URAKKAOHJELMA 1(15) 26.6.2014 PÄÄLLYSTEHALKEAMIEN SAUMAUS 2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 4.8.2014-31.12.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA PL 6400 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD ESBO STADSTEKNIK PB 6400 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.FI
URAKKAOHJELMA 2(15) 1 TIETOJA URAKASTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Työkohde 4 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 2.1 Urakkamuoto 4 2.2 Maksuperuste 4 2.3 Urakkasuhteet 5 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 5 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 5 3.2 Sivuvelvollisuudet 5 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) 5 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 6 3.3 Yleisen liikenteen järjestelyt 7 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 7 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 7 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 7 5.1 Sopimusasiakirjat 7 5.1.1 A Kaupalliset asiakirjat 7 5.1.2 B Tekniset asiakirjat 8 6 URAKKA-AIKA, sopimuskausi 8 6.1 Suoritusaika 8 6.1.1 Töiden aloitus 8 6.1.2 Töiden valmistuminen 8 6.1.3 Välitavoitteet 8 6.1.4 Työskentelyajat 8 6.2 Töiden suorittaminen ja viivästyssakko 8 7 TYÖTURVALLISUUS 9 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 9 8.1 Urakoitsijan vakuudet 9 8.1.1 Rakennusajan vakuus 9 8.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 9 8.2 Tilaajan vakuudet 9 8.3 Vakuutukset 9 8.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 9 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10 9.1 Urakkahinnan maksaminen 10 9.1.1 Maksumenettely 10 9.1.2 Ennakko 10
URAKKAOHJELMA 3(15) 9.2 Hintasidonnaisuudet 10 9.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko 10 10 ORGANISAATIOT 10 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 10 10.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 11 11 YHTEISET TOIMITUKSET 11 11.1 Katselmukset 11 11.2 Työmaakokoukset 11 11.3 Työmaapäiväkirja 11 11.4 Vastaanottotarkastus 11 11.5 Takuutarkastus 12 12 TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS 12 12.1 Tilaajan laadunvarmistus 12 12.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 12 12.3 Tuote- ja laatuvaatimukset 12 12.3.1 Yleistä 12 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13 13.1 Kulkuluvat, henkilötunniste 13 13.2 Rakennuttajan muut mahdolliset työt 14 13.3 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 14 13.4 Ongelmajätteet 14 13.5 Työvoimamääräykset 14 13.6 Ilmoitukset Verohallinnolle 14 13.7 Tarjousasiakirjojen julkisuus 14 14 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET 15 15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN 15 16 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 15 LIITTEET
URAKKAOHJELMA 4(15) 1 TIETOJA URAKASTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja Rakennuttaja on Espoon kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos / Ylläpito. 1.3 Työkohde Urakan nimi "". Työkohteiden sijainti Päällystehalkeamien saumauskohteet sijaitsevat eri puolilla Espoota. Työn luonteesta johtuen tarkempaa sijaintia ei vielä voida ilmoittaa. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka. Urakkasopimus Urakkasopimuksen toimintaperiaate ja vaiheistus: 1. Urakkasopimuksessa määritellään urakkaehdot, laatu, osapuolten vastuut, menettelyt sopimuskauden aikana tapahtuvien olosuhdemuutosten huomioonottamisesta sekä muut tämän tyyppiset seikat. 2. Työkohdekohtaiset tilaukset tehdään erikseen työn tullessa ajankohtaiseksi. Urakkasopimus tehdään tarjousten perusteella valitun tarjoajan kanssa. Urakkasopimus on tarkoitus tehdä yhden (1) urakoitsijan kanssa. Urakkasopimus syntyy kun molemmat osapuolet allekirjoittavat sopimuksen. Työkohdekohtaiset tilaukset tehdään urakkasopimuksen ehdoilla erikseen tilaajan tarpeen mukaan urakoitsijan tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. 2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on laskutöissä urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat sekä toteutuneet työmäärät. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten, yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja
URAKKAOHJELMA 5(15) tavanomaiset aputyöt hankintoineen. Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden, myös mahdollisen optiokauden ajan. Urakan kokonaismäärien pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija sitoutuu toteuttamaan kunnostustyöurakkaan "Päällystehalkeamien saumaus 2014" sisältyvät työt sekä suorittamaan aine- ja tarvikehankinnat urakkasopimuksen ja sen liitteenä olevien sopimusasiakirjojen sekä urakan aikana sovittavan mukaisesti. Urakassa tehdään tilaajan määrittämiä pienehköjä päällysteen halkeamien saumaustöitä kohteesta riippuen joko massasaumauksella tai juotossaumauksella. Pääsääntöisesti alle 5 cm halkaisijaltaan olevat halkeamat saumataan juottamalla, ja tätä leveämmissä halkeamissa käytetään massasaumausmenetelmää. Urakan arvioidut työmäärät Vuosittaiset työmäärät vaihtelevat eri vuosina. Vuosittaiset arvioidut työmäärät on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa yksikköhintaluettelossa. Ilmoitetuilla määrillä annetaan tässä vain karkea suuruusluokka. Määrät annetaan tarjouslaskennan pohjaksi sitoumuksetta. Ilmoitetut määrät eivät ole tilaajaa sitovia. Lopulliset työmäärät määräytyvät työn aikana. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta tai kohteiden työjärjestystä tarpeen mukaan. (YSE 1998 45 :n yksikköhintaurakan määrämuutokset eivät ole voimassa). 3.2 Sivuvelvollisuudet 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2, kohta 1 j) Tilaaja edellyttää, että sopijapuoli sekä tämän aliurakoitsijat liittyvät yleisesti hyväksyttyyn kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun ( Esim. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -ohjelma tai vastaava), josta voimassaolevan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa.
