31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2013
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(17) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 RAKENNUSKOHDE 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 4 2.1 Urakkamuoto 4 2.2 Maksuperuste 4-5 2.3 Urakkasuhteet 6 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 6 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 6 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 6 3.1.2 Urakkarajat 6 3.1.3 Urakkaan kuulumattomat työt ja hankinnat 6 3.2 Sivuvelvollisuudet 6 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 6 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet 7 3.3 Työmaapalvelut 7 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 7 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 8 4.1 Tilaajan suoritusvelvollisuus 8 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 8 5.1 Sopimusasiakirjat 8 5.2 Määrälaskenta 9 5.2.1 Määrämittaukset 9 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus 9 6. URAKKA-AIKA 9 6.1 Suoritusaika 9-10 6.1.1 Töiden aloitus 11 6.1.2 Töiden valmistuminen 11 6.1.3 Välitavoitteet 11 6.2 Viivästyssakko 11-12 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 13 7.1 Urakoitsijan vakuudet 13 7.1.1 Rakennusajan vakuus 13 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 13 7.2 Tilaajan vakuudet 13 7.3 Vakuutukset 14 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 14 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 14 8.1 Urakkahinnan maksaminen 14
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 3(17) 8.1.1 Ennakko 14 8.2 Hintasidonnaisuudet 14 8.2.1 Kustannusindeksi 14 8.2.2 Poikkeavan vuodenajan korotus 14 8.2.3 Poikkeavan työajan korotus 14 8.3 Laskujen maksuaika 14 9. ORGANISAATIOT 15 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 15 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat 15 10. YHTEISET TOIMITUKSET 16 10.1 Katselmukset 16 10.2 Työmaakokoukset 16 10.3 Työmaapäiväkirja 16 10.4 Vastaanottotarkastus 16 10.5 Takuutarkastus 16 11. LAADUNVARMISTUS 16 11.1 Tilaajan laadunvarmistus 16 11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus 16 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 17 13. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 17 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 17 13.2 Ongelmajätteet 17 13.3 Työvoimamääräykset 17 13.4 Ilmoitukset lääninverovirastolle 17
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 4(17) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 RAKENNUTTAJA 1.2 TILAAJA 1.3 RAKENNUSKOHDE Rakennuttaja on Espoon Kaupunki. Rakennuttajan edustajana, tilaajana toimii Espoon kaupungin Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos. Urakan kohteena ovat Espoon kaupungin alueella sijaitsevat mm. kohdeluettelon mukaiset katu- ja kiinteistöalueet sekä Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueella sijaitsevat HSY Veden osoittamat työkohdealueet arviomäärältään n. 150 kpl. 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 URAKKAMUOTO 2.2 MAKSUPERUSTE Urakka on yksikköhintaurakka. Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat. Hintoihin on laskettava kaikki valmiin työn edellyttämät kustannukset, kuten yleiskulut, liikennejärjestelyt, kuljetuskustannukset, laadunvalvonta ja tavanomaiset aputyöt hankintoineen, päällystystyöhön liittyvät aputyöt kuten kohteen puhdistus, kuivaus, poikkisuuntaisen reunan(päätysauman) jyrsintä, murskepohjalla lähtösauman viimeistely sahaten, jyrsien, piikaten tai leikaten. Jyrsintätöissä rouheen kuormaus ja poisajo tilaajan osoittamiin kohteisiin, liikennettä haittaavien jyrsinsaumojen loivennus on laskettava yksikköhintoihin. Myös työaikarajoituksista johtuvat kustannukset tulee sisällyttää jyrsinnän yksikköhintaan poislukien yötyönä tehtävät työt.