Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012
KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto 2.2 Maksuperuste 2.3 Urakkasuhteet 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat 3.2 Sivuvelvollisuudet 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet 3.3 Työmaapalvelut 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika 6.1.1 Töiden aloitus 6.1.2 Töiden valmistuminen 6.1.3 Välitavoitteet 6.2 Viivästyssakko
KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 7.1.1 Rakennusajan vakuus 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus 7.2 Tilaajan vakuudet 7.3 Vakuutukset 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen 8.2 Urakkahinnan maksaminen 8.2.1 Ennakko 8.2.2 Maksusuoritukset 8.2.3 Pidätykset 8.3 Hintasidonnaisuudet 8.3.1 Kustannusindeksi 8.3.2 Pienten työkohteiden korotus 8.4 Työmäärien mittaus 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat 10. YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset
KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 10.2 Työmaakokoukset 10.3 Työmaapäiväkirja 10.4 Käyttöönottotarkastus 10.5 Vastaanottotarkastus 10.6 Takuutarkastus 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet 11.2 Tilaajan laadunvarmistus 11.3 Urakoitsijn laadunvarmistus 11.3.1Työnaikainen laadun seuranta 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 13. MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13.1 Omistusoikeus irrotettaviin aineksiin 13.2 Ilmoitukset lääninverovirastolle 14. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14.1 tarjouksen hylkääminen 14.2 tarjouksen valintaperusteet 15. TARJOUS 15.1 tarjouksen muoto 15.2 tarjoukseen liitettävät todistuklset 15.3 Tarjouksen voimassaoloaika 15.4 Tarjouksen tekeminen
KATU OSASTO URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja Rakennuttaja on Porvoon kaupunki. 1.2 Tilaaja Tilaajana toimii Porvoon kaupunki/kuntatekniikka Osoite: Rihkamatori B, 2. kerros 06100 Porvoo Tilaajan edustajana urakkaa koskevissa asioissa toimii katuosastolla kaupungininsinööri Risto LIndblad Puhelin: 019-520 2822, Fax: 019-520 2828 Sähköposti: risto.lindblad@porvoo.fi Ja valvojana koko urakan osalta katurakennusmestari Juha Valkonen Puhelin: 040 48 99840 Sähköposti: juha.valkonen@porvoo.fi Kunnallistekniikankanaalin osalta edustajana toimii Porvoon veden verkostomestarii Peter Ekstam Puhelin: 0400-848367 sähköposti: peter.ekstam@porvoo.fi 1.3 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Tarkkisten kaupunginosassa Toukovuoren asuntoalue. 1.4 Tutustuminen kohteeseen Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut urakkakohteeseen ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista.
2.2 Maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat ja tässä urakkaohjelmassa esitetyllä tavalla mitatut työmäärät. Yksikköhintoihin kuuluvat mm. työmaan käyttö-ja yhteiskustannukset, työt ja toiminnot käyttö- ja yhteiskustannuksineen mukaan lukien kustannukset aputoiminnoista, jotka täytyy tehdä työn valmiiksi saattamiseksi. Rakennuttajan ilmoittamat massamäärät eivät ole rakennuttajaa sitovia. Yksikköhintaisesti maksettavat nimikkeet ja niiden määräyksiköt ovat: kallioleikkaus kallion irrotus syvyys< 1,0 m kallion irrotus syvyys> 1,0 m kalliokanaali-irrotus syvyys < 1,0 m kalliokanaali-irrotus syvyys> 1,0 m yli 1 m3 lohkareiden rikkominen m2tr m3ktr m2tr m3ktr kpl kaluston aikaveloitushinnat h Urakkahinnalla/ - summalla tarkoitetaan urakan arvonlisäverotonta hintaa. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Pääsuoritusvelvollisuus 3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat Urakoitsija suorittaa kaikki sopimusasiakirjojen mukaiset, urakan toteuttamiseksi tarpeelliset työt aputehtävineen ja hankintoineen, ellei jotain ole erikseen määrätty rakennuttajan tai muiden tehtäväksi. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa, lisätä tai muuttaa työn laajuutta vielä urakan aikana. yhteiset työt Yhteisiin töihin kuuluu työselityksessä esitetyt työmaan hallintoon, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvät työt. Näistä töistä ei suoriteta erillistä korvausta, vaan niiden kustannukset on sisällytettävä annettuihin töiden yksikköhintoihin.