URAKKAOHJELMA 6(15) Ennen sopimuksen allekirjoitusta yrityksen on pyydettäessä toimitettava tilaajalle: 1. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty, sekä 2. selvitys työhön soveltuvasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Keskeisiä työehtoja ovat mm. työntekijän pääasialliset työtehtävät, palkan ja sen osien määräytyminen, palkanmaksukausi, säännöllinen työaika, vuosiloman määräytyminen ja irtisanomisaika. 3. todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501 / 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 5. kaupparekisteriote. Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia. Ulkomaisen yrityksen on toimitettava selvityksissä tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Selvitykset tulee olla suomen kielellä. Tilaajan erikseen vaatiessa yrityksen on lisäksi osoitettava pätevällä tavalla mm että: 1. kaluston luvat ja asiakirjat ovat kunnossa, 2. kuljettajien ja työmaalla työskentelevien asiakirjat ovat kunnossa ja 3. ulkomaalaisilla työntekijöillä on lain edellyttämät luvat ja etuudet kunnossa. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden sekä alihankkijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita sekä alihankintoja koskeviin tarjouspyyntöihin. Urakoitsijan tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Maksuja, joihin sisältyy aliurakoitsijan töitä, ei makseta, ennen kuin vaaditut selvitykset on hyväksytty. 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet Urakoitsijalle kuuluvat sivuvelvollisuudet on lueteltu YSE:ssä (2 ). Maanalaisten johtojen ja kaapeleiden tms. paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä selvittämään
URAKKAOHJELMA 7(15) niiden sijainnin ja suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Kaapeleiden työlle aiheuttamasta haitasta ei makseta erillistä korvausta. Urakoitsija hankkii kohdekohtaiset työluvat. 3.3 Yleisen liikenteen järjestelyt Urakkaan kuuluvien töiden suorittamiseksi tarvittavat yleisen liikenteen järjestelyt kuuluvat urakkaan. Yleisen liikenteen järjestelyjä varten urakoitsijan tulee laatia rakennuttajan hyväksyttäväksi liikenteenohjaussuunnitelma. Hyväksytyn liikenteen järjestelysuunnitelman mukaisten liikennemerkkien tulee olla voimassa olevan tieliikenneasetuksen mukaisia. Liikennejärjestelyjen toteuttamiseen on urakoitsijan hankittava ao. lupa, minkä saa Espoon kaupungin teknisen keskuksen ylläpitoyksiköstä. Kaduilla, toreilla ja muilla yleisillä alueilla on noudatettava liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden sekä liikennejärjestelyjen toteuttamisessa Suomen Kuntatekniikan Yhdistyksen julkaisua 19/99 "Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella". Sulku- ja varoituslaitteiden laatuvaatimusten osalta noudatetaan Tiehallinnon ohjetta Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH 2200051-09. Toimintaympäristöluokkana on pääsääntöisesti S2 ja S1, KVL < 3000. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Rakennuttaja saattaa suorittaa samanaikaisesti myös muita kadun kunnossaja ylläpitoon liittyviä töitä. Tilaaja suorittaa tarvittaessa kustannuksellaan pysäköityjen ajoneuvojen siirron työn katualueelta ja siirtoon liittyvien betonijalustaisten informaatiotaulujen pystytyksen ja poiston (yksi kerta/kohde). 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: 5.1.1 A Kaupalliset asiakirjat 1) Urakkasopimus
URAKKAOHJELMA 8(15) 2) Tarjouspyyntö ja mahdolliset lisäkirjeet 3) Tämä urakkaohjelma ja sen liitteet 3.1) Kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus, (15.4.2011) 4) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 RT 16-10660, ohjetiedosto, maaliskuu 1998 (kopiota ei liitetä sopimukseen) 5) Urakoitsijan tarjous (sisältää hinnoitellun yksikköhintaluettelon) 5.1.2 B Tekniset asiakirjat 6) Muut työtä koskevat ohjeet ja työselitykset (kopioita ei liitetä sopimukseen) 6.1) Päällysteiden paikkaus 12/2009 soveltuvin osin (Tiehallinto, TIEH 2200009-v-09) 6.2) Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH 2200051-09 6.3) Infra RYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 6.4) Siltojen korjausohjeet, SILKO-2.832 Päällysteen halkeaman sulkeminen (Tiehallinto) 6.5) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL (Tiehallinto) 6.6) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 19/99 6 URAKKA-AIKA, SOPIMUSKAUSI 6.1 Suoritusaika 6.1.1 Töiden aloitus Urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Urakka-aika alkaa 4.8.2014. 