Urakkaohjelma. Jaettu-urakka alistamisehdoin. Suonenjoen kaupunki PL Suonenjoki. Suonenjoen Monitoimihalli URAKKA- OHJELMA 1 / 22.

Transkriptio

1 1 / Tilaaja Suonenjoen kaupunki PL Suonenjoki Hanke Suonenjoen Monitoimihalli Urakkaohjelma Jaettu-urakka alistamisehdoin

2 2 / 22 Sisällysluettelo Sivu 1. Tietoja rakennushankkeesta Rakennuskohde Rakennuttaja Rakennuttamistehtävistä vastaava Valvonta 4 2. Urakkamuoto ja maksuperuste Urakkamuoto Maksuperuste 5 3. Urakan laajuus Yleistä Pääurakka Sivu-urakat Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset 6 4. Työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut 7 5. Asiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys 7 6. Urakka-aika Töiden aloitus Rakennusaika ja välitavoitteet Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työaikataulun tekeminen 9 7. Urakoitsijan vastuuvelvoitteet Takuuaika Vakuudet Vakuutukset Vartiointi Tilaajan maksuvelvollisuus Urakkahinnan muodostuminen Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Urakkasumman maksaminen Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Tilaajan toimenpiteet Luvat Suunnitelmat Suunnitelma-aikataulu Tilaajan vakuudenantovelvollisuus Laatu Urakoitsijan laadunvalvonta Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Kosteudenhallinta Rakennuksen tiiveys Työmaan hallinto ja toimitukset Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset Työmaan työturvallisuus Yleistä Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan järjestys ja siisteys Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset 15

3 3 / Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen Työnteko-oikeudet Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Työmaan kieli Vastaanotto Toimintakokeet Vastaanottotarkastukset Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Tarjous Tarjouksen muoto Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen antaminen Tarjousten avaus Tarjousten käsittely Lisätiedot 22

4 4 / 22 Suonenjoen Monitoimihalli Jaettu urakka sivu-urakan alistamisehdoin 1. Tietoja rakennushankkeesta 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää Suonenjoen Monitoimihalli - uudisrakennushankkeen rakentamisen oheisten urakkalaskenta-asiapaperien mukaisesti. Hanke sisältää uima- ja liikuntahallin uudisrakennuksena purettavan vanhan Kaatron koulun tontille. Uimahalli osa tehdään kellarillisena ja monitoimihalli maantasoon, koko rakennus perustetaan kitkapaalujen varaan. Rakennuspaikkana on Suonenjoki, osoite Kaatronkatu Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Suonenjoen kaupunki PL 13, Suonenjoki Rakennuttajan edustajana toimii Tekninen johtaja Kimmo Hälinen p , kimmo.halinen@suonenjoki.fi Tai Kiinteistöpäällikkö Heikki Sopanen p , heikki.sopanen@suonenjoki.fi 1.3. Rakennuttamistehtävistä vastaava Kohteen rakennuttamistehtäviä hoitaa INMECO Oy Rakennuskonsultit Pasi Korhonen, Vehkakuja 2 B, Jyväskylä, puh , pasi.korhonen@inmeco.fi 1.4. Valvonta Kohteen valvojat nimetään myöhemmin.

5 5 / Urakkamuoto ja maksuperuste 2.1. Urakkamuoto Urakkamuotona on jaettu urakka, jossa Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana. Kohdassa 3.3 mainitut urakat suoritetaan pääurakoitsijalle alistettuina sivu-urakoina RT alistamissopimuksen mukaisesti. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta. Kohdassa 3.4 on lueteltu tilaajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle Maksuperuste Rakennusteknisten töiden urakka, putkiurakka, ilmanvaihtourakka, sähköurakka, säätö- ja valvontalaiteurakka, ja vedenkäsittelyurakka suoritetaan kokonaishintaurakoina ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. 3. Urakan laajuus 3.1. Yleistä Rakennustyö käsittää jäljempänä mainitut urakat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja varaa itselleen oikeuden jättää oheisessa urakkatarjouslomakkeessa eritellyt työt pois urakasta Pääurakka Pääurakkaan sisältyvät kohteen maanrakennus-, paalutus-, perustus ja rakennustekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti täyteen käyttökuntoon saatettuna, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä lainsäädännön ja yleisten sopimusehtojen mukaiset päätoteuttajan velvoitteet. Lisäksi urakkaan kuuluvat kaikkien rakennusalueella olevien nykyisten sadevesi- ja viemärilinjojen purku- ja tulppaustyöt. Pukukappien osalta urakoitsija voi antaa tarjouslomakkeessa hinnan vaihtoehtoiselle tuotteelle (lukitus- ja valvontajärjestelmineen) kuin mitä työselityksessä on sanottu, tällöin on tarjottava myös työselityksen mukainen tuote. Vanhan Kaatron koulun perustuspaalujen haitta- ja katkaisu perustustöiden yhteydessä on huomioitava urakkaan Sivu-urakat Putkiurakka Putkiurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset putkityöt, täyteen käyttökuntoon saatettuna.