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 5(17) Hinta- ja palkkatason muutokset eivät lisää eivätkä vähennä urakkasummaa. Urakan kokonaismäärien pieneneminen tai suureneminen ei aiheuta muutosta urakan yksikköhintoihin. Päällystemassa levitetään pääsääntöisesti konetyönä levittäjällä. Mikäli massa levitetään käsityönä, tulee siitä kohdekohtaisesti sopia valvojan kanssa. Mikäli päällystemassa joudutaan poikkeuksellisesti levittämään käsityönä, maksetaan käsityölisänä korvaus, jonka suuruus on massatonnilta yhden miestyötunnin hinta. Asfalttikappaleiden vastaanottomaksun kpl-hinta tarkoittaa työkohteelta poistetun 15 t painoisen asfaltin vastaanottokorvausta urakoitsijan vastaanottoalueelle. Ennen varsinaista tasausta tehtävistä reikien ja kolojen täytöstä maksetaan käsityölisää vastaava korvaus. Käsityölisää ei makseta, jos käsityönä levitettävä massamäärä on alle yhden tonnin. Mikäli päällystystyö tehdään tonnityönä, saadaan tonnihinta vastaavasta neliöhinnasta seuraavasti: Tonnihinta( /t) = 980 x Tarjottu neliöhinta( /m 2 ) / Teoreettinen massamäärä(kg/m 2 ) Sulkuventtiilin ja sen osien asennuksessa on yksikköhintaan sisällytettävä uusien sulkuventtiileiden ja niiden osien nouto tilaajan tai laitteen omistajan (HSY Vesi) varastosta osoitteesta Mikkelänkallio 11, kaivojen osalta kansistojen painoluokka 40 t (Niemisen valimo tai vastaava tuote) hankinta kuuluu urakoitsijalle yksikköhinnoin. Vanhojen kansistojen, korvattavien sulkujen ja niiden asennusosien sekä jyrsinrouheiden kuljettaminen tilaajan osoittamaan paikkaan on sisällytettävä yksikköhintoihin. Mikäli vastaanottopisteeseen ei voi tilaajasta johtuvasta syystä kuljettaa jyrsintärouhetta, tulee urakoitsijan sitoutua vastaanottamaan ja kustannuksellaan kuljettamaan jyrsimällä poistettujen massojen määrää vastaava määrä omaan hyväksyttyyn läjityspaikkaan. Kaivamalla poistettujen asfalttipalojen suhteen urakoitsija sitoutuu ottamaan ja kuljettamaan poistetun määrän varastointipaikkaansa tarvittavilta määrin määrä- ja yksikköhintaluettelon hinnoin tai vaihtoehtoisesti kuljettamaan ne tilaajan osoittamaan vastaanottopisteeseen. Kansistojen nostossa mahdollisesti tarvittavat korotusrenkaat hankkii urakoitsija kustannuksellaan ja niiden on sisällyttävä kansiston noston yksikköhintaan lukuun ottamatta yli 10 cm syvyydellä olevien kansistojen korokerenkaita, jotka maksaa tilaaja.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 6(17) 2.3 URAKKASUHTEET Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoitsijan tulee sitoutua siihen, että 10 % urakkatöistä voidaan alistaa sivu-urakaksi tilaajan teettämiin muihin urakoihin. 3 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 PÄÄSUORITUSVELVOLLISUUS 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 3.1.2 Urakkarajat Urakka käsittää kaikki työkohdeluettelon mukaiset työt (Liite 3), muut urakan aikana tilatut kohteet, sekä paikkaustyöt pääsääntöisesti alle 500 m2/kohde. Lisäksi urakoitsija on velvollinen suorittamaan tarjoamillaan yksikköhinnoilla Espoon kaupungin eri toimialojen, kiinteistöjen, laitosten ja yhtiöiden päällystystöitä mukaan lukien HSY Veden paikkaustyöt Espoon kaupungin ja Kauniaisten kaupungin alueilla. HSY Vesi tekee valitun urakoitsijan kanssa oman sopimuksen, Päällystysurakka 2013 kautta tapahtuu HSY Veden töiden valvonta ja laskutuksen valmistelu, urakoitsija laskuttaa tehdyistä töistä suoraan HSY Vettä tämän urakan valvojien muodostamien, hyväksyttyjen mittauspöytäkirjojen mukaisesti. Laadun valvonta tapahtuu päällystysurakka 2013 mukaisesti. Urakkaan kuuluvat myös reunakivien oikaisutyöt sekä päällystystöihin liittyvät pienimuotoiset kiveystyöt. Työkohteiden rajaus sovitaan kohdekohtaisesti. 3.2 SIVUVELVOLLISUUDET 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 1998 2 )
