14.2.2012 ESPOON KAUPUNKI Katutuotanto PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2012
Katutuotanto 14.2.2012 2(16) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 2.1 Urakkamuoto 4 2.2 Maksuperuste 4 2.3 Urakkasuhteet 5 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 6 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 6 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 6 3.1.2 Urakkarajat 6 3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 6 3.2 Sivuvelvollisuudet 6 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 6 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 7 3.3 Työmaapalvelut 7 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 7 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 8 5.1 Sopimusasiakirjat 8 5.2 Määrälaskenta 8 5.2.1 Määrämittaukset 9 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 9 6. URAKKA-AIKA 9 6.1 Suoritusaika 9 6.1.1 Töiden aloitus 10 6.1.2 Töiden valmistuminen 10 6.1.3 Välitavoitteet 10 6.2 Viivästyssakko 10 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 12 7.1 Urakoitsijan vakuudet 12 7.1.1 Rakennusajan vakuus 12 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 12 7.2 Tilaajan vakuudet 12 7.3 Vakuutukset 13 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 13 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 13 8.1 Urakkahinnan maksaminen 13 8.1.1 Ennakko 13 8.2 Hintasidonnaisuudet 13 8.2.1 Kustannusindeksi 13
Katutuotanto 14.2.2012 3(16) 8.2.2 Poikkeavan vuodenajan korotus 13 8.2.3 Poikkeavan työajan korotus 13 8.3 Laskujen maksuaika 13 9. ORGANISAATIOT 14 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 14 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 14 10. YHTEISET TOIMITUKSET 15 10.1 Katselmukset 15 10.2 Työmaakokoukset 15 10.3 Työmaapäiväkirja 15 10.4 Vastaanottotarkastus 15 10.5 Takuutarkastus 15 11. LAADUNVARMISTUS 15 11.1 Tilaajan laadunvarmistus 15 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 15 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 16 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 16 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 16 13.2 Ongelmajätteet 16 13.3 Työvoimamääräykset 16 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle 16
Katutuotanto 14.2.2012 4(16) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuttaja on Espoon kaupungin tekninen lautakunta. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos. Urakan kohteena ovat Espoon kaupungin alueella sijaitsevat mm. kohdeluettelon mukaiset katu- ja kiinteistöalueet sekä niin osoitettaessa Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevat HSY Veden osoittamat työkohdealueet. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen, päällystystyöhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, kuivaus, poikkisuuntaisen reunan(päätysauman) jyrsintä, murskepohjalla lähtösauman viimeistely sahaten, jyrsien, piikaten tai leikaten. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo tilaajan osoittamiin kohteisiin, liikennettä haittaavien jyrsinsaumojen loivennus on laskettava yksikköhintoihin. Myös työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan poislukien yötyönä tehtävät työt.
Katutuotanto 14.2.2012 5(16) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Urakan kokonaismäärien pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. Päällystemassa levitetään pääsääntöisesti konetyönä levittäjällä. Mikäli massa levitetään käsityönä, tulee siitä kohdekohtaisesti sopia valvojan kanssa. Mikäli päällystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittämään käsityönä, maksetaan käsityölisänä korvaus, jonka suuruus on massatonnilta yhden miestyötunnin hinta. Ennen varsinaista tasausta tehtävistä reikien ja kolojen täytöstä maksetaan käsityölisää vastaava korvaus. Käsityölisää ei makseta, jos käsityönä levitettävä massamäärä on alle yhden tonnin. Mikäli päällystystyö tehdään tonnityönä, saadaan tonnihinta vastaavasta neliöhinnasta seuraavasti: Tonnihinta( /t) = 980 x Tarjottu neliöhinta( /m 2 ) / Teoreettinen massamäärä(kg/m 2 ) Sulkuventtiilin ja sen osien asennuksessa on yksikköhintaan sisällytettävä uusien sulkuventtiileiden ja niiden osien nouto tilaajan tai laitteen omistajan (HSY Vesi) varastosta osoitteesta Mikkelänkallio 11, kaivojen osalta kansistojen (Niemisen valimo) hankinta kuuluu urakoitsijalle yksikköhinnoin. Vanhojen kansistojen, korvattavien sulkujen ja niiden asennusosien sekä jyrsinrouheiden kuljettaminen tilaajan osoittamaan paikkaan on sisällytettävä yksikköhintoihin. Mikäli vastaanottopisteeseen ei voi tilaajasta johtuvasta syystä kuljettaa jyrsintärouhetta tulee urakoitsijan sitoutua vastaanottamaan ja kustannuksellaan kuljettamaan Rc - massojen tilausmäärää vastaava määrä omaan hyväksyttyyn läjityspaikkaan. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat hankkii urakoitsija kustannuksellaan ja niiden on sisällyttävä kansiston noston yksikköhintaan lukuunottamatta yli 10 cm syvyydellä olevien kansistojen korokerenkaita, jotka maksaa tilaaja. 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että 10 % urakkatöistä voidaan alistaa sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin.
