toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja Tilaajan edustajat Urakoitsija Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka Rakennuskohde sijaitsee Pyhäjoen kunnassa Aatosvainion alueella. Rakennuskohteen sijainti on osoitettu urakka-asiakirjojen piirustuksessa 7160.101. Kokonaishintaurakka Pyhäjoen kunta Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Sopimusasioissa Matti Soronen, kunnanjohtaja Heikki Hirvikoski, lämpölaitosjohtaja pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Olli Seppä, projektipäällikkö/valvoja Pentti Hämeenaho Oy Laivurinkatu 11 92100 Raahe Urakoitsijan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Mikko Joensuu, projektipäällikkö Vesa Vahtola, työmaapäällikkö
2 (11) 2 MUUT OSAPUOLET Rakennuttaja Pyhäjoen kunta Kuntatie 1 86100 PYHÄJOKI Rakennuttajakonsultti Pääurakoitsija Ramboll CM Oy Olli Seppä Kiviharjunlenkki 1 A 90220 OULU Pentti Hämeenaho Oy Laivurinkatu 11 92100RAAHE Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava (päätoteuttaja) Pääurakoitsija Työmaapalveluista vastaava Pääurakoitsija Alistetut sivu-urakoitsijat* ----- * Sivu-urakka alistetaan pääurakkaan alistamissopimuksella RT rakennuttaja, pääurakoitsija ja sivu-urakoitsija allekirjoittavat., jonka
3 (11) Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat** Tilaajalla ei ole muita urakoitsijoita. Tilaajalla ei ole mitään erillishankintoja. 3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Urakan kohde Pääsuoritusvelvollisuus Viite YSE 1 ** Tilaajaan sopimussuhteessa olevat urakoitsijat ja hankinnat, joita ei ole alistettu pääurakkaan. Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. Tämän urakkasopimuksen urakoitsijasta käytetään nimitystä pääurakoitsija. Muista urakoitsijoista käytetään nimitystä aliurakoitsija. Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan Pyhäjoen kunnan Aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakkaan koskevan urakan.urakka sisältää tarjouspyyntökirjeessä tarkemmin rajattuna kadun-, kuivatuksen-,vesihuollon-, valaistuksen- sekä optiona sähkö- ja puheliverkon rakentamisen. Urakka käsittää Pyhäjoen kunnan Aatosvainion kunnallistekniikantöitä koskevat työt Aluetaito Oy:n laatimien suunnitelmien, työselitysten sekä muiden tähän sopimukseen liittyvien asiakirjojen maukaisesti täysin valmiiseen kuntoon rakennettuna.
4 (11) Sivuvelvollisuudet Viite YSE 2 Urakkaan kuuluvat kaikkien tähän urakkaan liittyvien töiden osalta valmiin työn edellyttämät YSE 2 :n toimenpiteet ja velvollisuudet, joita sopimusasiakirjoissa ei erikseen ole mainittu kuuluviksi tilaajan velvotteisiin. Työmaapalvelut Viite YSE 3 Työmaapalveluista vastaa pääurakoitsija. Työmaan johtovelvollisuudet Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Urakoitsija vastaa myös seuraavista velvollisuuksista: Viite YSE 4 - varaston järjestäminen, siivous ja lämmitys - toimiston järjestäminen, siivous ja lämmitys - sähkövirta - vesi ja jätevesi - puhelin ja muut viestintäyhteydet - ylijäämämassojen vastaanottomaksut - viranomaisille tehtävät ilmoitukset 5 SOPIMUSASIAKIRJAT Viite YSE 12 Viite YSE 13 Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimusasiakirjoja. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys YSE 1998 mukaisesti.