Työhön sisältyvät päätehtävät: - Massalouhinta Työhön kuuluu kallion irrotus. Massalouhinta tehdään katusuunnitelmien mukaisesta tsv:sta -1,0 m:iin saakka. - Kanavalouhinta Työhön kuuluu kallion irrotus, kaivu, kuljetus läjitysalueelle. Kanavalouhinta tehdään katusuunnitelmien mukaisten viemärilinjojen tarvitsemien suojakerrosten alapinnasta 0,2 m:iin saakka. 3.2 Sivuvelvollisuudet 3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta, mitkä siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä. 3.3 Työmaapalvelut Tilaaja luovuttaa korvauksetta urakoitsijan käyttöön työkohteissa niiden toteuttamiseksi välittömästi tarvittavat alueet. Alueesta ja alueen käytöstä on sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Vastuu työkohteesta ja sen ylläpidosta siirtyy urakoitsijalle työn alkaessa tai sovitusta työn alkamisajankohdasta ja päättyy, kun tilaaja on työsuorituksen hyväksynyt. Urakoitsija vastaa työnaikaisista liikennejärjestelyistä, työalueen eristämisestä jalankululta osapuolten sopimalla tavalla. Yleisohjeena voidaan pitää Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisua 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla. Urakoitsijan tulee hyväksyttää liikennejärjestelysuunnitelmat tien ja kadun pitäjällä sekä ilmoittaa liikennejärjestelyistä poliisi- ja paloviranomaisille. 4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS Tilaaja antaa työkohteen sijainnin ja korkeustiedon maastoon merkittyinä.,
5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: urakkasopimus urakkaneuvottelupöytäkirja tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset urakkaohjelma maksuerätaulukko rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 muut urakkatarjouspyyntöasiakirjat Kunnallisteknisten töiden määrämittausperusteet 02 tarjous liitteineen 6. URAKKA-AIKA 6.1 Suoritusaika 6.1.1 Töiden aloitus Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 17 ). Arvioitu aloitusaika vk. 33, 2012. 6.1.2 Töiden valmistuminen Urakan on oltava valmiina viimeistään 31.12.2013 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 7.1.1 Rakennusajan vakuus Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b) niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.
Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, ja kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Takuuaika on kaksi vuotta (YSE 29 ). Takuuajan vakuus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 ). Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, etteivät takuumiehet vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan yleisten sopimusehtojen 78-81 :n perusteella. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vakuutukset 7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, joka korvaa tästä työstä tilaajalle tai kolmannelle henkilölle aiheutuvat vahingot. 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on määrälaskennassa todetuilla määrillä ja arvonlisäverottomilla yksikköhinnoilla laskettu vertailuhinta. Hinnoitellun määräluettelon arvioitujen työmäärien ja yksikköhintojen avulla lasketun loppusumman on oltava sama kuin sitä vastaava tarjoushinta tarjouskirjeessä. Jos näin ei ole, tarjoushinta muodostuu halvimman hinnan antavan mukaan Mikäli työmäärät muuttuvat tarjouksen mukaisista määristä, muutetaan lopullista urakkahintaa tarjouslomakkeen yksikköhinnoilla sekä urakkahintaa nostavasti tai laskevasti.
