URAKKAOHJELMA KIVITYÖT Tekninen Palvelukeskus

Transkriptio

1 KIVITYÖT URAKKAOHJELMA Rakennuttaja: Järvenpään kaupunki Tekninen Palvelukeskus

2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. RAKENNUSKOHDE 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt 4. ALISTUSSUHTEET TOISIIN RAKENTAJIIN 5. MUUTOS- JA LISÄTYÖT 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat 7. URAKKA-AIKA 7.1 Työn suoritusaika 7.2 Sopimussakko 8. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 8.1 Rakennuttajan omaisuus 8.2 Urakoitsijan materiaali 8.3 Työkohteiden siivous 8.4 Mittaus 8.5 Betonituotteiden katkaiseminen 8.6 Massojen muuntokertoimet 8.7 Vastuu rakennustyön turvallisuudesta 8.8 Muut työturvallisuusmääräykset 9. TYÖLUVAT JA -ALUEET 10. VASTUU ASIAKIRJOISTA 11. VASTUU VAHINGOSTA

3 12. MAKSUT JA KUSTANNUKSEN MUUTOKSET 13. VAKUUDET JA TAKUUAJAT 14. VAKUUTUSVELVOLLISUUS 15. TYÖVOIMA 16. TYÖNJOHTO 17. TYÖNVALVOJAT 18. LAADUN ARVOSTELU 18.1 Reunakivet 18.2 Asennushiekka 18.3 Muut työt 19. TYÖMAASUUNNITELMA JA KUNNOSSAPITOTARKASTUKSET 20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

4 1. RAKENNUSKOHDE Rakennuskohteina ovat mm. Saunaniitty sekä pienempiä kohteita eri puolella kaupunkia. 2. URAKKAMUOTO 2.1 Yksikköhintaurakka Urakka suoritetaan yksikköhintaurakkana. Urakoitsijan tulee sisällyttää tarjouksessa / massa- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset mukaan lukien tarvittavista mittaustöistä ja työjohdosta aiheutuvat kustannukset. Lopullinen työmäärä määräytyy paikan päällä työn edistymisen mukaan suoritettujen lopullisten mittausten mukaan tehtyjen laskelmien perusteella. 3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt 1. Graniittireunakiven V220 uudelleen asentaminen maakosteaan betoniin. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 2. Graniitti viistereunakiven V220 harmaa/punainen asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 3. Graniittireunakiven V220 asentaminen kaarteissa r 0,5 8 maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. Madalluksista ei makseta lisähintaa. 4. Graniittireunakiven pään piikkaus Päiden piikkauksesta suoritetaan eri korvaus, kun tehdään kaarretta suorista kivistä tai käytettäessä rakennuttajan päistä rikkoutuneita reunakiviä sekä madalluksien yhteydessä hakattavista viisteistä. Em. tapauksissa päiden piikkaamisesta maksettava korvaus edellyttää, että asiasta on erikseen etukäteen rakennuttajan kanssa sovittu.

5 5. Graniittisen lohkotun noppakiven, 100*100*100 harmaa, asentaminen asennushiekkaan urakoitsijan materiaalista. Korokkeissa pinnat tehdään kuperiksi (30mm/m). Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 6. Graniittisen nupukiven, *140*140 harmaa, asentaminen maakosteaan betoniin K-10 urakoitsijan materiaalista. Työn yksikköhintaan on sisällytettävä kaikki työstä aiheutuvat kustannukset. 7. Nupukivireunuksen asentaminen 2 kiveä, 28 cm, lohkottu harmaa, urakoitsijan materiaalista. Hulevesikouru nupukivestä (220x140x140) harmaa, kolme kiveä rinnan 8. Kenttäkiveyksen, halk mm, asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. 9. Kenttäkiveyksen, halk mm, asentaminen maakosteaan betoniin urakoitsijan materiaalista. 10. Upotettava betoninen reunatuki 170x300, asennus maakosteaan betoniin. Reunatuet rakennuttajalta. 11. Betonikiveyksen, iso sauvakivi 278*138*80, asentaminen rakennuttajan materiaalista. 12. Betonikiveyksen, iso sauvakivi 278*138*80, asentaminen urakoitsijan materiaalista. 13. Betonikiveyksen asentaminen, unikivi 225x112,5x80, asentaminen rakennuttajan materiaalista. 14. Tukimuuri, paksuus 550 mm, h<= x Hulevesiviemärin Ø 250 M-T rakentaminen. Viemäri rakennetaan muutaman metrin pituisina pätkinä asennettavista reunakivikaivosta linjaan tai olemassa olevaan kaivoon useissa eri kohteissa. Putket ja osat rakennuttajalta. Asennustyö tehdään InfraRYL 2010 ohjeiden mukaisesti. Maamassat rakennuttaja ottaa vastaan veloituksetta Puolmatkan maankaatopaikalle. Ajomatka on noin 4 7 km. 16. Muovisten hulevesikaivojen Ø 560 mm asentaminen. Kaivot rakennuttajalta. Asennustyö tehdään InfraRYL 2010 ohjeiden mukaisesti. 17. Liikennemerkkipylväiden jalustojen, korkeus 500 mm, asentaminen rakennuttajan materiaalista. Työ sisältää kaivuun ja täytön.