6 6 / 22 Ilmanvaihtourakka Ilmanvaihtourakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset ilmanvaihtotyöt, täyteen käyttökuntoon saatettuna. Sähköurakka Sähköurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset sähkötyöt, täyteen käyttökuntoon saatettuna. Säätö- ja valvontalaiteurakka Säätö- ja valvontalaiteurakka kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset säätö- ja valvontalaitetyöt, täyteen käyttökuntoon saatettuna. Vedenkäsittelyurakka Vedenkäsittelyurakkaan kuuluvat asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaiset vedenkäsittelytyöt, täyteen käyttökuntoon saatettuna. Vedenkäsittelyurakkaan sisältyy erillishinnalla suunnitelmissa osoitettuun paikkaan vesiliukumäki, suunnitteluineen ja asennuksineen. Tilaaja tekee vesiliukumäen hankinnasta päätöksen samalla kun hankkeen urakoitsijavalinnat päätetään Tilaajan hankinnat ja erillisurakat Tilaaja tekee seuraavat hankinnat: irtokalusteet kuntosalin varusteet ja laitteet liikuntasalin irtovarusteet (salibändykaukalon, maalit yms.) Näiden ohjelman mukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. Näistä tilaajan hankinnoista ja erillisurakoista muille urakoitsijoille aiheutuvat velvollisuudet on mainittu tässä asiakirjassa ja urakkarajaliitteessä Toteutuksen yleisjärjestelyt ja rajoitukset Työnsuorituksessa on otettava huomioon viereisen koulun toiminta ja siitä aiheutuvat rajoitukset, koululaisten välituntipihojen läheisyys sekä tontin pohjoisosassa oleva muuntaja. Paalutustöiden ajaksi on viereisten rakennusten sokkeleihin asennettava tärinämittarit, rakennusten sallittuja tärinöitä ei saa ylittää. Alue on pohjavesialuetta. Työmaaliikenne tulee hoitaa pääsääntöisesti Kaatronkadun kautta ja työntekijöiden pysäköinti voidaan järjestää Koulukadun varressa olevan urheilukentän pysäköintialueelle. Huoltoliikenne hoidetaan Kaatronkadun kautta. Työmaa palveluista vastaava rakentaa työmaan ympärille kiinteän työmaa-aidan kulkuportteineen.

7 7 / 22 Muut toteutuksen yleisjärjestelyjen yksityiskohdat on esitetty urakkarajaliitteessä ja työturvallisuus asiakirjassa. 4. Työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija (rakennusurakoitsija), joka toimii päätoteuttajana. Työmaan johtovelvollisuudet koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia tilaajan hankintoja ja erillisurakoita. Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija. Työmaapalvelut koskevat myös tämän urakkaohjelman kohdan 3.3. mukaisia alistettuja sivu-urakoita sekä kohdan 3.4 mukaisia tilaajan hankintoja ja erillisurakoita. 5. Asiakirjat 5.1. Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajalle sähköisesti. Urakoitsija tilaa tarvitsemansa paperikopiot omalla kustannuksellaan. Kohteen tietomallit ovat urakoitsijoiden käytössä laskennassa, mutta sopimusasiakirjoina ovat 2D asiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan ja sivu-urakoiden osalta urakkasopimuslomakkeelle RT Alistussopimukset laaditaan alistamissopimuslomakkeelle RT Asiakirjojen pätevyysjärjestys poikkeaa yleisten sopimusehtojen (RT ) 13 :stä ja on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat: 1. Urakkasopimus 2. Sivu-urakan alistamissopimus 3. Tarjouksen selonottoneuvottelun pöytäkirja 4. Urakkaohjelma ja urakkasisältö 5. Urakkarajaliite 6. Turvallisuusasiakirja 7. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, RT Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset 9. Maksuerätaulukko 10. Urakoitsijan tarjous 11. Muutostöiden yksikköhintaluettelo