Urakka-asiakirjaluettelo A. Kaupalliset asiakirjat 5 (11) Asiakirjan nimi Liite nro Päiväys Tämä urakkasopimus 19.4.2016 Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 1 23.3.2016 Tarjouspyyntö 2 Urakkaohjelma liitteineen 3 22.2.2016 Asiakirjaluettelo 4 30.9.2015 YSE 98 (ei liitteenä) 5 30.9.2015 Urakoitsijan tarjous ja liitteet 6 30.9.2015 Työselitys liitteineen 7 22.3.2016 Muut liitteet ja piirustukset 8 30.9.2015 B. Tekniset asiakirjat Asiakirjan nimi Suunnitelma-asiakirjat Aluetaito Oy Piirustukset Aluetaito Oy Valaistussuunnitelmat Ins.tsto Muilu Cons Oy Sähköverkkosuunnitelmat Pohjolan verkonrakennus Oy Maatutkaluotaus Geo- Work Oy Liite nro Päiväys 9 30.9.2015 10 30.9.2015 11 11.12.2015 12 23.10.2015 13 2.12.2015
6 (11) 6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Lupien hankkiminen Viite YSE 8 Rakennuttaja on hankkinut työlle toimenpideluvat. Työt toteutetaan viranomaismääräysten mukaan sisältäen niihin kuuluvat tarkastukset. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankinnasta, ilmoituksista ja viranomaismääräysten mukaisista tarkastuksista huolehtii urakoitsija. Suunnitelmien toimittaminen Suunnitelma-aikaulu käsitellään ensimmäisessä työmaakokouksessa. Viite YSE 8 Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat Viite YSE 7 ja 8 7 LAADUNVARMISTUS Viite YSE 9 Viite YSE 10 ----- Noudatetaan sopimusasiakirjojen määräyksiä. Vastuuhenkilöt kirjataan ensimmäisessä työmaakokouksessa. 8 URAKKA-AIKA Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt rakennuskohteessa heti, kun urakkasopimus on syntynyt ja aloituskokous on pidetty. Viite YSE 17 Kaikki urakan työsuoritukset tulee saada valmiiksi viimeistään 31.8.2017. Infran rakentaminen ajoitetaan toteutettavaksi kahdelle vuodelle 2016 ja 2017, urakoitsijan kanssa erikseen sovittaman aikataulun mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava työaikataulu ja maksupostit siten, että vuonna 2016 tehdään töitä 600000,00 (alv 0 %)arvosta.
7 (11) 9 VIIVÄSTYSSAKKO Urakkasuorituksen viivästyessä yli sovitun rakennusajan tilaaja on oikeutettu saamaan urakoitsijalta viivästyssakkoa kultakin täydeltä Viite YSE 18 työpäivältä 0,5 % urakkahinnasta, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakko on YSE 1998 mukaan, kuitenkin siten että sakko peritään arvonlisäverollista hinnasta. 10 TAKUUAIKA Takuuaika on vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. Rakennuttajan halutessa takuuajan puolessa välissä pidetään Viite YSE 29 välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. 11 VAKUUDET Rakennuaikaisen vastuun täyttymisen vakuudeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle vakuuden, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottamasta Urakoitsijan vakuudet urakkahinnasta eli 97 400,00 euroa. Työn aikaisen vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes työ on loppukatselmuksessa hyväksytty Viite YSE 36 vastaanotetuksi ja takuuajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Tilaajan vakuudet Viite YSE 37 Takuuajan vakuudeksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle yllä mainitun rahalaitoksen myöntämän vakuuden, jonka suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli 19 480,00 euroa. Takuuajan vakuus tulee olla kolme kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen. Tilaaja ei aseta vakuutta. 12 VAKUUTUKSET Urakoitsijan ottaa rakennuskohteelle YSE 1998 38 :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennushankkeen osalta.urakoitsijan on Viite YSE 38 noudatettava vakuutusehtoihin liittyviä suojeluehtoja. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijalla on vastuuvakuutus, joka vastaa mm. työlle, tarveaineille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta koko urakkasuorituksen ajan, kunnes työ on valmis ja luovutettu rakennuttajalle.jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija vastaa, että kaikki työmaalla toimivat henkilöt kuuluvat voimassa olevan tapaturmavakuutuksen piiriin. 13 URAKKAHINTA Urakoitsijan suoritusta vastaan tilaaja maksaa urakoitsijalle kokonaisurakkahinnan, joka on: Viite YSE 39 Veroton urakkahinta 974 000,00 euroa Arvonlisävero 24 % 233 760,00 euroa Verollinen urakkahinta 1 207 760,00 euroa (alv 24%)