6 18. Valaisinpylväiden jalustojen asentaminen. Jalustat, korkeus mm rakennuttajalta. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 19. Valaisin- tai liikennevalokaapelin asentaminen. Kaapelit rakennuttajalta. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 20. Kaapelien tyhjiöputkituksen rakentaminen. Putket ovat Ø 100 / 140mm M, jotka rakennuttaja hankkii. Työ sisältää kaivuun ja täytön. 21. Kantavan kerroksen teko urakoitsijan materiaalista 22. Maan kaivu, kuormaus ja kuljetus rakennuttajan määräämään paikkaan. Maa otetaan vastaan veloituksetta Puolmatkan maanläjityspaikalla. Ajomatka 4-7 km. Seuraavat työt kuuluvat urakoitsijalle, eikä niistä makseta erillistä korvausta: a) Työmaalla olevien johtojen paikantaminen b) Työmaan rakennusaikainen kuivatus c) Työmaa-aikaisen yleisen liikenteen ohjaaminen d) Rakennuttajan materiaalien nouto Rakennuttajan materiaalit sijaitsevat kaupungin varastoilla urakkakohteesta enintään 3 km päässä, josta urakoitsija ne noutaa. Kuljetuksista ei makseta erillistä korvausta. e) Mittaustyöt Tarkepiirustuksissa kaivojen, venttiilien ja putkistojen sijainnit ja korot (x, y ja z), sekä putkien koko- ja materiaalitiedot tulee toimittaa vesihuoltolaitoksen johtotietojärjestelmään sopivana koordinaattitiedostona käyttäen järjestelmän mukaisia kohteiden tunnuksia. Tiedostosta on toimitettava myös tuloste, josta ilmenee kohteiden liittyminen toisiinsa. Lisäksi urakoitsija toimittaa Järvenpään Vedelle käsivaraisesti korjatun suunnitelman, johon on merkitty kaikki muutokset. Koordinaattijärjestelmänä on Järvenpään paikallinen järjestelmä ja korkeusjärjestelmänä N60 4. ALISTUSSUHTEET TOISIIN RAKENTAJIIN Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Rakennuttaja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Esitettäessä aliurakoitsijoita rakennuttajan hyväksyttäväksi tulee rakennuttajalle toimittaa myös näiden osalta tarjouspyyntökirjeessä mainitut vakuutusmaksutodistukset ja verojäämätodistus. Mainittujen maksujen maksamatta jättäminen johtaa aliurakoitsijan hylkäämiseen.