8 8 / 22 B. Tekniset asiakirjat: 12. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselostukset 13. Sopimuspiirustukset 14. Yleiset laatuvaatimukset, joita ovat mm. RIL ja RYL 6. Urakka-aika 6.1. Töiden aloitus Työt saa aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Työt tulee aloittaa kuitenkin viimeistään Rakennusaika ja välitavoitteet Kohteen töiden tulee olla täysin valmiit viimeistään Mikäli paikallavalettavat rakenteet eivät kuivu suunnitellusti arvioidaan kohteen valmistumisaika uudestaan. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti poista mahdollisia viivästyssanktioita Urakkasuoritusten tai niiden osien valmistuminen ja välitavoitteet Välitavoitteiksi asetetaan kaikkien urakoiden osalta: - Toimintakoe valmius altaiden täyttö voi alkaa (allastilan ilmanvaihto toimii ja säädetty) Rakennustöiden osalta: Lämmönvaihdintila asennusvalmis vaihtimien osalta allasrakenteet valettuina mennessä IV-konehuoneet ovat LVIS-tekniikalle asennusvalmiina LV-töiden osalta: Rakennuksen lämmönvaihtimet asennettu ja väliaikainen lämmitys käyttöön otettavissa IV-töiden osalta: Liikuntahallin kanavoinnit valmiit alakattoasennuksia varten Viivästyssakko ja vahingonkorvaus Työn valmistumisen tai välitavoitteiden viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään YSE-ehdoista poiketen, kultakin työpäivältä viivästyssakkoa 0,1 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta, kuitenkin valmistumisen osalta enintään 50 työpäivältä ja

9 9 / 22 välitavoitteineen enintään 75 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin Työaikataulun tekeminen Työmaan johtovelvollisuuksista vastaavan pääurakoitsijan on laadittava yhdessä sivuurakoitsijoiden ja tilaajan kanssa yleistyöaikataulu koko urakka-ajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikatauluun on merkittävä työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa tai erillisissä aikataulukokouksissa. Aikatauluun on merkittävä kunkin urakoitsijan itselle luovutus, valvojien jaa tilaajan ennakkotarkastukset eivät ala ennen kuin itselle luovutuksen tarkastuslistat ovat valvojien käytössä. 7. Urakoitsijan vastuuvelvoitteet 7.1. Takuuaika Takuuaika alkaa rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää 24 kuukautta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien (myös mahdollisesti ennakkoon vastaanotettujen rakennusosien osalta). Mikäli urakkasuorituksen tarkastus pidetään vasta rakennuskohteen vastaanottotarkastuksen jälkeen, kestää takuuaika 24 kuukautta urakkasuorituksen tarkastuksesta lukien. Umpiolasien osalta vaaditaan lisäksi 5 vuoden nimitakuu, joka kattaa materiaalin lisäksi myös asennuksen. Vesikatteen osalta vaaditaan 10 vuoden nimitakuu, joka kattaa vesikatteen lisäksi myös muille rakennusosille aiheutuneet vesivauriot. Elementtien teräksien ruostumattomuuden osalta vaaditaan 10 vuoden nimitakuu, joka kattaa elementtien lisäksi muille rakennusosille aiheutuneet vauriot. Takuutodistukset on luovutettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa Vakuudet Sopimuksen täyttämisen vakuudeksi urakoitsijan tulee luovuttaa tilaajalle rakennusajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen (jolla on asiointipiste Suomessa) antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta ja takuuajan vakuudeksi pankin tai vakuutuslaitoksen antaman omavelkaisen takauksen, jonka suuruus on pääurakassa 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta sekä sivu- ja erillisurakoissa ja tilaajan hankinnoissa YSE-ehdoista poiketen 5 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta. Urakoitsijan tilaajalle antamat vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena. Tästä tulee olla maininta takaussitoumuksessa. Kaikista vakuus- ja takaussitoumuksista tulee löytyä seuraavat tiedot: Vakuuden antajan nimi, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti)

10 10 / 22 Sitoumuksien tulee olla Suomen kielisiä Vakuutukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija ottaa työtä varten tilaajan nimiin ns. rakennustyövakuutuksen tai muun vahinkovakuutuksen, jonka kohteena on rakennuskohde sekä työtä varten hankitut rakennusaineet, rakennustarvikkeet ja rakennusosat. Vakuutuksen tulee vastata joka hetki vähintään urakan täyttä arvonlisäverotonta arvoa lisä- ja muutostöineen. Vakuutuksen tulee kattaa myös urakkaohjelman kohdissa 3.3 ja 3.4 mainitut alistetut sivuurakat sekä tilaajan hankinnat ja erillisurakat, joiden arvioitu arvo on euroa. Vakuutus- ja vakuustodistusten tulee olla Suomenkielisiä. Vakuutuksen tulee olla nimenomaan tätä kohdetta koskeva. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan euroa. Urakoitsijan tulee vakuuttaa työväkensä vähintään lain määräämällä tavalla. Urakoitsijalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsija vastaa itse rakennusvälineidensä vakuuttamisesta. Rakennusvälineisiin katsotaan kuuluvan myös työmaan kopit ja vastaavat työmaarakennukset Vartiointi Päätoteuttaja järjestää työmaalle vartioinnin. 8. Tilaajan maksuvelvollisuus 8.1. Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinta on urakkasopimuksen mukainen kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäverollinen ja -veroton hinta. Urakkahinta ilmoitetaan euroissa Hintasidonnaisuudet Urakkahinnat ovat kiinteät ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta Muutostyöt Yleisten sopimusehtojen 47 :n mukaisena Pää-, erillis- ja sivu-urakoiden yleiskustannusprosenttina yleiskustannuslisäprosenttina käytetään 12 %. Aliurakoiden osalta yleiskustannuslisäprosenttina käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 8 %. Suunnitelmien muuttamisoikeus on ainoastaan tilaajan erikseen valtuuttamilla henkilöillä. Asiasta ilmoitetaan urakkasopimuksessa. Ennen tilaajan kirjallista hyväksyntää suoritettujen lisä- ja muutostöiden kustannukset jäävät urakoitsijan vastattaviksi.