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 7(17) Urakoitsijan on pyydettäessä toimitettava verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta tai vastaavaa selvitystä ulkomaisen tarjoajan osalta. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä verovelkatodistus ja ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 6 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. 3.2.2 Muut sivuvelvollisuudet Henkilötunnisteet Pääurakoitsijan (päätoteuttajan) on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste, sekä henkilökohtainen veronumero. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on toimitettava ennen työvaiheen aloittamista päätoteuttajalle omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi ja oikeellisuuden seuraamiseksi. 3.3 TYÖMAAPALVELUT Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueen käytöstä on sovittava aina kohdekohtaisesti valvojan kanssa. Vastuu työkohteesta siirtyy urakoitsijalle kohteen sovitusta aloituksesta ja päättyy kun tilaajan edustaja on työsuorituksen hyväksynyt. 3.4 TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 8(17) Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja suorittaa rakennuskohteessa urakka-aikana seuraavia töitä: - ennen kohteen päällystystyön aloitusta alustan koneellisen esipuhdistuksen talvihiekoituksen poiston osalta. - sirotepintauksen ja soratienpintauksen jälkiharjauksen, ellei toisin sovita. - tavanomaista suuremmat liikennejärjestelyt, joita voivat olla kiertotiet yms. liikennejärjestelyt, joista sovitaan aina tapauskohtaisesti valvojan kanssa - sijainti- ja korkeustietojen maastomerkinnät 1. kerran ennen uudisrakennuskohteen alkamista, jos mittatiedot häviävät, on urakoitsijan suoritettava täydennysmittaukset omalla kustannuksellaan - ilmoituksen tiedossa olevista urakkaan kuulumattomista töistä ja hankinnoista, jotka voivat rajoittaa tai haitata urakan toteutusta, joista aiheutuvista haitoista urakoitsija ei ole oikeutettu saamaan lisäkorvausta 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A KAUPALLISET ASIAKIRJAT a) Urakkasopimus b) Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 c) Sivu-urakan alistamissopimus (RT 80271) d) Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) Urakkaohjelma 31.1.2013 f) Turvallisuusasiakirja 31.1.2013 g) Päällystystöiden arvonmuutosperusteet 31.1.2013
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 9(17) h) Tarjous liitteineen B TEKNISET ASIAKIRJAT i) Päällystystöiden työselostus 31.1.2013 j) Infra 2006 määrämittausohje k) Asfalttinormit 2011 l) Infra RYL 2010 m) Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt 1.3.2010 5.2 MÄÄRÄLASKENTA Tilaaja on suorittanut määrälaskennan määrä- ja yksikköhintaluetteloihin (31.1.2013). Tilaaja edellyttää, että urakkatarjous tehdään annetun työkohdeluettelon ja arvioidun määräluettelon perusteella. 5.2.1 Määrämittaukset Tilaajan edustaja suorittaa työmäärien mittaukset yhdessä urakoitsijan edustajan kanssa ja laatii kohteesta mittauspöytäkirjan. Mittauspöytäkirjan tulee sisältää laskua vastaavat tiedot työkohteesta, työn sisällöstä ja määristä hintatietoineen. Urakoitsija toimittaa tilaajan edustajalle massakuormien ja pohjatyöhön käytettyjen kiviaineksien kuormakirjat, joista on valmiiksi tehty yhteenveto. 5.3 SOPIMUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6 URAKKA-AIKA 6.1 SUORITUSAIKA Tilaaja laatii urakalle aikataulun. Aikataulu tulee voida toteuttaa koko urakan ennakolta lasketulla keskiteholla (sopimuksen teoreettinen massamäärä/urakka-ajan työpäivien lukumäärä). Tilaaja pitää aikataulun ajan tasalla. Muutokset ja työn edistyminen kirjataan työmaapöytäkirjoihin.