Katutuotanto 14.2.2012 6(16) 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 3.1.2 Urakkarajat Urakka käsittää kaikki työkohdeluettelon mukaiset työt(liite 1), muut urakan aikana tilatut kohteet, sekä paikkaustyöt pääsääntöisesti alle 500 m2. Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarjoamillaan yksikköhinnoilla Espoon kaupungin eri toimialojen, kiinteistöjen, laitosten ja yhtiöiden päällystystöitä mukaan lukien HSY Veden paikkaustyöt Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueilla. Urakkaan kuuluvat myös reunakivien oikaisutyöt sekä päällystystöihin liittyvät pienimuotoiset kiveystyöt. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 1998 2 ) Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia.
Katutuotanto 14.2.2012 7(16) Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet Henkilötunnisteet Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueen käytöstä on sovittava aina kohdekohtaisesti valvojan kanssa. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle kohteen sovitusta aloituksesta ja päättyy kun tilaajan edustaja on työsuorituksen hyväksynyt. 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä: - ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan koneellisen esipuhdistuksen talvihiekoituksen poiston osalta. - sirotepintauksen ja soratienpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita.
Katutuotanto 14.2.2012 8(16) - tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt, joita voivat olla kiertotiet yms. liikennejärjestelyt, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti valvojan kanssa - sijainti- ja korkeustietojen maastomerkinnät 1. kerran ennen uudisrakennuskohteen alkamista, jos mittatiedot häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan - ilmoituksen tiedossa olevista urakkaan kuulumattomista töistä ja hankinnoista, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta, joista aiheutuvista haitoista urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus b) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) Sivu-urakan alistamissopimus (RT 80271) d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma 26.1.2012 f) Turvallisuusasiakirja 26.1.2012 g) Päällystystöiden arvonmuutosperusteet 26.1.2012 h) Tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Päällystystöiden työselitys 26.1.2012 j) Infra 2006 määrämittausohje k) Asfalttinormit 2011 l) Infra RYL 2006 m) Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt 1.3.2010 5.2 MÄÄRÄLASKENTA Tilaaja on suorittanut määrälaskennan määrä- ja yksikköhintaluetteloihin (26.1.2012). Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun työkohdeluettelon ja arvioidun määräluettelon perusteella.
Katutuotanto 14.2.2012 9(16) 5.2.1 Määrämittaukset Tilaajan edustaja suorittaa työmäärien mittaukset yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa ja laatii kohteesta mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjan tulee sisältää laskua vastaavat tiedot työkohteesta, työn sisällöstä ja määristä hintatietoineen. Urakoitsija toimittaa tilaajan edustajalle massakuormien ja pohjatyöhön käytettyjen kiviaineksien kuormakirjat, joista on valmiiksi tehty yhteenveto. 5.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Tilaaja laatii urakalle aikataulun. Aikataulu tulee voida toteuttaa koko urakan ennakolta lasketulla keskiteholla (sopimuksen teoreettinen massamäärä/urakka-ajan työpäivien lukumäärä). Tilaaja pitää aikataulun ajan tasalla. Muutokset ja työn edistyminen kirjataan työmaapöytäkirjoihin. Työkohteiden alustava työjärjestys on esitetty Työkohdeluettelossa. Päällystyskohteiden työjärjestys esitetään viikko-ohjelmassa paikkaustöitä lukuunottamatta. Työviikko on maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika saa olla työryhmäkohtaisesti enintään 12 tuntia, ellei ole kyseessä yötyötä edeltävä tai jälkeinen päivä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa huomioiden työaikalakimääräykset. Yötyönä tehtävän työosuuden luvan hakeminen kuluu pääurakoitsijalle. Jyrsintä- ja päällystystyöt vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla voidaan kieltää klo 7.00-9.00 sekä 15.00-17.00 välisenä aikana. Laatikko- ja tartuntajyrsinnät voidaan suorittaa ennakkoon niin, että ne tulevat päällystetyksi n. viikon kuluttua jyrsinnästä, mikäli keliolosuhteet sen mahdollistavat.