6.1.2 Töiden valmistuminen Urakka-aika päättyy 31.12.2014. Lisäksi on mahdollinen vuoden optio, jonka käyttämisestä tilaaja päättää erikseen. 6.1.3 Välitavoitteet Ei välitavoitteita. 6.1.4 Työskentelyajat Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslain säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä kuntien rakennusjärjestyksen määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava liikenteen vaatimusten mukaisiksi. 6.2 Töiden suorittaminen ja viivästyssakko Työn luonteesta johtuen työtä ei välttämättä ole jatkuvasti, joskin pyrkimyksenä on muodostaa mahdollisimman suuria yhtäjaksoisia työkokonaisuuksia. Tilaaja
URAKKAOHJELMA 9(15) ei sitoudu työllistämään urakoitsijaa yhtäjaksoisesti. Työn keskeytyksistä on urakoitsijan sovittava valvojan kanssa. Mikäli urakoitsija ei keskeytyksen jälkeen aloita töitä viimeistään viikon kuluttua uusien työkohteiden ilmoittamisesta eikä viivästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä (YSE 20 ), on kaupunki oikeutettu perimään viivästymissakkoa 1 000 kultakin alkavalta viivästysviikolta. 7 TYÖTURVALLISUUS Tässä urakassa noudatetaan urakkaohjelman liitteenä olevaa asiakirjaa Kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus, 15.4.2011. Urakoitsija toimii työmaan päätoteuttajana. Päätoteuttajan on huolehdittava turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä työmaa-alueen siisteydestä ja järjestyksestä. 8 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 8.1 Urakoitsijan vakuudet 8.1.1 Rakennusajan vakuus Tilaaja ei vaadi rakennusajan vakuutta.. 8.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Päällystehalkeamien saumaus tulee suorittaa siten, että urakka-ajan päätyttyä kaikki urakka-aikana tehdyt saumaukset vastaavat rakenteen toiminnallisuudelle asetettuihin vaatimuksiin. Mikäli edellä mainitusta esiintyy poikkeamia urakka-ajan päättyessä, tulee urakoitsijan korjata poikkeamat välittömästi urakka-ajan päätyttyä. Erillistä takuuajan vakuutta ei vaadita. 8.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 8.3 Vakuutukset 8.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 38 :n mukaiset vakuutukset.
URAKKAOHJELMA 10(15 ) 9 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 9.1 Urakkahinnan maksaminen 9.1.1 Maksumenettely Urakasta maksetaan yhdessä laadittujen mittauspöytäkirjojen ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella tehtävät laskut. Laskutus tapahtuu tilauksittain, kun työt on tarkastettu, mitattu ja hyväksytty. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain 209b :n määräykset. Laskuun on laitettava liitteeksi mittauspöytäkirja, laskun viitetietona tilaajan antama numero tai tunnus ja tilaajan koko nimi. Laskut lähetetään ensisijaisesti sähköisinä: Lisätiedot eostolaskut@espoo.fi. Laskuja ei voi lähettää sähköpostitse. OVT-tunnus: 003701012636 Verkkolaskuoperaattori: Enfo Oyj Operaattorivälittäjätunnus: 003714377140 Ellei sähköinen verkkolaskutus ole mahdollista laskut lähetetään osoitteeseen: Espoon kaupunki Talouspalvelut PL 112 / PAL 02070 ESPOON KAUPUNKI 9.1.2 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 9.2 Hintasidonnaisuudet Kauden 4.8.2014-31.12.2014 urakkahintoihin ei indeksitarkastusta tehdä. Tarjoajan antamat hinnat ovat kiinteinä voimassa myös mahdollisen optiovuoden ajan. 9.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Maksuehto on 30 päivää netto laskun päiväyksestä laskettuna. Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen. 10 ORGANISAATIOT 10.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaaja tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittamaan oman organisaationsa ja edustajansa, alla alustavat tiedot: Toimivaltaisena edustajana Ylläpito-palveluyksikön tuotantojohtaja Toni Korjus.