11 11 / Urakkasumman maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimukseen laaditaan ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen. Ensimmäinen maksuerä Ensimmäisen maksuerän suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, ns. rakennustyövakuutus tai muu kohteen vahinkovakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja työt on aloitettu Viimeinen maksuerä Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkahinnasta, maksuerä jaetaan siten että, maksuerästä maksetaan 8/10 osaa, kun rakennustyö on hyväksytty vastaanotetuksi, vastaanottotarkastuspöytäkirja hyväksytty, vastaanottotarkastuksessa todetut virheet ja puutteet on poistettu, takuuajan vakuudet on luovutettu tilaajalle, taloudellinen loppuselvitys pidetty ja maksuerästä 2/10 osaa kun huoltokirja-aineisto ja luovutusasiakirjat on luovutettu tilaajalle. Erityiset maksuerät Välitavoitteille asetetaan omat maksueränsä joidenka suuruudet määräytyvät seuraavasti Toimintakoevalmius saavutettu 2% urakkahinnasta Altaiden täytön aloitus 1% urakkahinnasta Muut välitavoitteet vähintään 2% urakkahinnasta Sivu-urakat Tilaaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille. Kuitenkin alistettujen sivu-urakoiden osalta on kunkin maksuerän suorittamiseen saatava pääurakoitsijan hyväksyminen työn suorittamisesta. Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan viipymättä, kun lasku on esitetty tilaajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Laskujen maksamisaika lasketaan alkamaan siitä, kun työmaan paikallisvalvoja on hyväksynyt laskun. Jos tilaaja ei YSE-ehdoista poiketen 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle, täytä maksuvelvollisuuttaan, hän on velvollinen maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun korkolain mukaisen viivästymiskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

12 12 / 22 Urakoitsija on velvollinen noudattamaan edellä mainittua maksuehtoa omien alihankkijoiden ja tavarantoimittajien sopimuksissa tässä hankkeessa Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus urakkahintaan Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. 9. Tilaajan toimenpiteet 9.1. Luvat Tilaaja hankkii suunnitelmien mukaiseen rakentamiseen tarvittavan rakennusluvan ja purkamiseen tarvittavan purkuluvan. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta ja kustannuksista huolehtii ao. urakoitsija Suunnitelmat Tilaaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin urakkarajaliitteessä määritetyn määrän kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Tarvittavat lisäsarjat voi tilata suunnittelijoilta. Hankkeessa käytetään Sokopro-projektipankkia Suunnitelma-aikataulu Kohteen suunnitelmat ovat valmiit, täydentävän suunnittelun aikataulu sovitaan ensimmäisen työmaakokouksen yhteydessä Tilaajan vakuudenantovelvollisuus YSE-ehdoista poiketen tilaaja ei anna vakuutta. 10. Laatu Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota allasrakenteiden, vedeneristysten ja rakennuksen höyry- ja ilmantiiveyden osalta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