7 Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. 5. MUUTOS- JA LISÄTYÖT Urakoitsija on velvollinen suorittamaan yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi työselityksessä selostetuilla tavoilla. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa, joihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta rakennuttajalle muita lisäkustannuksia. Kaikista muutos- ja lisätöistä on kirjallisesti sovittava rakennuttajan kanssa työmaakokouksissa ennen ko. työhön ryhtymistä. Rakennuttaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten, työselitysten tai annettujen ohjeiden mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Rakennuttajalla on oikeus suorituttaa muutos- ja lisätöitä lasku- tai urakkatyönä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 6. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 Sopimusasiakirjat Työssä noudatetaan alla mainitussa järjestyksessä seuraavia asiakirjoja A. Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus ja 2. Mahdolliset sopimusneuvottelupöytäkirjat 3. Tarjouspyyntö ja mahdolliset ennen tarjousta annetut kirjalliset lisätiedot. 4. Urakkaohjelma ja Työturvallisuusasiakirja 5. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE Urakoitsijan tarjous 7. Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje InfraRYL 2010 B. Tekniset asiakirjat 7. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, InraRYL SKTY:n julkaisu nro 14, Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena 1997.

8 9. Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99, Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella. Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi on noudatettava kaikkia Suomessa voimassa olevia rakentamista koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, Järvenpään kaupungin ja yleisiä kunnallisia määräyksiä ja ohjeita sekä voimassa olevia virallisia määräyksiä, ohjeita ja standardeja. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, määrää rakennuttaja, mitä teknisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa. 7. URAKKA-AIKA 7.1 Työn suoritusaika Työt on aloitettava kahden viikon kuluessa siitä, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut kirjallisen ilmoituksen aloittamisesta. Urakoitsijan on esitettävä alustava aikataulu urakan suorittamisesta rakennuttajalle sopimusta allekirjoitettaessa ja yksityiskohtainen aikataulu viimeistään viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulussa tulee esittää arviot työvoimamäärästä sekä työn laskutuksesta. Töiden valmistumisaika sovitaan rakentamiskohteittain, kuitenkin niin että työt kokonaisuudessaan valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä. 7.2 Sopimussakko Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat: Kirjallinen muistutus Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) Urakoitsijan edustajan vaihto Urakan purku

9 Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama. Urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot euroina 1.kerta 2.kerta seuraavat kerrat 1. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa ja urakan purku 2. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti) 1000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 2000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 3000 ja urakoitsijan edustajan vaihto 3. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit ja urakoitsijan edustajan vaihto 4. Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen, työturvallisuuteen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät muut puutteet tai laiminlyönnit Sakon perusteena oleva aikataulupoikkeama 5. Sovitun aikataulun ylittäminen yksittäisessä kohteessa Muistutus viikon ylitys ylitys 1-7pv 2. viikon ylitys ylitys 8-14pv viikon tai sen yli menevä ylitys (15- pv)

10 Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen. 8. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 8.1 Rakennuttajan omaisuus Rakennuspaikalta irrotettavat katukalusteet sekä maa- ja kiviaines kuuluvat rakennuttajalle. Urakoitsija on velvollinen rakennuttajan materiaalia käyttäessään huolehtimaan siitä, että virheellistä materiaalia ei käytetä asennustyössä. Mikäli virheellistä materiaalia esiintyy, on urakoitsijan ilmoitettava siitä valvojalle välittömästi, jotta asian vaatimiin toimenpiteisiin voidaan heti ryhtyä. 8.2 Urakoitsijan materiaali Urakoitsijan hankintoihin kuuluvat asennukseen välittömästi kuuluvat materiaalit, kuten asennusbetoni, laskusora, tasaushiekka, saumaushiekka tms., joiden kustannusten tulee sisältyä asennustyön yksikköhintoihin. 8.3 Työkohteiden siivous Työssä syntyvät jätteet on poistettava urakoitsijan toimesta ja kustannuksella Rakennuttajan tyhjät kuljetuslavat, käyttökelpoinen ylimääräinen materiaali ja lavoille kerätty viallinen materiaali toimitetaan rakennuttajan osoittamaan paikkaan. Em. töiden tulee sisältyä annettuihin yksikköhintoihin. Työkohde katsotaan valmiiksi vasta, kun siivoustyöt on suoritettu. 8.4 Mittaustyöt Mittaustyöt kuuluvat kaikilta osin urakkaan. 8.5 Betonituotteiden katkaiseminen Betonikiveyksen tai laatoituksen katkaisu tehdään sahaamalla. Sahauksen hinta on sisällytettävä kiveyksen tai laatoituksen hintaan. Urakoitsijan on estettävä sahauspölyn leviäminen ympäristöön.