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 10(17) Työkohteiden alustava työjärjestys on esitetty Työkohdeluettelossa. Päällystyskohteiden työjärjestys esitetään viikko-ohjelmassa paikkaustöitä lukuun ottamatta. Työviikko on maanantaista perjantaihin. Päivittäinen työaika saa olla työryhmäkohtaisesti enintään 12 tuntia, ellei ole kyseessä yötyötä edeltävä tai jälkeinen päivä tai ellei siitä ole erikseen sovittu tilaajan kanssa huomioiden työaikalakimääräykset. Yötyönä tehtävän työosuuden luvan hakeminen kuluu pääurakoitsijalle, määräyksen yötyöstä antaa tilaajan edustaja. Pääurakoitsijan on haettava yötyölupaa Espoon ympäristökeskukselta siten, että lupahakemus on jätetty vähintään 30 vrk ennen toiminnan aloittamista. Pääurakoitsija vastaa lupahakemuksesta aiheutuvista kuluista. Jyrsintä- ja päällystystyöt vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla voidaan kieltää klo 7.00-9.00 sekä 15.00-17.00 välisenä aikana. Laatikko- ja tartuntajyrsinnät voidaan suorittaa ennakkoon niin, että ne tulevat päällystetyksi n. viikon kuluttua jyrsinnästä, mikäli keliolosuhteet sen mahdollistavat. Urakkaan sallitaan yhden viikon pituinen työajan lyhennysvapaa, jonka ajankohta sovitaan työmaakokouksessa. Tilaajan käytettävissä tulee kuitenkin olla lyhennysvapaan aikanakin vähintään yksi pohja- ja levitysryhmä. Urakoitsijalla tulee olla samanaikaisesti mahdollisuus suorittaa sekä paikkaustöitä että isoja päällystystöitä (yli 500 m2) ja urakoitsijalla tulee olla molempiin töihin levityskalusto työryhmineen sekä pohjatyöhön sopivat tarvittavat pohjatyöryhmät työkalustoineen. Paikkaustöissä urakoitsijan tulee aloittaa annettujen työkohteiden työt kahden työpäivän sisällä valvojan ohjeiden mukaisesti pois lukien liiken - teellisesti vaaralliset kohteet, joihin urakoitsijan tulee ryhtyä valvojan ohjeiden mukaisesti tiedon saatuaan. Ellei valvojan kanssa ole muuten sovittu ja urakoitsija myöhästyy työn aloitusajankohdasta( 2 pv) seuraa siitä 1. myöhästymisestä huomautus, jonka jälkeen myöhästyminen aiheuttaa 2. kerrasta alkaen sopimussakkoa 2000,00 ja tämän jälkeen 5000,00.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 11(17) Urakoitsijan tulee mitoittaa työtehonsa niin, että urakoitsija voi tarvittaessa tilaajan niin vaatiessa asettaa kolme pohjatyökonein - ja asfaltinlevittimin varustettua työryhmää urakkaan. 6.1.1 Töiden aloitus Työn aloittamisesta sovitaan urakan aloituskokouksessa. 6.1.2 Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina 15.11.2013 paikkaustöitä lukuun ottamatta ja koko urakan on oltava valmis viimeistään 30.4.2014. SMA - kohteiden tulee olla valmiita 16.8.2013 mennessä, ellei tilaaja toisin sovi yhteisellä sopimuksella urakoitsijan kanssa. 6.1.3 Välitavoitteet Urakan välitavoitteet ovat välitavoite 1 ja välitavoite 2. Välitavoite 1 sisältäen se määrä kohteita valmiina 16.8.2013, jotka voidaan ennakkoon lasketulla keskiteholla toteuttaa. Välitavoite 2 sisältäen yksikköhintaluettelon mukaisen määrän kohteita, joiden tulee olla valmiina 15.11.2013. 6.2 VIIVÄSTYSSAKKO Viivästyssakko on kultakin työpäivältä, jonka urakka myöhästyy urakkasopimuksessa mainitusta valmistumisesta 0, 05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, sivu- ja aliurakoissa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Yksittäisen työkohteen valmistumisen viivästyessä työmaakokouksessa, alkukatselmuksessa tai tilaajan edustajan ja urakoitsijan yhdessä sovitusta valmistumisajasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta myöhästymisviikolta 1000 + 1,0 %