13 13 / 22 Urakoitsijan tulee esittää kirjallisesti tätä työtä koskeva oma sekä aliurakoitsijoidensa laadunvarmistusjärjestelmä ennen töiden aloitusta työmaan laatusuunnitelmineen. Lisäksi pääurakoitsijan tulee esittää ennen töiden aloitusta kirjallisesti selvitys, miten pääurakoitsija varmistaa pääurakoitsijan erityisvelvoitteiden hoitamisen laadun. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakkaansa kuuluvat laadunvalvontakokeet tulevat pidetyksi. Laadunvalvontakokeista on ennalta ilmoitettava tilaajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa Suunnittelijan laadunvalvonta Valvontaa suorittavat tilaajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset on tilaajan hyväksyttävä Rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistaminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Rakennustuotteen kelpoisuuden varmistavat dokumentit on hyväksytettävä pääurakoitsijalla ennen tuotteiden toimittamista rakennuskohteeseen. Mikäli rakennustuote ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista Kosteudenhallinta Hankkeen rakennusprosessin kosteudenhallinnassa noudatetaan Terve Talo-toimintamallia. Kaikki hankkeen osapuolet kaikissa hankevaiheissa sitoutuvat terveellisen ja kosteusteknisesti toimivan rakennuksen toteuttamiseen. Tilaajan asettamien kosteudenhallintatavoitteiden toteutumista valvoo hankkeen kosteudenhallintakoordinaattori. Pääurakoitsija vastaa työnaikaisen kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta sekä valvoo yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa urakoitsijoiden ja toimittajien kosteudenhallintatoimenpiteitä. Pääurakoitsija nimeää ja hyväksyttää tilaajalla työmaan kosteudenhallinnasta vastaavan työnjohtajan, joka valvoo, että kaikki kosteudenhallintaan liittyvät tarkastukset, mittaukset ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet toteutetaan ajallaan ja suunnitellusti sekä dokumentoidaan asianmukaisesti.

14 14 / 22 Hankkeen urakoitsijat ja toimittajat vastaavat kukin omien töidensä osalta töihinsä liittyvästä kosteudenhallinnasta. Kukin urakoitsija nimeää omien töidensä osalta kosteudenhallinnan vastuuhenkilön. 11. Rakennuksen tiiveys Rakennusurakoitsija tulee kiinnittää erityistä huomiota vaipan tiiveyteen etenkin allastilojen osalta ja myös rakenteiden tiiveyteen muihin rakennusosiin nähden. Koko rakennukselle tehdään tiiveysmittaus (sisältyy RU), sertifioidun tiiveysmittaajan toimesta (sertifikaatti oltava voimassa), joka voidaan suorittaa seuraavissa lohkoissa Lohko 1 Allastilat, pesu- ja pukuhuonetilat (sisältää vedenkäsittelytilan) ko tilojen tiiveysvaatimuksena on qe50 <0,5 (m3/(h m2)), Moduulivälit 1-8 pois lukien aulakahvio Lohko 2 Monitoimihalli ja siihen avoyhteydellä liittyvät tilat, tiiveysvaatimuksena on qe50 <0,7 (m3/(h m2)), Moduulivälit ja porrashuoneet 1303 ja 1304 Lohko 3 muut yleiset tilat sisältäen kuntosalin ja IV-konehuoneet, tiiveysvaatimuksena on qe50 <0,7 (m3/(h m2)) 12. Työmaan hallinto ja toimitukset Tilaajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja. Tilaajan edustajat ja heidän valtuutensa osoitetaan urakkasopimuksessa. Tilaaja asettaa työmaata valvomaan nimeämänsä paikallisvalvojan lisäksi LVI-töiden ja sähkötöiden valvojan Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjohtaja, kohteen vaativuusluokka on MRL 122 kohta poikkeuksellisen vaativa kohde. Lisäksi työmaalle on nimettävä riittävä määrä muuta ammattitaitoista työnjohtoa Kirjaukset Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pitää asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa YSE 75 :n mukaisesti, päiväkirjaa pidetään projektipankissa. 13. Työmaan työturvallisuus Yleistä Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki urakoitsijan tähän työmaahan liittyvät työturvallisuusvelvoitteet ja erityisesti Valtioneuvoston asetuksen VNa 205/2009 mukaiset rakennustyön turvallisuutta koskevat määräykset tulevat noudatetuiksi.

