja ei saa läjittää. Tilaaja suosittelee, että työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä ( 0,005 p.-%), käytettävä hydrauliöljy on biohajoavaa ja että yritykset liittyvät kuljetusalan energiansäästösopimuksiin. Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: a) öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöihin on estettävä b) öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla c) urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materia. Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset ja johdot, laitteet, rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Tiedossa olevien johtojen sijainnit on esitetty rakennussuunnitelmaaineistossa. Tilaaja ei vastaa esitetyistä sijaintitiedoista, vaan urakoitsijan

12 on itse tarkistettava tietojen paikkansapitävyys johtojen, kaapeleiden ja laitteiden omistajilta. Rakennusaikana havaitut johdot, kaapelit, laitteet yms., jotka eivät ole sopimuksen allekirjoitushetkellä tilaajan tai urakoitsijan tiedossa ja jotka eivät ole tulleet ilmi tiedusteltaessa varottavien laitteiden sijaintia laitteiden omistajilta, kuuluvat tilaajan vastuuseen LAATU 4.1 Yleistä Urakka toteutetaan urakoitsijan laadunhallintajärjestelmän / laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten laatusuunnitelmien mukaisesti. 4.2 Urakkakohtainen laatusuunnitelma Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenaikainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Tilaaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta- ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Murskeiden toimittajalta edellytetään RALA ry:n yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu-, työ- ja liikenteenohjaussuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon. Urakoitsija laatii toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattavan laatusuunnitelman, jossa urakoitsijan menettely kuvataan. Edelleen urakoitsijan tulee aliurakoita järjestäessään huolehtia siitä, että ennen kunkin urakan aloitusta aliurakoitsija laatii kyseisestä työstä koko työn kattavan laatusuunnitelman. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan sopimuksen mukaisen tuotteen laadun laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen. Kaikki sopimuskohteen ja sen osien toimivuuden ja laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet tehdään urakoitsijan ja häneen alenevassa sopimussuhteessa olevien alihankkijoiden laatusuunnitelmien laadunvarmistusperiaatteiden mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava laadunvarmistussuunnitelma, johon merkitään työvaiheittain jaoteltuna laadittavat työsuunnitelmat, työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat, tekniset työsuunnitelmat sekä laaturaportointi. 4.3 Työ- ja laatusuunnitelmat sekä tekniset työsuunnitelmat Urakoitsijan on laadittava jokaisesta työkokonaisuudesta työsuunnitelma, ja työvaihekohtainen laatusuunnitelma sekä tarvittaessa erillinen tekninen työsuunnitelma. Työsuunnitelmat sekä työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat urakoitsija voi tarvittaessa yhdistää samaksi asiakirjaksi. Työsuunnitelmat Työsuunnitelmassa on esitettävä seuraavat asiat: a) käytettävät resurssit, kapasiteetit ja kalusto