URAKKAOHJELMA 11(15 ) Työsuorituksiin liittyvät asiat, määräyksiä antamaan on oikeutettu tuotantopäällikkö Teemu Uusikauppila sekä vastaava ylläpitomestari Kari Nikola. Paikallisvalvojina toimivat urakan aikana ilmoitettavat aluetyönjohtajat. 10.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Urakoitsijan tulee urakan aloituskokouksessa ilmoittaa ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 11 YHTEISET TOIMITUKSET 11.1 Katselmukset Katselmukset on tarvittaessa YSE 65 :n mukaisesti. 11.2 Työmaakokoukset Työmaakokouksista on sanottu YSE:n 66 :ssä. Urakan toteuttamisen aikana pidetään tarvittaessa työmaakokouksia. 11.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakka-alueella ole toimintaa, ei työmaapäiväkirjaa tarvitse täyttää. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä mm.: päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot tehdyt työt käytetyt materiaalit toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) mahdolliset muut havainnot urakka-alueella tilaajan reklamaatiot asiakaspalaute vahinkotapaukset Työmaapäiväkirjasta tulee urakoitsijan työsuoritukset pystyä selvittämään luotettavasti myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan paikallisvalvoja. 11.4 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastuksesta on sanottu YSE:n 71 :ssä.
URAKKAOHJELMA 12(15 ) 11.5 Takuutarkastus Takuutarkastusta ei pidetä. 12 TUOTE- JA LAATUVAATIMUKSET SEKÄ LAADUNVARMISTUS 12.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan laadunvarmistuksesta on sanottu YSE 9 :ssä. Tilaaja tulee tarvittaessa suorittamaan urakan aikana pistokoeluonteisia laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 12.2 Urakoitsijan laadunvarmistus Laadunvarmistus suoritetaan YSE:n 10 ja 11 sekä sopimusasiakirjojen mukaisesti. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen kohteen työsuorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laadun jäädessä saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä sakon seuraavasti: Poikkeama työturvallisuuden laiminlyönti (esim. varoitusvaatteen ylläpidon laiminlyönti) ensimmäinen toinen kerta seuraavat kerrat kerta 250 500 750 puutteellinen työsuoritus huomautus 500 750 dokumentoinnin laiminlyönti sovitun tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) sovitun tehtävän laiminlyönti (aiheuttaa vaaraa) huomautus 500 750 huomautus 1000 2000 1000 2000 2000 Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste. 12.3 Tuote- ja laatuvaatimukset 12.3.1 Yleistä Urakassa noudatetaan alla olevia laatuvaatimuksia ja ohjeita urakkasopimuksessa, tässä urakkaohjelmassa ja sen liitteissä esitetyin lisäyksin ja poikkeuksin. Infra RYL, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset
URAKKAOHJELMA 13(15 ) Siltojen korjausohjeet, SILKO-ohjeet (Tiehallinto) Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset, SYL (Tiehallinto) Tiehallinnon voimassaolevat tekniset ohjeet ja ohjekirjeet, mm. Päällysteiden paikkaus 2009 soveltaen (Tiehallinto, TIEH 2200009-v-09) Asfalttinormit 2011 (PANK ry) Kannukaatosaumaus tehdään tiehallinnon ohjeen Päällysteiden paikkaus (2009) mukaisesti. Menetelmää käytetään sekä ilman halkeaman esikäsittelyä (puhdistus, kuivaus), että esikäsittelyn kanssa. Arvioidut määrät molemmista menetelmistä on esitetty tarjouksen liitteessä 2, Yksikköhintaluettelo. Bitumi kaadetaan käsikannusta (tai ruiskutetaan suuttimen kautta) halkeamaan, joka täytetään päällysteen yläpinnan tasoon. Leveissä saumoissa tulee varautua sidehiekan levittämiseen, jos bitumia on yliannostettu saumaan. Bitumin lämpötilan tulee olla saumaushetkellä materiaalitoimittajan ohjeiden mukainen. Saumatun kohdan tulee olla tasainen ja tiivis sekä päällysteen kanssa samassa tasossa tai enintään 