15 15 / 22 Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava vastaa lisäksi kaikista em. asetuksen mukaisista päätoteuttajan velvoitteista Työsuojelun YSE 57 :n vastuuhenkilöt Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava pääurakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön ja hänelle tarvittaessa sijaisen, jotka huolehtivat työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta osapuolten välisestä yhteistoiminnasta, tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta ja työmaa-alueen järjestyksestä ja siisteydestä. Kukin urakoitsija on velvollinen ennen töiden alkua kirjallisesti nimeämään työmaalle oman työturvallisuudesta vastaavan henkilön, joka huolehtii urakoitsijan työturvallisuusvelvoitteista, toimii yhteyshenkilönä työturvallisuusasioissa ja tiedottaa työturvallisuusasioista urakoitsijan työntekijöille Työmaan järjestys ja siisteys Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava laatii työmaata varten työmaan aluesuunnitelman. Ko. suunnitelmassa osoitetaan työmaan kaluston, koneiden ja laitteiden sijainti, materiaalien varasto- ja vastaanottoalueet, jätteiden keräyspaikat ja muut rakennustyömaan järjestykseen, siisteyteen ja työturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat seikat. Lisäksi suunnitelmassa on huomioitava liikennejärjestelyt. Urakoitsijan tulee noudattaa työmaasuunnitelmaa. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että urakoitsijan omat materiaalit ovat varastoituna niille osoitetuissa paikoissa ja työstä jäävät jätteet on toimitettu niitä varten oleviin keräyspisteisiin. Tilaajalla on oikeus poistaa urakoitsijan tavarat tai jätteet niille kuulumattomilta paikoilta urakoitsijan kustannuksella, jos urakoitsija kehotuksesta huolimatta ei siirrä niitä osoitettuihin paikkoihin. Työmaan puhtaudenhallinnan on oltava jatkuvaa ja jokaisen urakoitsijan omalta osaltaan huolehdittava sen toteutumisesta. Pääurakoitsija vastaa työmaan puhtaudenhallinnan tarkastuksista Terve Talo- ohjeistuksen mukaisesti, tarkastuksista tulee laatia kirjallinen selvitys, joka tallennetaan kuukausittain projektipankkiin. Työmaan puhtautta tullaan pistokoe luontoisesti tarkastamaan tilaajan toimesta Kohde toteutetaan P1-kohteena. 14. Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset Urakoitsijan tulee toimittaa kohdassa esitettynä ajankohtana tai kuitenkin viimeistään ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen seuraavat tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttämät selvitykset ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 1. Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani yritysraportti tai

16 16 / Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai 3. todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista: selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tiedot, selvitys siitä, ettei yritys ei ole merkittynä verovelasta johtuen verovelkarekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen ylittäessä euroa, todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksusopimus on tehty, selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista, selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta, rikosrekisteriote; rikosrekisterilain 6 mukaiset selvitykset sekä täytettävä ESPD-lomake Tilaajavastuulaista poiketen tilaaja edellyttää selvitystä verovelan määrästä ja verovelkaa koskevan maksusuunnitelman tekoa aina, kun verovelan määrä ylittää 500 euroa. Jos kyseessä ei ole julkinen hankinta, voi tilaaja olla hyväksymättä myös sellaisen urakoitsijan, jonka verovelan määrä alittaa verovelkarekisterin euron rajan. Mikäli urakoitsija on valtio tai kunta, urakoitsijan ei tarvitse liittää edellä mainittuja todistuksia tai selvityksiä tarjouksensa liitteeksi. Todistusten aitous on pystyttävä toteamaan toimitetuista dokumenteista ilman selonottajan omia lisäselvityksiä. Mahdollisista ulkomaisista todistuksista on esitettävä suomenkieliset käännökset siinä laajuudessa, että keskeinen sisältö on todettavissa suomen kielellä. Mikäli toimitetuissa tiedoissa on joltain osin häiriömerkintä, muu puute tai tietoja ei ole kokonaan tai osittain saatavilla Luotettava Kumppani tai RALA -palvelujen kautta, sitoutuu urakoitsija toimittamaan viipymättä tilaajan määrittämät lisäselvitykset. Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava myös: vastuuvakuutustodistus selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva henkilö Esitetyt tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla annettaessa kolmea kuukautta vanhempia ja niiden tulee olla ajantasaisina saatavissa urakkasuorituksen aikana. Jos sopimus on voimassa yli 3 kuukautta, tulee urakoitsijan toimittaa tilaajalle 3 kk:n välein edellä mainitut selvitykset verojen ja eläkkeiden suorittamisesta. Sopimuksen mukaisten maksuerien