13 b) työtavat, -järjestys ja -vaiheet yksityiskohtaisesti kuvattuna c) työaikataulu d) noudatettavat työkohtaiset ja yleiset laatuvaatimukset ja - työselitykset sekä ohjeet e) turvallisuusasioiden varmistaminen ja tarpeelliset turvallisuusohjeet f) ympäristöasiat g) työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat. 13 Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat Työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat osoittavat, miten rakenneosan tai työvaiheen laatu varmistetaan. Työvaihekohtaisiin laatusuunnitelmiin on sisällytettävä mm. seuraavat asiat: a) yleiskuvaus työvaiheen suorituksesta ja siihen liittyvistä työmenetelmistä (ellei erillistä teknistä työsuunnitelmaa ole laadittu) b) työnaikainen laadunvarmistus (työtä edeltävät ja sen aikana tehtävät tarkastukset, mittaukset ja muut laadunvalvonta- ja laadunohjaustoimenpiteet) c) kelpoisuuden osoittaminen, joka perustuu suunnitelmassa esitettyihin lopputuotteen laatua ja kelpoisuuden osoittamista koskeviin vaatimuksiin. Siinä esitetään tarkastusten ja mittausten, ajankohdat, välineet, vastuuhenkilöt ja tulosten dokumentointi d) turvallisuussuunnitelmien laatiminen ja dokumentointi. Eri työvaiheiden työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat on luovutettava tiedoksi tilaajalle ja tilaajan laadunvalvontakonsultille vähintään 3 vrk ennen kyseisen työvaiheen aloitusta. Urakoitsijan on laadittava vähintään seuraavista työvaiheista työvaihekohtainen työ- ja laatusuunnitelma: katu ja tierakenteen maaleikkaus ja kaivutyöt katu ja tierakenteen jakavan kerroksen rakentaminen katu ja tierakenteen kantavan kerroksen rakentaminen putkikaivannon kaivu mahdollinen tuentatyö louhintatyö putkilinjojen täyttötyöt putkien ja johtojen asennustyö suojaputkitustyö kiveystyöt Tekniset työsuunnitelmat Urakoitsijan on laadittava vähintään seuraavista työvaiheista tekninen työsuunnitelma: maaleikkaus ja kaivutyöt putkikaivannon kaivutyöt Tekniset työsuunnitelmat on luovutettava tiedoksi tilaajalle ja tilaajan laaduntarkastuskonsultille ennen kyseisen työvaiheen aloitusta. 4.4 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Kaikissa työvaiheissa hankitaan ja tallennetaan sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita siltä edellytetään.

14 Tulokset on arkistoitava siten, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että tiedot urakoissa käytetyistä materiaaleista ja niiden testaustuloksista dokumentoidaan. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta tulee urakoitsijan laatia tai laadituttaa aliurakoitsijoillaan laatupoikkeamaraportti, jossa tulee kuvata tapahtunut laadunalitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet. Kaikki poikkeamaraportit luovutetaan tilaajan edustajalle. Jos laatupoikkeama ei ole enää korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuutonta siihen haittaan nähden, joka poikkeamasta aiheutuu, tulee raportissa esittää syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Tämän jälkeen asia käsitellään työmaakokouksessa. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan edustajien nähtävillä (urakoitsijan tiloissa). Urakoitsijan on laadittava urakan luovutusta varten kaikki laaturaportit ja luovuttaa ne tilaajalle. Urakoitsijan tulee digitaalikuvata urakan etenemistä yhtenä laadunvalvonnan osana. Kuvia tulee ottaa kattavasti eri työvaiheista, erityisesti ns. peittoon jäävistä vaiheista (mm. putkikaivantojen pohjat, savisulut, siirtymäkiilat, putkien asennukset, täytöt, päällysrakennetyöt, suojaputkitukset,). Kuvat tulee toimittaa tilaajalle laatukansion liitteinä muistitikulle tallennettuna, urakoitsija luovuttaa kuvien käyttöoikeuden samalla tilaajalle. Kuvat tulee tekstittää: kaivoväli /katu ja plv., aika, rakenneosa, työvaihe. 5 URAKOITSIJAN TEKEMÄT SUUNNITELMAT 5.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 5.2 Vaihtoehtoiset suunnitelmat Tilaaja hankkii kustannuksellaan pysyvien rakenteiden suunnitelmat. Urakoitsijan vaihtoehtoisia suunnitelmia ei hyväksytä. 6 ERITYISET URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 6.1 Tarkennuksia työselityksiin, piirustuksiin ja määräluetteloihin Urakoitsijan tulee sisällyttää seuraavat työvaiheet kokonaishintaansa, vaikkei niitä olisi erikseen piirustuksissa tai työselityksissä ilmoitettu: Liikennöitävillä alueilla vesihuoltokaivannon lopputäytön tiiviysasteen mittaus tehdään pudotuspainolaitteella n. 50 m:n välein. Jakavan kerroksen ja kantavan tiiviysasteen mittaus tehdään pudotuspainolaitteella Urakka-alueelta purettavia vanhoja päällysrakennekerrosmateriaaleja ei saa käyttää urakassa ilman tilaajan lupaa. 14