8.2 Urakkahinnan maksaminen 8.2.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2.2 Maksusuoritukset Korvaus työstä suoritetaan maksu- ja mittausperusteiden määräämällä tavalla mitattujen paljouksien sekä massa- ja yksikköhintaluettelossa esitettyjen yksikköhintojen perusteella. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta urakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (poikkeus YSE 41 ). 8.2.3 Pidätykset Viimeinen maksuerä 5 % tarjouksen mukaisesta urakkasummasta maksetaan urakoitsijalle kun koko urakkaa koskevan taloudellisen loppu-selvitys on tehty ja kun urakka on vastaanotettu. Vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajalla oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Sen estämättä, mitä edellä on sanottu maksuista, on tilaajalla oikeus pidättäytyä viimeisen maksuerän suorituksesta, kunnes mahdolliset vahinkojen selvitykset on suoritettu loppuun. 8.3 Hintasidonnaisuudet 8.3.1 Kustannusindeksi Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 8.5 Suunnitelma- ja hintamuutokset Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä niissä sovellettavista yksikköhinnoista on kirjallisesti sovittava tilaajan kanssa ennen ko. työhön ryhtymistä. Yksikköhintojen tulee tarkoittaa täysin valmista työtä yleis- ym. kustannuksineen ja olla sovellettavissa sekä lisäyksiä että vähennyksiä laskettaessa. Urakan työmäärien pieneneminen tai suureneminen yksikköhintaluettelossa annetuista arvioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan urakan yksikköhintoja. (Poikkeus YSE 45 )
9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio / edustajat Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista vastaa kaupungininsinööri Risto Lindblad.Aloituskokouksessa nimetään urakan vastuuhenkilöt ja valvontaorganisaatio. Turvallisuuskoordinaattorina työmaalla toimii tiemestari Seija Kindstedt. 9.2 Urakoitsijan organisaatio / edustajat Urakoitsijan on nimettävä tätä urakkaa varten toimivaltainen edustaja ja vastaava työnjohtaja sekä työn suorittamisesta vastuussa oleva henkilö. Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. 10. YHTEISET TOIMITUKSET Urakan valvonta järjestetään ja suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti. 10.1 Katselmukset Tilaajan luovuttamat työalueet täsmennetään yhteisissä katselmuksissa ennen työkohteen luovuttamista urakoitsijan käyttöön. 10.2 Työmaakokoukset Urakan toteuttamisen aikana pidetään säännöllisin välein työmaakokouksia. Kokouksissa tarkennetaan työohjelma sitovaksi seuraavaan kokoukseen. 10.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (YSE 75 ). 10.4 Käyttöönottotarkastus Työkohteen valmistuttua suoritetaan sopijapuolten läsnä ollessa työn silmämääräinen tarkastus ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteistä sekä työkohteen tilaajan käyttöön luovuttamisen aiheuttamista liikenne- ja muista järjestelyistä. 10.5 Vastaanottotarkastus Koko urakkaa koskeva vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään urakka-ajan päätyttyä.
10.6 Takuutarkastus Takuutarkastus pidetään YSE 74 :n mukaisesti. 11. LAADUNVARMISTUS 11.1 Laatuvaatimukset ja arvonmuutosperusteet Jos urakassa tehdyt työ ei täytä sopimuksen mukaisia laatuvaatimuksia, on urakoitsija velvollinen tilaajan harkinnan mukaan joko: - korjaamaan vialliseksi osoittautuneet kohdat omalla kustannuksellaan - maksamaan arvonvähennystä (vähäiset ulkonäkövirheet) 11.2 Tilaajan laadunvarmistus Tilaajan urakan aikana suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 11.3 Urakoitsijan laadun varmistus 11.3.1Työnaikainen laadun seuranta Urakoitsija huolehtii kustannuksellaan kaikesta laadunvarmistukseen ja laadunarvosteluun kuuluvasta näytteenotosta ja tutkimuksesta tilaajan hyväksymällä tavalla. 12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 ). 14. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 14.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai urakkaohjelmassa kohdassa 15.2 mainitut yhteiskunnalliset velvoitteet on suorittamatta. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. 14.2 tarjousten valintaperusteet Urakoitsija valitaan arvonlisäverottomalta vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen perusteella. Tarjouksen vertailuhinta muodostuu tarjouslomakkeen mukaisesti yksikköhintaosuuksien summasta.
15. TARJOUS 15.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on laadittava tarjouspyynnön liitteenä olevalle urakkatarjouslomakkeelle. 15.2 Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseen RALA-todistus tai vastaavat tiedot sekä tieto yrityksessä käytettävistä työehtosopimuksista. Todistutukset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaavat todistukset. 15.3 Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa 31.12.2012 saakka. 15.4 Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee jättää Porvoon kaupungin Kompassin (kirjaamo) tiloihin, Rihkamatori B, 06100 Porvoo, 27.2.2012 klo. 12.00 mennessä. Porvoon kaupunki Kuntatekniikka Porvoo 28.6.2012 Kari Hällström Suunnittelupäällikkö