Katutuotanto 14.2.2012 10(16) Urakkaan sallitaan yhden viikon pituinen työajan lyhennysvapaa, jonka ajankohta sovitaan työmaakokouksessa. Tilaajan käytettävissä tulee kuitenkin olla lyhennysvapaan aikana vähintään yksi pohja- ja levitysryhmä. Urakoitsijan tulee mitoittaa työtehonsa niin, että urakoitsija voi tarvittaessa tilaajan niin vaatiessa asettaa kolme pohjatyökonein - ja asfaltinlevittimin varustettua työryhmää urakkaan. 6.1.1 Töiden aloitus Työn aloittamisesta sovitaan urakan aloituskokouksessa. 6.1.2 Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina 16.11.2012 paikkaustöitä lukuun ottamatta ja koko urakan on oltava valmis viimeistään 30.4.2013. SMA - kohteiden tulee olla valmiita 16.8.2012 mennessä, ellei tilaajan kanssa toisin sovita. 6.1.3 Välitavoitteet Urakan välitavoitteet ovat välitavoite 1 ja välitavoite 2. Välitavoite 1 sisältäen se määrä kohteita valmiina 16.8.2012, jotka voidaan ennakkoon lasketulla keskiteholla toteuttaa. Välitavoite 2 sisältäen yksikköhintaluettelon mukaisen määrän kohteita, joiden tulee olla valmiina 16.11.2012. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0, 05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, sivu- ja aliurakoissa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa, alkukatselmuksessa tai tilaajan edustajan ja urakoitsijan yhdessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 1000 + 1,0 %
Katutuotanto 14.2.2012 11(16) (poikkeus YSE 1998, 18 ).ko. kohteen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä urakan valvojien määrittämän n.yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintyön valmistumisesta, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästymisviikolta 1000 + 1,0 % (poikkeus YSE 1998, 18 ) päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, jyrsintyön hinta mukaan lukien. Yksittäisen kohteen viivästymissakolle ei ole ylärajaa. Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyöntikategoriat (1,2,3,4,5) Urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annettavat kirjalliset muistutukset ja sakot (alv 0 %) 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen mm: - toiminta ilman tai vastoin liikenteen ohjaussuunnitelmaa / Espoon kaupungin lupaa - suoritettavaan työhön (esim. liikenteenohjaaja) nähden riittämätön pätevyys tai tieturvakoulutuksien laiminlyönti - toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet / virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009,13 ) 1000 2000 3000 2. Kaikki muut laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen kuten - tietyömaasta varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen kirjallinen muistutus 1000 2000
Katutuotanto 14.2.2012 12(16) - kevyen liikenteen järjestelyjen puutteellisuudet - asianmukaista varoitusvaatetusta tai henkilösuojaimia ei käytetä 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen vaarantuu kirjallinen muistutus 1000 1000 4. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit kirjallinen muistutus 1000 2000 5. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 1500 2500 5000 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET 7.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 1998, 36 ). Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ja rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta.
Katutuotanto 14.2.2012 13(16) 7.2 TILAAJAN VAKUUDET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei kunnallisena julkisena tilaajana esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 1998, 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 1998, 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 8.1.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.2.1 Poikkeavan vuodenajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä 19.11.2012-30.4.2013 välisenä aikana, tai työ on tilattu 12.11.2012 jälkeen, on urakoitsija oikeutettu korottamaan 30 % (talvityökorotuksena) kohteen asfalttimassan hintaa. 8.2.2 Poikkeavan työajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä klo 21.00-06.00 välisenä aikana, on urakoitsijalla oikeus korottaa 20 % (yötyökorotuksena) kohteen asfalttimassan yksikköhintaa ja jyrsintyön yksikköhintaa. 8.3 LASKUJEN MAKSUAIKA Laskujen maksuaika on 21 vrk (poikkeus YSE 1998, 41 ) siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.
Katutuotanto 14.2.2012 14(16) Ylittäneeltä ajalta urakoitsijalla on oikeus periä viivästyskorkolain kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko. Työnaikainen vakuus on oltava asetettuna ennen ensimmäisen laskun maksua. Tilaajalla on oikeus pidättää enintään 5 % urakkasummasta, kunnes urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys suoritettu. Urakoitsijan tulee suorittaa laskutus kolmen viikon kuluessa kohteen valmistumisesta, siten, että mittauspöytäkirja tulee olla tehtynä 2 viikon kuluessa kohteen valmistumisesta ja lasku 1 viikon kuluessa mittauspöytäkirjan allekirjoituksesta ellei toisin sovita. Tilaajalla on oikeus periä laskutuksen viivästymisestä korvaus määrältään 5 % alkavalta täydeltä viivästysviikolta (maksimi 20 %) niistä työkohteiden arvonlisäverottomista summista, jotka ovat aiheuttaneet laskun viivästymisen sekä oikeus vaatia selvitystä viivästyksen syystä. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan toimivaltaisena edustajana urakkaan liittyvissä asioissa toimivat urakkasopimuksessa mainitut tai heidän nimeämänsä henkilöt. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan tähän urakkaan ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan ja vähintään yhden jäsenen jokaisesta työryhmästä tulee olla suomenkielentaitoinen. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
Katutuotanto 14.2.2012 15(16) 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksissa. 10.2 TYÖMAAKOKOUKSET Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, n. 5 viikon välein. Työmaakokouksien puheenjohtajina ja sihteereinä toimivat tilaajan edustajat. 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 10.4 VASTAANOTTOTARKASTUS YSE 1998 71 :n mukaan. 10.5 TAKUUTARKASTUS Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Laatu ja arvonmuutokset arvioidaan Vuoden 2012 päällystystyöt arvonmuutosperusteet mukaisesti. 11.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma.
Katutuotanto 14.2.2012 16(16) 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 1998, 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: - jyrsinrouhe - kaivonkansistot - nupu- ja noppakivet - luonnonreunakivet - puut ja pensaat 13.2 ONGELMAJÄTTEET Urakoitsija esittää turvallisuusasiakirjassaan urakassa esiintulevien ongelmajätteiden käsittelyn, tarjoushetkellä urakassa ei ole tilaajan tiedossa ongelmajätteitä. 13.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle vahvuusilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. 13.4 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Liite 1 Päällystysurakka 2012 työkohteet 25.1.2012