15 Mahdolliset louhintakohteet on hyväksytettävä ennen louhintatöitä tilaajalla. Louheen käyttö rakenteissa on kielletty ilman tilaajan kirjallista lupaa. Ankan maankaatopaikalle menevän maa-aineksen kuljetus ja vastaanotto Maaleikkauksen sekä päällysrakenteiden osalta vaatimustenmukaisuuden osoittaminen on tehtävä InfraRYL 2010:ssä esitettyjen vaatimusten mukaisesti, ellei työselostuksissa ole toisin mainittu. Vesihuoltotyöt Vedenjakelun katkoista tulee informoida kirjallisesti kiinteistöjenomistajia sekä tilaajaa 1 arkivuorokausi ennen katkon ajankohtaa. Urakoitsijalla tulee olla työmaalla varattuna talousveden vaatimukset täyttävää käyttövettä vedenkatkojen ajaksi säiliöautoon varastoituna vähintään 5 m3. Tilaaja ei maksa urakoitsijalle erillisiä korvauksia klo välisenä aikana tehdyistä liitostöistä Tilaaja toimittaa kaivokortit tai kaivojen koordinaattilistan. 15 Katuvalaistus, sähkö- ja teleyhtiöiden rakentaminen toteutetaan erillisenä urakkana. 6.2 Työnjohto Työtä johtavan työpäällikön on oltava koulutukseltaan vähintään teknillisen oppilaitoksen/ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinööritutkinnon suorittanut ja omattava tehtävään nähden riittävä käytännön kokemus tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö Urakoitsijan on laatusuunnitelmassaan nimettävä laatupäällikkö, joka vastaa urakan aikaisesta laatusuunnitelman toimivuudesta. Vastaavan työnjohtajan tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen/ ammattikorkeakoulun rakennusosastolla teknikon tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö jolla on työkokemusta vähintään 10 vuotta. Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä tilaajan hyväksyttäväksi. tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Sopimuksen mukaisten töiden ohjaamista varten tulee olla riittävä paikallinen työnjohto. Lisäksi on otettava huomioon eri alojen työnjohtoa koskevat erityismääräykset (räjäytystyön järjestysohjeet, betoninormit, sähkölaki, työselitykset jne.). Työmaata varten on työturvallisuusasioiden hoitamiseen päätoteuttajan nimettävä pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittava sijainen. Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan vesihuoltotöiden työnjohtajalla ja maanrakennustyötä tekevällä henkilökunnalla on suoritettuna terveydensuojelulain mukainen vesityökortti.

16 6.3 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet Jos urakoitsijalla on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on urakoitsijan huolehdittava jäljempänä esitettyjen velvoitteiden täyttämisestä. Ulkomaisella työntekijällä on oltava seuraavat luvat riippuen siitä minkä maalainen hän: a) Työntekijä on EU/ETA-maan kansalainen, työn teko ei edellytä erillistä oleskelulupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty tai Suomeen palkattu työntekijä. b) Jos muiden maiden kansalainen työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä, niin tällaisella työntekijällä tulee aina olla oleskelulupa. Urakoitsija on velvollinen osoittamaan, että itse ja aliurakoitsijansa noudattavat suomalaisen työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä. Urakoitsija on velvollinen ottamaan omille työntekijöilleen tapaturmavakuutukset ja huolehtimaan siitä, että alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla omien työntekijöidensä kanssa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan ulkomaisiin työntekijöihinsä nähden suomalaista lainsäädäntöä ja huolehtimaan siitä, että myös alihankkijat toimivat vastaavalla tavalla. Urakoitsija vastaa siitä, ulkomaalaiset työntekijät maksavat suomalaisen lainsäädännön edellyttämät verot Valvonta Urakoitsijalla on velvollisuus näyttää toteen ulkomaalaista työvoimaa koskevien velvoitteidensa täyttäminen. Urakan valvonta perustuu hyvin keskeisesti urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden toteamiseen. Havaittu vilppi tai merkittävä laiminlyönti johtaa välittömästi ao. vastuuhenkilön vaihtamiseen. Lisäksi tilaaja on oikeutettu perimään laatujärjestelmän/suunnitelman puutteellisesta toiminnasta sopimussakkoa urakkasopimuksen kohdan 12.1 mukaisesti. 6.5 Yhteydenpito ulkopuolisiin Urakoitsijan tulee hoitaa tiedottaminen laatusuunnitelman ja tilaajan omaksuman käytännön mukaisesti. Käytännöstä sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken urakkaneuvottelussa. Tilaaja on pidettävä ajan tasalla urakoitsijan järjestämästä tiedotustoiminnasta. Yhteydenpito voi käsittää mm. seuraavat tahoja ja aiheita: a) lehdistö; esitteet, lehdistötilaisuudet, tiedotukset b) asukkaat; tiedotus, infotilaisuudet, rakentamisen aikaiset ympäristöhäiriöt c) tien-/kadunvarsiasukkaat; yks.teiden järjestelyt, melu-, pöly- ym. haitat d) autoilijat; liikennejärjestelyt e) poliisi; turvallisuus f) palo- ja pelastustoimi; onnettomuudet g) muut sidosryhmät; luonnonsuojelujärjestöt, ympäristökeskukset, energialaitokset, sairaalat, koulut ym.