11 8.6 Massojen muuntokertoimet Tilavuus- ja painoyksiköitä muunneltaessa käytetään Suomen kaupunkiliiton julkaisussa nro 583 RAKLA 90" määriteltyjä muuntokertoimia. 8.7 Vastuu rakennustyön turvallisuudesta Tämän työn suorittaja on rakennuskohteessa pääurakoitsijan/päätoteuttajan ominaisuudessa vastuussa rakennustyömaan työturvallisuudesta (Vna205/09). 8.8 Muut työturvallisuusmääräykset Urakoitsijan on noudatettava Järvenpään kaupungin edellyttämiä turvallisuusmääräyksiä. 9. TYÖLUVAT JA -ALUEET Työalueet ovat kaupungin hallinnassa. Tarvittavan työalueen luovuttaa rakennuttaja korvauksetta urakoitsijan käyttöön. Alueesta ja alueen käytöstä on etukäteen sovittava rakennuttajan kanssa. Työkohteiden lähellä olevat puut on urakoitsijan suojattava työn valvojan antamien ohjeiden mukaan. Työalueet tulee urakoitsijan toimesta saattaa entiseen kuntoon ennen vastaanottotarkastusta. Mahdollisesti tarvittavien vuoro-, yö- ja pyhätyölupien hankkiminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan työsuoritukseen liittyvät mahdollisten liikennejärjestelyjen vaatimat luvat ja noudattamaan lupien ehtoja. Samoin urakoitsijan tulee kustannuksellaan huolehtia kaikista säännösten mukaisista ja viranomaisten vaatimista katselmuksista ym. toimenpiteistä. Urakoitsija vastaa järjestyksestä työmaalla ja huolehtii kaikista työn aikana tarvittavista suoja-aitauksista, liikennemerkeistä, opasteista, varoitusmerkeistä, tauluista, merkkivaloista yms., voimassa olevan tieliikenneasetuksen säännösten sekä viranomaisten ja työnvalvojan määräysten mukaisesti. Käytettävien liikenteenohjaus- ja sulkulaitteiden tulee olla tielaitoksen hyväksymiä tyyppejä, joista tulee ilmetä työtä suorittavan urakoitsijan nimi. (Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen julkaisu 19/99, Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella). 10. VASTUU ASIAKIRJOISTA Rakennuttaja vastaa urakoitsijalle jättämiensä piirustusten ja asiakirjojen tiedoista.

12 Mikäli suunnitelmissa ilmenee puutteellisuuksia, antaa rakennuttaja tarpeellisia lisäselvityksiä. Jos nämä täydentävät ohjeet eivät ole ristiriidassa suunnitelmien kanssa ja ovat tarpeellisia rakenteiden ja laitteiden saattamiseksi täysin valmiiseen käyttökuntoon, ne eivät oikeuta lisäveloitukseen tai hyvitykseen. Urakoitsijan tulee kuitenkin tarkistaa hänelle jätetyt piirustukset ja asiakirjat ja ilmoittaa niissä mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja ristiriitaisuuksista rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen ko. rakennuskohteen töiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava, että työ suoritetaan työkohteesta urakoitsijalle annettujen viimeisimpien piirustusten mukaan. Vanhentuneet piirustukset on poistettava työpaikalta. 11. VASTUU VAHINGOSTA Mikäli työstä aiheutuu vahinkoja rakennuksille, teille, johdoille, ympäristön laitteille tai kolmannelle henkilölle, on ne urakoitsijan korvattava. Tarpeellisiin suojaustoimenpiteisiin on ryhdyttävä urakoitsijan toimesta. Huolimattomasta tai taitamattomasta työstä johdoille ja laitteille aiheutuvan vahingon korvaa urakoitsija. Ennen työn alkua on urakoitsija velvollinen ottamaan selvää viranomaisilta ja muilta asianomaisilta työalueella olevien rajamerkkien, kaapeleiden, putkijohtojen ja muiden laitteiden sijainnin ja noudattamaan työssä heidän ohjeitaan ja määräyksiään sekä ilmoittamaan töiden aloittamisesta mainitunlaista johtoa tai laitetta koskevalla osalla asianomaiselle. Mikäli velvollisuuden laiminlyönti aiheuttaa vahinkoa on urakoitsija korvausvelvollinen. Johtojen, kaapeleiden yms. siirtämisestä mahdollisesti aiheutuvasta työn keskeytymisestä ja työajan hukasta ei urakoitsijalle suoriteta korvausta. 12. MAKSUT JA KUSTANNUSTEN MUUTOKSET Maksut ja kustannusten muutokset käsitellään nettohintaperiaatteella ja arvonlisäveron osuus otetaan huomioon erikseen. Korvaus urakoitsijalle suoritetaan hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat sakot, arvonalennukset ym. kustannukset sen jälkeen, kun valvoja on hyväksynyt laskut. Ennakkomaksua ei suoriteta. Rakennuttajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten. Kaikki urakoitsijalle suoritettavat maksut perustuvat teoreettisten mittojen mukaan laskettaviin määriin, joten urakoitsijan työsuorituksessa johtuvista teoreettisten mittojen