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 12(17) (poikkeus YSE 1998, 18 ).ko. kohteen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta. Mikäli jyrsittyä aluetta ei ole päällystetty urakoitsijasta johtuvasta syystä urakan valvojien määrittämän n. yhden viikon tai työmaakokouksessa sovitun ajan kuluessa jyrsintyön valmistumisesta, peritään viivästymissakkoa kultakin alkavalta viivästymisviikolta 1000 + 1,0 % (poikkeus YSE 1998, 18 ) päällystämättömän alueen arvonlisäverottomasta laskutushinnasta, jyrsintyön hinta mukaan lukien. Yksittäisen kohteen viivästymissakolle ei ole ylärajaa. Tehtävien laiminlyöntien seuraamukset: Kirjallisen muistutuksen tai sakon perusteena olevat tehtävien laiminlyöntikategoriat (1,2,3,4,5) Urakkakohtaiset samasta laiminlyöntikategoriasta annettavat kirjalliset muistutukset ja sakot (alv 0 %) 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat 1. Vakavat laiminlyönnit liittyen liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen mm: - toiminta ilman tai vastoin liikenteen ohjaussuunnitelmaa / Espoon kaupungin lupaa - suoritettavaan työhön (esim. liikenteenohjaaja) nähden riittämätön pätevyys tai tieturvakoulutuksien laiminlyönti - toiminta vastoin muita edellytettäviä lupia tai niiden vastainen toiminta - puutteet / virheet työmaan henkilöluettelossa (Vna 205/2009,13 ) 1000 2000 3000 2. Kaikki muut laiminlyönnit liikenteen hoitoon ja -järjestelyyn, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen kuten - tietyömaasta varoittavien merkkien tai kylttien puuttuminen - kevyen liikenteen järjestelyjen kirjallinen muistutus 1000 2000
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 13(17) puutteellisuudet - asianmukaista varoitusvaatetusta tai henkilösuojaimia ei käytetä 3. Laiminlyönti työturvallisuutta koskevien asiakirjojen laatimisessa, jonka vuoksi tilaajan VNA 205/2009 mukaisen huolehtimisvelvollisuuden täyttyminen vaarantuu kirjallinen muistutus 1000 1000 4. Laatusuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit kirjallinen muistutus 2000 3000 5. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (mm. laaturaportissa tai työmaapäiväkirjassa) on todennettavasti kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja 1500 2500 5000 7 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 URAKOITSIJAN VAKUUDET 7.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 1998, 36 ). Rakennusaikainen vakuus on oltava asetettuna ennen ensimmäisen laskun maksua Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, takuuajan vakuus on asetettu, mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen, ja rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.. 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 14(17) Takuuaika on kaksi vuotta. Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. 7.2 TILAAJAN VAKUUDET Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei kunnallisena julkisena tilaajana esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 1998, 37 ). 7.3 VAKUUTUKSET 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijan tulee ottaa rakennuskohteelle YSE 1998, 38 :n mukaiset vakuutukset. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 8.1.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 HINTASIDONNAISUUDET Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.2.1 Poikkeavan vuodenajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä 18.11.2013-30.4.2014 välisenä aikana, tai työ on tilattu 8.11.2012 jälkeen, on urakoitsija oikeutettu korottamaan 30 % (talvityökorotuksena) kohteen asfalttimassan hintaa. 8.2.2 Poikkeavan työajan korotus Mikäli päällystystyö tehdään tilaajasta riippuvista syistä klo 21.00-06.00 välisenä aikana, on urakoitsijalla oikeus korottaa 20 % (yötyökorotuksena) kohteen asfalttimassan yksikköhintaa ja jyrsintyön yksikköhintaa.