17 6.6 Asiakaspalautteen kirjaaminen Sellaiset asiakaspalautteet ja muut asiakkaiden yhteydenotot, jotka eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä, kirjataan urakoitsijan toimesta omalle lomakkeelle tai suoraan tilaajan ylläpitämään asiakaspalautetietojärjestelmään. 7 SOPIJAPUOLTEN KESKEN YHTEISESTI PIDETTÄVÄT TOIMITUKSET 7.1 Urakkaneuvottelu 7.2 Työmaakokoukset 7.3 Vastaanottotarkastus Tässä urakassa pidetään urakkaneuvottelu, työmaakokouksia, urakan vastaanottotarkastus, takuuajan tarkastus sekä tarvittaessa muita tarkastuksia ja katselmuksia. Urakkaneuvottelu pidetään ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Siinä käsitellään laatusuunnitelman täydennykset sekä tarjouspyynnön ja tarjouksen sisältöön mahdollisesti liittyvät yksityiskohtaiset tulkinnat sekä sovitaan raportointi- ja työmaakokouskäytännöstä. Urakan aikana pidetään työmaakokouksia säännöllisesti sopimuskatselmuksessa sovitun käytännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kaksi (2) arkivuorokautta ennen työmaakokousta kuukausiraportti, jossa on mm. seuraavat urakan edistymistä kuvaavat asiat. Laitesiirtoasiat Rakennussuunnitelma Työ- ja aikataulutilanne sekä työmaan vahvuus Laatusuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat Laatumittausten edistyminen, laatupoikkeamat ja suoritetut korjaustoimenpiteet Pääurakoitsijan resurssit ja alihankintasopimukset Lisä- ja muutostyöt Laskutus, valmiusaste (%) Työturvallisuus Työsuojelu ja työnaikaisen liikenteen hoito Ympäristöasiat, esitykset kolmansien osapuolien kanssa tehtävistä sopimuksista Asiakaspalautteet ja tiedottaminen Muut mahdolliset asiat Urakan sisältämien töiden valmistuttua pidetään urakan vastaanottotarkastus. Vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsijan on koottava ja luovutettava laadunvarmistuksensa edellyttämät asiakirjat tilaajalle. Urakoitsijan vastaanottotarkastuspyyntöön tulee liittää dokumentti urakoitsijan suorittamasta YSE :n 3 momentin mukaisesta tarkastuksesta. Urakoitsijan tulee pitää Aki Teinin kanssa erillinen vastaanotto vesihuoltolinjojen osalta ennen urakan lopullista vastaanottoa. Urakan lopullinen laatuaineisto on luovutettava tilaajalle tarkastettavaksi viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 17