8 (11) 14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Viite YSE 40 Urakkahinta maksetaan erikseen sovittavan ja yhteisesti hyväksytyn maksuerätaulukon mukaisesti laskutusvalmiuden tultua todetuksi. 15 HINTASIDONNAISUUDET Viite YSE 48 Viite YSE 49 Sopimukseen perustuvat maksut on maksettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty valvojan hyväksyttäväksi ennen niiden lähettämistä tilaajalle.vuotuinen yliaikakorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen viivästyskorko. Urakkahinta on kiinteä ilman hinta- ja valuuttasidonnaisuutta. 16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN Viite YSE 44 YSE 1998 mukaisesti. Viite YSE 47 17 OMISTUSOIKEUS YSE 1998 mukaisesti. Viite YSE 51, 52, 53
9 (11) 18 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN Viite YSE 59 Viite YSE 46, 59 Viite YSE 59 4. Lisä- ja muutostöitä ovat oikeutettu päättämään ja niistä aiheutuvia tilauksia tilaajan kirjallisesti valtuuttamat henkilöt. Tilaajan lisä- ja muutostyöt käsitellään työmaakokouksissa ja ne kirjataan työmaakokouspöytäkirjaan. 19 VALVONTA Viite YSE 59 Viite YSE 60 20 TYÖNJOHTO Viite YSE 56 1. Viite YSE 56 2. 21 TYÖSUOJELU Viite YSE 57 Lisä- ja muutostyön toteutus edellyttää tilaajan kirjallista tilausta ennen työn aloittamista. Pienistä ja kiireellistä muutostöistä tilausmääräyksen on oikeutettu antamaan tilaajan kirjallisesti valtuuttamat henkilöt. Tilaaja suorittaa osaltaan sopimuksenmukaista tilaajan valvontaa, mutta se ei poista urakoitsijan vastuuta työtuloksesta ja työn laadusta, kuten urakkaohjelmassa on tarkemmin määritelty. Rakennustöiden toteutusvaiheen valvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimii Ramboll CM Oy / Olli Seppä. Rakennuttajan edustajana toimii lämpölaitosjohtaja / Heikki Hirvikoski. Pentti Hämeenaho Oy nimeää hankkeen vastaavan työnjohtajan aloituskokouksen yhteydessä. Urakoitsija vastaa Valtioneuvoston päätöksen VNp 205/2009 mukaisista rakennuttajan velvollisuuksista.tilaajan nimeämänä työturvallisuus koordinaattorina toimii Ramboll CM Oy / Olli Seppä.Hän toimii VNA:n edellyttämänä tilaajan nimeämänä turvallisuuskoordinaattorina. Urakoitsija nimeää ja ilmoittaa rakennuttajalle kirjallisesti ennen rakennustöiden aloittamista pätevän henkilön, joka urakoitsijan edustajana huoilehtii rakennuskohteen turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisista työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä rakennusalueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsija huolehtii ja vastaa, että jokisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja.työtekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja verotunnus. Urakoitsija huolehtii ja vastaa siitä, että jokisella työmaalla työskentelevällä työntekijällä on urakoitsijan myöntämä kulkulupa. Kulkuluvista pidetään rekisteriä, niihin kirjataan työntekijöiden nimet ja syntymäajat sekä työnantajayrityksen tiedot. Urakoitsija laatii työmaalle yhteiset ja yleiset turvallisuusohjeet
10 (11) (sis. mm turvallisuussuunnitelman ja työmaa-alueen käyttösuunnitelman) ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Turvallisuusohjeissa urakoitsija huomioi Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan ohjeet ja määräykset. Urakoitsija sisällyttää laatimansa turvallisuusohjeistuksen alihankintasopimuksiinsa. Urakoitsija pitää Rakennuttajan turvallisuusasiakirjan työmaata koskevat tiedot ajan tasalla ja toimittaa tiedot muutoksista rakennuttajalle. 22 YHTEISET TOIMITUKSET Viite YSE 66 Työmaakokouksia pidetään noin 2-4 viikon väliajoin.poikkeavasta käytännöstä voivat tilaaja ja urakoitsija sopia yleisesti. 23 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Viite YSE 92 Urakoitsija ilmoittaa verottajalle kuukausittain tehdyt aliurakoitsijavalinnat ja hankinnat harmaatalouden välttämiseksi. Urakoitsija on velvollinen ennen tilausvahvistusta hyväksyttää aliurakoitsijansa. Rakennuttajalla on oikeus kuitata mahdollinen viivästyssakko maksamattoman maksupostin vähennyksenä. Tätä sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijassa sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyksiä ei saada neuvotteluteitse sovittua, ratkaistaan asia lopullisesti yksijäsenisessä välimiesmenettelyssä Helsingissä., johon sopijapuolet yhteisesti valitsevat välimiehen. Mikäli sopijapuolet eivät pääse sopimukseen välimiehen nimeämisestä 30 päivän kuluessa siitä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle. Paikka Pyhäjoki... 2016 Allekirjoitukset Tilaaja Pyhäjoen Kunta
Urakoitsija Pentti Hämeenaho Oy 11 (11) Todistajat Liitteitä Liitteitä xxxx kpl