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 15(17) 8.3 LASKUJEN MAKSUAIKA Laskujen maksuaika on 21 vrk (poikkeus YSE 1998, 41 ) siitä kun sähköisesti toimitettu maksukelpoinen lasku on saapunut Espoon Kaupungin Talouspalveluille. Ylittäneeltä ajalta urakoitsijalla on oikeus periä viivästyskorkolain kulloinkin voimassaoleva viivästyskorko. Tilaajalla on oikeus pidättää enintään 5 % urakkasummasta, kunnes urakka on hyväksytysti vastaanotettu ja taloudellinen loppuselvitys suoritettu. Urakoitsijan tulee suorittaa laskutus kolmen viikon kuluessa kohteen valmistumisesta, siten, että mittauspöytäkirja tulee olla tehtynä 2 viikon kuluessa kohteen valmistumisesta ja lasku 1 viikon kuluessa mittauspöytäkirjan allekirjoituksesta ellei toisin sovita. Tilaajalla on oikeus periä laskutuksen viivästymisestä korvaus määrältään 5 % alkavalta täydeltä viivästysviikolta (maksimi 20 %) niistä työkohteiden arvonlisäverottomista summista, jotka ovat aiheuttaneet laskun viivästymisen sekä oikeus vaatia selvitystä viivästyksen syystä. 9 ORGANISAATIOT 9.1 TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Tilaajan toimivaltaisena edustajana urakkaan liittyvissä asioissa toimivat urakkasopimuksessa mainitut tai heidän nimeämänsä henkilöt. 9.2 URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan tähän urakkaan ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja. Työnjohtajan ja vähintään yhden jäsenen jokaisesta työryhmästä tulee olla suomenkielentaitoinen sekä suulliselta, että kirjalliselta esitykseltään sekä omata päällystysalan teknisen sanaston riittävä ymmärrys urakan oikean ja turvallisen toteuttamista varten. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 16(17) 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 KATSELMUKSET Rakennuttajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisessä katselmuksissa. 10.2 TYÖMAAKOKOUKSET Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, n. 5 viikon välein. Työmaakokouksien puheenjohtajina ja sihteereinä toimivat tilaajan edustajat. 10.3 TYÖMAAPÄIVÄKIRJA Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. 10.4 VASTAANOTTOTARKASTUS YSE 1998 71 :n mukaan. 10.5 TAKUUTARKASTUS Takuuajan puolivälissä pidetään tilaajan pyynnöstä välitarkastus. Välitarkastukseen nähden noudatetaan soveltuvin osin takuutarkastuksesta annettuja määräyksiä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 TILAAJAN LAADUNVARMISTUS Laatu ja arvonmuutokset arvioidaan Vuoden 2013 päällystystyöt arvonmuutosperusteet mukaisesti. 11.2 URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS Urakoitsijan tulee ennen työn aloitusta laatia työkohtainen laatusuunnitelma.
Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 17(17) 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Espoon käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 1998, 92 ). 13 MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 CE-MERKINNÄN PUUTTUMINEN Mikäli urakoitsija laiminlyö velvollisuutensa hoitaa CE- hyväksynnät massoihinsa 1.7.2013 alkaen eikä pysty hankkimaan CE- hyväksyttyä massaa muilta alan toimijoilta on rakennuttajalla oikeus keskeyttää urakka. 13.1 OMISTUSOIKEUS IRROTETTAVIIN AINEKSIIN Omistusoikeus urakka-alueelta irrotettaviin urakkasuorituksessa tarpeettomiin aineksiin kuuluu urakoitsijalle lukuun ottamatta seuraavia materiaaleja: jyrsinrouhe - kaivonkansistot nupu- ja noppakivet - luonnonreunakivet - puut ja pensaat 13.2 ONGELMAJÄTTEET Urakoitsija esittää turvallisuusasiakirjassaan urakassa esiin tulevien ongelmajätteiden käsittelyn, tarjoushetkellä urakassa ei ole tilaajan tiedossa ongelmajätteitä. 13.3 TYÖVOIMAMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle vahvuusilmoitus työmaakokouksien yhteydessä. 13.4 ILMOITUKSET LÄÄNINVEROVIRASTOLLE Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. Liite 3 Päällystysurakka 2013- työkohteet 31.1.2013