18 Tilaajalle luovutettavat kadunrakentamisen laatuaineistot on järjestettävä laatukansioiksi rakenneosittain seuraavan jaon mukaisesti: 1. Tallennetut digikuvat 2. Dokumentti urakoitsijan suorittamasta itselle luovutuksesta (ks. YSE mom.) 3. Urakan laatusuunnitelma 3.a Laatusuunnitelma 3.b Laadunvarmistussuunnitelma 4. Tekniset työsuunnitelmat ja työvaihekohtaiset laatusuunnitelmat 5. Turvallisuusasiakirja ja työsuojelu 5.a Työsuojelutarkastuspöytäkirjat (MVR-mittaus) 5.b Koneiden käyttöönottotarkastukset 6. Laatumittausraportit (koontiraportit) työvaiheittain, jotka sisältävät: 6.a Laatumittauspöytäkirjat 6.b Koemittaukset 6.c Materiaalien laatutiedot 6.d Murskeiden rakeisuuskäyrät ja arvonmuutoslaskelmat 7. Hyväksytyt lisä- ja muutostyötarjoukset 8. Poikkeamaraportit 9. Suunnitelma-asiat 9.a Vesihuolto tarkepiirustukset painekoepöytäkirjat desinfiointiraportit digitaaliset valokuvat 9.b Korjausselvitykset 10. Työmaapäiväkirja 11. Erikoisrakenteiden raportit (esim. verkoilla lujitettavat rakenteet) 12. Kolmannet osapuolet ja asiakaspalautteet 12.a Sopimukset 12.b Korvausasiat 13. Muut asiat 13.a Tiedotteet 18 UO:n liitteet 1. Turvallisuusasiakirja 7.4 Sopimuspiirustukset Asiakirjaluettelo on liitteenä. Sähkö- ja teleyhtiöt toimittavat alitusputkikuvat. 8 TYÖN SUORITUSAIKA 8.1 Aloitus Tekninen lautakunta tekee urakoitsijavalinnan. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt kun hankintalain mukainen hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

19 8.2 Valmistuminen Rakennustyön tulee olla valmiina vastaanottotarkastusta varten , vähäiset viimeistelytyöt eivät estä valmistumista. Kaapeloinnin ajankohta sovitaan tarkemmin työn alkaessa ja aikana MAKSUT JA MITTAUSPERUSTEET 9.1 Urakkasumman maksaminen Urakkasumman maksaminen urakoitsijalle perustuu urakoitsijan laatimaan maksuerätaulukkoon. Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, PL 52, Lieto Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkasummasta ja viimeinen maksuerä vähintään 10 % urakkasummasta. Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun laskutettava työ on hyväksytysti suoritettu ja lasku on saapunut rakennuttajalle. 10 TAKUUAIKA Takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa kun rakennustyö on kokonaisuudessaan vastaanottotarkastuksessa hyväksytty ja vastaanotettu. 11 VAKUUDET 11.1 Rakennusaikainen vakuus 11.2 Takuuajan vakuus Urakoitsijan on annettava rakennuttajalle viimeistään kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta rakennuttajan hyväksymä omavelkainen pankki tai vakuutuslaitoksen antama vakuus, jonka suuruus on vähintään 10 % urakkasummasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme kuukautta yli lopullisen vastaanottotarkastuspäivän. Rakennuttaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Takuuajan vakuus on YSE 98:sta poiketen vähintään 5 % urakkasummasta. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. Mikäli urakka- tai takuuaikaa jatketaan, on vakuuksien voimassaoloaikaa jatkettava vastaavasti. 12 VIIVÄSTYMISSAKKO JA ARVONVÄHENNYKSET Työn viivästymisestä on urakoitsijan suoritettava YSE 98:sta poiketen viivästyssakkoa 0,5 % urakkasummasta kultakin työpäivältä, enintään 50 työpäivältä. Vähäiset viimeistelytyöt eivät estä urakan valmistumista. Arvonvähennykset käsitellään tapauskohtaisesti.