13 ylityksistä aiheutuvat suoranaiset ja välilliset kustannukset (kaivu, täyttö ja tiivistys, yms.) sisältyvät tarjottuihin yksikköhintoihin. Urakoitsijan rakennuttajalle suoritettavaksi tulevat massahyvitykset lasketaan aina todellisen määrän mukaan riippumatta siitä, tulevatko teoreettiset ja urakoitsijan työnsuorituksesta johtuvat ylimääräiset massat hyödyksi esim. kadun rakenteissa. Määrä, jota ei voida mitata teoreettisesti, selvitetään riittävillä mittauksilla työkohteessa. Massamäärien toteamiseksi tarvittavat mittaukset ja laskutoimitukset suoritetaan rakennuttajan toimesta. Omistusoikeus tavaraan ja työhön siirtyy rakennuttajalle kunkin urakkasuorituksen maksuerän osalta maksun tapahduttua riippumatta siitä, onko osa ko. maksua sisällytetty koko urakan viimeiseen maksuerään. Hankintoihin perustuvat maksuerät suoritetaan urakoitsijan esitettyä tositteen siitä, että hankitut tarvikkeet ovat urakoitsijan omistuksessa. Vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on rakennuttajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä. Valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset (korvaa YSE 1983:n 22 :n kohdan 2) - joiden peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. - joita ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja - jotka ovat sopimuksen käsittämään työhön välittömästi ja olennaisesti vaikuttavia on otettava huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos jompikumpi sopijapuoli tekee tästä toiselle sopijapuolelle vaatimuksen perusteiltaan yksilöitynä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Sosiaalikulujen osalta rakennuttaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - SOTU - maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutusmaksu ja kansaneläkemaksu) - LEL - maksu - TEL - maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa ilman arvonlisäveroa. ( alv 0 % ).

14 13. VAKUUDET JA TAKUUAJAT Rakennuttaja ei anna maksukelpoisuutensa täyttämisestä urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsija asettaa rakennuttajalle seuraavat vakuudet: - sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi rakennusajan vakuuden, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) prosenttia urakkahinnasta, joka arvioidaan sopimuksen tekohetkellä, ja jonka tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan valmistumisajan. - hyväksytyn vastaanoton jälkeen rakennusajan vakuus vaihdetaan takuuajan vakuuteen. Takuuaika on kaksi (2) vuotta laskettuna siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on hyväksynyt ja vastaanottanut työn. Takuuajan vakuus on suuruudeltaan kaksi (2) prosenttia urakan lopullisesta summasta ja sen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Mikäli muutos- ja lisätyöt aiheuttavat urakan laajenemisen yli kymmenen (10) prosenttia alku-peräisestä urakkasummasta, on urakoitsijan huolehdittava siitä, että työnaikaista vakuutta suurennetaan samassa suhteessa rakennuttajan niin vaatiessa. Vakuuden on oltava voimassa: a) urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, b) viivästyssakon suorittamisesta, c) takuuaikana ilmenevien vikojen korjauksesta siihen asti, kunnes takuuajan vakuus on asetettu, d) urakoitsijan suorittamatta jättämien työntekijöiden palkkojen ja niihin liittyvien sosiaaliturva- ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta e) niiden vahinkojen korvaamisesta, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle: a) heti, kun urakka on kokonaisuudessaan tullut hyväksyttynä luovutetuksi rakennuttajalle b) kun takuuajan vakuus on asetettu c) kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen d) kun tähän urakkaohjelmaan perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on asetettu Vakuudeksi hyväksytään joko tilaajan nimiin rahalaitokseen tehty rahatalletus tai tilaajan hyväksymä raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikki muutos- ja lisätyöt, jotka tulevat alkuperäisen urakan lisäksi, sisällytetään takuun piiriin.