5 mm ylempänä. Yliannostusta on varottava, ettei sideaine valu, tartu renkaisiin ja leviä liikenteen mukana päällysteelle. Jäähtyessään kuuma bitumi kutistuu. Materiaalina käytetään kumibitumia, esim. KB85 (poikkeuksena Tiehallinnon ohjeesta Päällysteiden paikkaus ). Massasaumaus tehdään tiehallinnon ohjeen Päällysteiden paikkaus (2009) mukaisesti. Massa valmistetaan bitumin sekoituspadassa kuumentamalla bitumi lämpötilaan 150-200 C, lisäämällä kalkkikivijauheet tai murskeet vähitellen ja sekoittamalla annosta koko valmistuksen ajan. Massa levitetään tarkoitukseen tehdyllä levityskengällä halkeamaan siten, ettei paikattavaan kohtaan jää haitallisia epätasaisuuksia. Reikiin ja purkautumiin massa levitetään asfalttikolalla. Materiaalina käytetään tässä urakassa erityistä saumausmassaa, jonka sideaine on kumibitumia, esim. KB85 ja kiviaines kalkkijauhetta tai kuivattua 0/8 mm mursketta. Massasaumausten yhteydessä käytetään suojahiekkaa, jonka raekoko on 0/6 mm tai 3/6 mm. Arvioidut määrät menetelmästä on esitetty tarjouksen liitteessä 2, Yksikköhintaluettelo. Saumaustöitä ei saa suorittaa vesisateella. Vähäinen tihkusade ei kuitenkaan estä työtä, jos saumausaine levitetään sauma kerrallaan heti puhalluskuumennuksen jälkeen. 13 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Kulkuluvat, henkilötunniste Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen
URAKKAOHJELMA 14(15 ) työnsuorittaja, sekä verohallinnon antama veronumero. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijan tulee ylläpitää ajan tasalla olevaa kulkulupaluetteloa em. henkilöistä, sekä toimittaa luettelon ajan tasalla oleva versio tiedoksi tilaajalle. 13.2 Rakennuttajan muut mahdolliset työt Työkohteessa urakan aikana rakennuttajan toimesta suoritettavat työt eivät sinänsä oikeuta urakoitsijaa mihinkään lisäkorvaukseen. Mikäli urakoitsija joutuu urakkaohjelman mukaisia töitä suorittaessaan tekemään ylimääräistä työtä, on siitä välittömästi ilmoitettava ja sovittava rakennuttajan kanssa hyvissä ajoin ennen työn tekemistä. 13.3 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle. 13.4 Ongelmajätteet Rakennuttajalla ei ole tiedossa. 13.5 Työvoimamääräykset Urakoitsijan tulee merkitä työmaapäiväkirjaan tiedot työvoimastaan ja koneistaan. Urakassa käytettävällä työvoimalla tulee olla hyvä ammattitaito, kyky itsenäiseen työskentelyyn ja usean vuoden kokemus vastaavista töistä. Tarjouksessa (tarjouksen liite 2, yksikköhintaluettelo) tulee esitellä tähän urakkaan käytettävissä oleva työvoima. Pääsääntöisesti käytetään yhtä (1) työryhmää. (Esim. 1+3 henkilöä). Ammattitaitoa vaativissa töissä on käytettävä pätevää ammattityövoimaa. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämä työvoima. 13.6 Ilmoitukset Verohallinnolle Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa Verohallinnolle Espoon kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneistä urakoitsijoista ja näiden aliurakoitsijoista velvoitetut tiedot. 13.7 Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.
URAKKAOHJELMA 15(15 ) 14 YMPÄRISTÖVAATIMUKSET Espoon kaupunki pyrkii siihen, että sen hankinnat ovat ympäristölle ja terveydelle mahdollisimman haitattomia. Kaupunki esittää toimittajalle seuraavat ehdottomat vaatimukset: - A 1 toiminnan tulee täyttää tuotantopaikkakunnalla voimassaolevat säädökset ja viranomaisohjeet, jotka koskevat ympäristönsuojelua - A 2 jätteet tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn vähintään paikallisten jätehuoltomääräysten ja muiden viranomaisten antamien säännösten mukaisesti 15 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. 16 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). LIITTEET 1. Kadun kunnossa- ja puhtaanapitotöiden työturvallisuus (26.6.2014)