20 12.1 Muut sanktiot YSE 27.1 :n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella. Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnallista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sanktiot. - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan edustajan vaihto - sopimuksen purku. Sakko Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0 %) ja ne määräytyvät seuraavasti: 20 Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annettavat sakot Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. kerta euroa 2. kerta euroa Seuraavat kerrat, euroa 1. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit - Työskentely ilman tilaajalle toimitettua työ- ja laatusuunnitelmaa - Työvaiheen toteutusaikataulun ilmoituksen laiminlyönti - Laadunvalvontaan liittyvien mittausten ym. toimien laiminlyönnit - Työskentelyaikaan liittyvät puutteet tai laiminlyönnit 2. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa Kirjallinen huomautus Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 5 % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit mm. - tietyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen - hyväksyttyä varoitusvaatetusta ei käytetä - räjäytystyöt tehdään suunnitelmien tai ohjeiden vastaisesti - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - tien tai kadun pintakunto puut räj.työt

21 teellinen - vesihuoltotarvikkeiden varastointi on tehty työmaalla vastoin vesihuoltotarvikkeiden valmistajan ohjeita Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät muut laiminlyönnit. 6. Puuston suojaamiseen liittyvät laiminlyönnit Liedossa Henna Paajanen kunnallistekniikkapäällikkö

22 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA SAUKONOJAN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLIS- TEKNIIKKA LIEDON KUNTA

23 TURVALLISUUSASIAKIRJA I Liedon kunta SAUKONOJAN ASEMA-KAAVA ALUE SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennuttaja Suunnittelija Turvallisuuskoordinaattori Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus Muut urakoitsijat Turvallisuussuunnitelma Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelu Turvallisuuskoulutus Kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET Rakennuskohde Ilmoitusmenettely Jakelukatkokset Vesityökortti VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kohteen turvallisuusriskit Kaivutyöt Putoamisvaaralliset työt, telineet ja kulkutiet Nostotyöt Räjäytys- ja louhintatyöt Sähköasennustyöt Rakennetut putket ja johdot RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSET Yleistä työn suorituksesta Liikenteen ohjaus Palosuojelu Työnaikaiset rakenteet ja asennukset Koneet, työvälineet, laitteet, polttonesteet, kemikaalit Pölyn leviämisen estäminen Melun ja tärinän rajoittaminen Henkilönsuojaimet YMPÄRISTÖN SUOJAUS JA PUHTAANAPITO Jätteiden käsittely Työmaan suojaaminen Kulkuteiden/katujen ja ympäristön puhtaanapito Maaperän /vesistön pilaaminen... 14

24 TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 Liedon kunta SAUKONOJAN ASEMA-KAAVA ALUE 1 YLEISTÄ Suunnitelma-alue koskee Saukonojan asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentamista. Rakennuskohteen sijainti Rakennuskohde sijaitsee Liedon keskustan alueella, Simpukkatien ja Saukonojantien välisellä alueella. Työkohteessa tehtävät työt käsittävät maanrakennustöitä, kadun, vesihuollon (myös ojien kaivua, hulevesipainanteita, maavallien tekoa ja muotoilua). Työkohteen maaperä on pääosin pehmeää savimaata. Alueella ei ole tutkimusten perusteella havaittu kalliota. 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on voimassa olevan Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) ja Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (525/2013) mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua sekä rakennustyön toteuttamista varten laadittu asiakirja. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa ohjeita työn suorittamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja täydentää teknisten asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. Työsuojelusäädöksiä Keskeisiä rakennusurakassa noudatettavia lakeja ja määräyksiä, joiden tulee olla nähtävillä työmaalla, ovat: - Työturvallisuuslaki 738/ Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 44/ VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/ VNa räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista 644/ muut työturvallisuuslain nojalla annetut, ko. urakassa sovellettavaksi tulevat valtio-neuvoston päätökset Julkaisujen "Rakennustyön turvallisuusmääräykset selityksineen" (Rakennusalan Kustanta-jat RAK 2015) ja "Kaivanto-ohje RIL " tulee myös olla esillä työmaalla. Työsuojelupiiri