15 Annettavista vastuuajan vakuuksista tulee ilmetä, että ne koskevat koko urakkasopimuksen tarkoittamaa työtä muutos- ja lisätöineen. 14. VAKUUTUSVELVOLLISUUS Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus. Erilliset vastuuvakuutukset urakoitsija voi ottaa harkintansa mukaan, ellei urakkaohjelmassa ole muuta määrätty. 15. TYÖVOIMA Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista heistä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista ym. 16. TYÖNJOHTO Työmaalla tulee olla vastuunalainen työnjohtaja, jonka rakennuttaja on myös hyväksynyt. Työ voidaan alkaa vasta, kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. Urakoitsijan on pidettävä työmaapäiväkirjaa Yse 98 pykälä 75 mukaisesti. 17. TYÖNVALVOJAT Rakennustyön valvonta kuuluu Järvenpään kaupungin Tekniselle palvelukeskukselle. Valvojat nimetään työmaan aloituskokouksessa. Urakoitsijan asettaman työnjohdon on valvottava työohjeiden noudattamista ja työntekijöiden työn laatua. 18. LAADUN ARVOSTELU Jos työ ei täytä asetettuja vaatimuksia, on urakoitsijan rakennuttajan harkinnan mukaan sitouduttava omalla kustannuksellaan joko - uusimaan viallisiksi osoittautuneet kohdat - tai sovelletaan arvonvähennysperiaatetta Reunakivet Reunakiven on täytettävä standardin SFS 4159 laatuvaatimukset. Mikäli rakennuttajan uusi reunakivi poikkeaa huomattavasti em. laatuvaatimuksista, on urakoitsijan otettava yhteys

16 rakennuttajaan ennen asennustyön aloittamista. Asennettaessa rakennuttajan vanhaa kivimateriaalia on ennen työhön ryhtymistä sovittava ko. kohteessa sovellettavista toleransseista. Mikäli urakoitsija on asentanut kuitenkin selvästi vajaamittaista, muusta käytetystä kivimateriaalista poikkeavaa kiveä, on urakoitsijan kustannuksellaan velvollinen asentamaan uuden reuna-kiven (rakennuttajan materiaali) tilalle Asennusbetoni Mikäli reunakiven asennusbetonin (K10) käytössä todetaan alituksia, lasketaan näiltä osin arvonvähennykseksi 20 /jm siitä määrästä, joka ko. betonierällä on tehty. Asennusbetonin laadunvalvonta tapahtuu koekuutioiden avulla. Mikäli koekuution puristelujuus on alle K10, peritään arvonvähennyksenä 45 /koekuutio Muut työt Muista mahdollisista puutteellisuuksista aiheutuvista arvonvähennyksistä määrätään erikseen. 19. TYÖMAASUUNNITELMA JA KUNNOSSAPITOTARKASTUKSET Urakoitsija tekee jokaisesta vähintään kaksi viikkoa kestävästä työkohteesta työmaan käyttö- ja liikennejärjestelysuunnitelman ennen työn aloittamista. Urakoitsija suorittaa viikoittain rakennustyömaan MVR-mittauksen ja toimittaa tarkastuksesta pöytäkirjan valvojalle. Valvoja voi myös tehdä mittauksen pistokoeluontoisesti. 20. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista asianomaiset eivät voi keskenään sopia, jätetään Tuusulan käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Järvenpää Tekninen palvelukeskus