17 17 / 22 maksaminen edellyttää, että tilaajavastuutodistukset ovat voimassa koko urakan ajan. Rakennuttaja tai urakan tilaaja ei hyväksy sellaista urakoitsijaa, joka ei ole toimittanut edellä mainittuja selvityksiä. Mikäli selvityksiä ei ole toimitettu annettuun määräaikaan mennessä tai sen jälkeen muuten käy ilmi, ettei pyydettyjen todistusten ja selvitysten mukaisia asioita ole hoidettu lainmukaisella tavalla, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus tai tätä edeltänyt urakoitsijan valintapäätös. Urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Aliurakkatarjouksen antajan tulee omalta osaltaan valtuuttaa aliurakan tilannut urakoitsija esittämään vastaavat selvitykset rakennuttajalle. Työmaatoimistossa tulee olla ajantasainen kansio urakoitsijoiden tilaajavastuutodistuksista ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana. Aliurakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman rakennuttajan hyväksymää erityistä syytä. Kaikki aliurakoitsijat tulee aina hyväksyttää rakennuttajalla. Rakennuttaja vaatii, että ennen kunkin yksittäisen aliurakointisopimuksen solmimista urakoitsija esittää rakennuttajalle aliurakoitsijasta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset sekä kirjallisen vakuutuksen siitä, ettei aliurakoitsijaa edusta työmaalla tai muutoin liiketoimintakiellossa oleva henkilö. Rakennuttajalla on oikeus olla hyväksymättä niitä aliurakoitsijoita, joiden tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huolehtia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. Aliurakoitsijan tulee sitoutua yksilöimään ennen työn aloittamista työmaalla työskentelevät palveluksessaan olevat henkilöt. Pääurakoitsijan tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa myös aliurakoitsijoista ja näiden työntekijöistä työmaalla. Rakennuttajalla on oikeus keskeyttää työt, mikäli urakkasuorituksia on ketjutettu ilman rakennuttajan nimenomaista hyväksyntää. Urakoitsijan tulee purkaa ketjutettu aliurakkasopimus välittömästi ja vastata rikkomuksestaan aiheutuvasta haitasta. Rakennuttaja tiedottaa sopimusrikkomuksesta Rakennusteollisuus RT ry:lle ja Rakentamisen laatu RALA ry:lle Henkilötunnisteet, kulkuluvat ja työntekijöiden perehdyttäminen Rakennuttaja edellyttää lakisääteisen kuvallisen ja veronumerolla varustetun henkilötunnisteen ehdotonta käyttöä ja esillä pitämistä työmaalla. Lisäksi rakennuttaja edellyttää Valttiälykortin tai vastaavan henkilötunnisteen käyttöä työmaan kulunvalvonnassa. Henkilö, jolla ei ole em. tunnisteita ja jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla.

18 18 / 22 Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä urakoitsijan kaikilla omilla työntekijöillä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja, sekä mainittava henkilön nimi, veronumero ja, mikäli kyse ei ole itsenäisestä työnsuorittajasta, työnantajan nimi. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava pääurakoitsijalle ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet, veronumerot ja syntymäajat tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Rakennuttaja velvoittaa pääurakoitsijan huolehtimaan hankekohtaisten kulkulupien aliurakoitsija- sekä henkilötunnistehallinnoinnista sekä kulkulupien myöntämisestä ja käytön valvonnasta työmaalla. Kulkuluvan myöntäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista viranomaisen myöntämällä henkilökortilla tai ulkomaalaisten osalta vain passilla. Kulkulupaluetteloon merkitään vähintään työntekijän nimi, syntymäaika ja veronumero sekä työnantaja, työnantajan yritystunnus, luvan voimassaoloaika ja päättyneen kulkuluvan palautuspäivä. Ulkomaisen työntekijän osalta merkitään lisäksi työntekijän työnteko-oikeuden peruste ja liitetään luetteloon kopio henkilökortista tai passista. Työmaan kulkulupaluettelo tulee olla sähköisessä muodossa. Työmaalla tulee olla esillä vertailu aliurakoitsija- ja kulkulupaluetteloista sekä urakoitsijoiden välisiä sopimussuhteita kuvaava kaavio. Pääurakoitsija perehdyttää työmaalla työskentelevät henkilöt ennen kulkuluvan myöntämistä. Perehdytyksessä on huomioitava myös työturvallisuus- (ja laatu) -riskit sekä kielitaitorajoitteet. Perehdyttäminen ja sen sisältö on dokumentoitava. Pääurakoitsijan tulee perehdyttämisen yhteydessä huolehtia, että työntekijät saavat tiedon työmaalla noudatettavista turvaohjeista. Pääurakoitsijan toimesta tehtävä perehdytys tehdään lähtökohtaisesti yhden kerran työmaalla toimivaa yritystä kohden. Näin ollen kunkin urakoitsijan tai aliurakoitsijan työmaalla työskentelevät henkilöt perehdytetään aina samalla kertaa. Mahdolliset poikkeamat edellä esitettyyn menettelyyn sovitaan työmaakokouksessa tai muussa yhteisesti sovitussa kokouksessa ottaen huomioon urakan laajuuden ja aikataulullisten tekijöiden vaikutukset kerralla perehdyttämisen mahdollisuuksiin. Rakennuttaja seuraa kuvallisten henkilötunnisteiden ja kulkulupien käyttöä muun muassa tarkastuksilla. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupien käytöstä, poistetaan työmaalta Työnteko-oikeudet Kaikissa tämän hankkeen urakkasopimuksiin liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä (Hankintalaki 49 ). Rakennuttaja edellyttää, että kaikki urakoitsijat liittyvät Veronumero.fi -palveluun, josta veronumerolain edellyttämät tiedot ovat keskitetysti saatavilla ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Henkilö, jota ei ole merkitty veronumerorekisteriin, ei voi saada kulkulupaa, eikä voi näin ollen työskennellä työmaalla.