25 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 Liedon kunta SAUKONOJAN ASEMA-KAAVA ALUE 1.2 Rakennuttaja 1.3 Suunnittelija 1.4 Turvallisuuskoordinaattori 1.5 Päätoteuttaja Urakkakohde kuuluu Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, osoite Itsenäisyydenaukio 2, Turku, puh , fax Rakennuttajana ja tilaajana on Liedon kunta / Kaavoitus ja tekniset palvelut ja Liedon kunta/liedon Vesi. Tätä urakkaa toteuttava pääurakoitsija toimii tässä urakassa päätoteuttajana ja vastaa päätoteuttajan turvallisuustehtävistä. Rakennuttaja ylläpitää turvallisuusasiakirjaa sekä rakennushankkeen suunnitteluvaiheen, valmisteluvaiheen että rakennustyön aikana. Hankkeen suunnittelija on Liedon kunta. Maaperätutkimukset Sweco Oy ja tievalaistussuunnitelmat APT-Elektro Oy. Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Rakennuttajan on varmistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. Turvallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä päätoteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön toteuttamisessa. Päätoteuttajalla tarkoitetaan tässä asiakirjassa pääurakoitsijaa. Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajalle turvallisuusasiakirjaan tarpeelliset muutokset. Pääurakoitsijan on laadittava ennakkoilmoitus työmaasta (VNa 205/ ) työnsuojeluviranomaiselle ja annettava ennakkoilmoitus tiedoksi myös rakennuttajalle. Pääurakoitsijan on VNa 205/ :n mukaan huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Pääurakoitsijan on nimettävä työmaata varten pätevä vastuuhenkilö ja hänelle tarvittaessa sijainen. Samoin on jokaisen työnantajan nimettävä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö. Pääurakoitsijan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvalli-

26 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3 Liedon kunta SAUKONOJAN ASEMA-KAAVA ALUE 1.6 Töiden yhteensovitus 1.7 Muut urakoitsijat sesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät. Pääurakoitsijan tulee valvoa turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden noudattamista, varmistaa tiedonkulku turvallisuusasioissa sekä käsitellä sekä tuoda esiin turvallisuusasioita mm. työmaan kokouksissa ja urakoitsijapalavereissa. Tapaturmanvaaran ja terveyden haitan poistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pääurakoitsija huolehtii, että tapaturmat tutkitaan ja vakavasta tapaturmasta tehdään ilmoitukset työsuojelupiiriin, poliisille ja rakennuttajalle. Kaikki tapaturmat ja onnettomuudet käsitellään työmaakokouksissa, urakoitsijapalavereissa ja työsuojelutoimikunnassa. Yleiselle liikenteelle sattuneet vakavat vaaratilanteet ja liikennevahingot dokumentoidaan ja tutkitaan. Näistä tiedotetaan myös rakennuttajaa ja rakennuttajan edustajaa välittömästi. Töihin tulee käyttää vain sellaisia työntekijöitä, jotka täyttävät työn ja rakennuttajan edellyttämät ammattitaito- ja pätevyysvaatimukset. Urakoitsija vastaa käyttämänsä tilapäisen työvoiman ja aliurakoitsijoiden osalta ammattitaito- ja pätevyysvaatimuksen toteutumisesta ja riittävien turvallisuusohjeiden antamisesta. Tilaajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Päätoteuttaja on ennen urakan aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - työmaan turvallisuussuunnitelma - yleisen liikenteen järjestelysuunnitelma - kaivantosuunnitelma - työsuojelutoimintasuunnitelma - työmaa-alueen käyttösuunnitelma Päätoteuttaja on ennen kyseisen työvaiheen aloittamista velvollinen laatimaan ainakin seuraavat suunnitelmat: - räjäytystyösuunnitelma - louhintasuunnitelma - panostussuunnitelma Rakennuttaja ilmoittaa rakennuskohteessa urakka-aikana samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten toimesta tehtävät työt joko urakkaohjelmassa tai viimeistään urakan aloituskokouksessa. Jokaisen urakoitsijan on noudatettava pääurakoitsijan laatimia rakennustyömaan alueen käytön työturvallisuusmääräyksiä ja toimitettava koko työmaan turvallisuuteen liittyvät tiedot pääurakoitsijalle. Jokainen urakoitsija on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan työnsä sovittujen yhteensovitusmenettelyjen ja periaatteiden mukaisesti.