19 19 / 22 Suomessa työskentelevillä ulkomaalaisilla on oltava suomalainen eläkevakuutus tai koko urakan ajan voimassa oleva E101- tai A1-todistus. Kopio edellä mainituista asiakirjoista tulee luovuttaa pääurakoitsijalle ennen kuin kulkulupa voidaan myöntää. EU:n ulkopuolisilta kansalaisilta edellytetään lisäksi voimassa olevaa oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon Suomessa. Jokaisen urakoitsijan tulee varmistaa omien yhteiskunnallisten velvoitteidensa lisäksi myös alihankkijoidensa työntekijöiden oleskeluluvat. Vastuu laittomasti maassa oleskelevien työntekijöiden palauttamisesta, palkoista aiheutuvista kustannuksista sekä mahdollisista seuraamusmaksuista on viimekätisesti rakennuttajan sopimuskumppanina toimivalla urakoitsijalla. Tilaajavastuulain mukaisesti tilaajalla on velvollisuus informoida ulkomaisia sopimuskumppaneitaan ja lähetettyjä työntekijöitä heitä valvovista viranomaistahoista. Suomessa toimivia ulkomaisia yrityksiä ja lähetettyjä työntekijöitä valvovat: aluehallintaviraston tilaajavastuutarkastajat, aluehallintaviraston ulkomaalaistarkastajat sekä maahanmuuttovirasto. Tilaajan ulkomaisten sopimuskumppaneiden tulee informoida lähetettyjä työntekijöitään heitä valvovista viranomaistahoista ennen työnteon alkamista. Päätoteuttajan tulee antaa lähetetyille työntekijöille vastaava informaatio työmaahan perehdyttämisen yhteydessä Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Jokainen urakoitsija toimittaa työmaan päätoteuttajalle kuukausittain ennalta sovitussa määräajassa Verohallinnon edellyttämät tiedot omista yhteisellä työmaalla työskennelleistä työntekijöistä ja aliurakoitsijoidensa työntekijöistä. Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla on velvollisuus koota ja lähettää tiedot kaikista työmaalla työskennelleistä henkilöistä Verohallinnon määrittelemässä määräajassa Verohallinnolle, kun rakennushankkeen koko ylittää euroa. Kukin tilaaja rakennuttajasta alkaen ilmoittaa kuukausittain tiedot ostamistaan urakoista ja vuokratyövoiman käytöstä Verohallinnolle. Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee arvonlisäverolaissa tarkoitettuja rakentamispalveluja, rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä sekä työvoiman vuokrausta. Tiedonantovelvollisuus syntyy, kun sopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa ylittää euroa. Tilaajilla on kuitenkin oikeus ilmoittaa tietoja myös alle euron arvoisista sopimuksista. Päätoteuttajan ja muiden urakoitsijoiden tiedonantovelvollisuutta koskevat vastuut ja velvoitteet jatkuvat urakan vastaanoton ja koko kohteen luovutuksen jälkeen mahdollisten virheiden ja puutteiden korjausten sekä jälki-, lisä- ja muutostöiden osalta, kunnes myös nämä työt on tehty. Päätoteuttajan tiedonantovelvollisuutta koskevien vastuiden päättymisestä todetaan yhteisesti jälkitarkastuksessa ja kirjataan jälkitarkastuspöytäkirjaan.

20 20 / Työmaan kieli Työmaan puhe- ja toimintakielenä on Suomen kieli. Kaikki työmaan asiakirjat on oltava Suomen kielisiä. 15. Vastaanotto Toimintakokeet LVI- ja sähkötöiden osalta on suoritettava urakkarajaliitteen mukaiset toimintakokeet neljä viikkoa ennen rakennuksen luovutusta. Toiminta-kokeisiin, säätö- ja viritystoimenpiteisiin sekä erikseen ohjelmoituihin koekäyttöihin varattava aika on otettava huomioon kaikissa työaikatauluun ja työjärjestelyihin liittyvissä toimenpiteissä Vastaanottotarkastukset Mikäli vastaanotto- ja jälkitarkastuksia joudutaan pitämään enemmän kuin yksi, tarkastuksien kustannuksista vastaavat ne urakoitsijat, joiden töiden keskeneräisyydestä johtuen ovat uudet tarkastukset tarpeen. 16. Erimielisyydet Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Pohjois-Savon käräjäoikeuden Kuopion kanslian ratkaistavaksi. 17. Tarjous Tarjouksen muoto Tarjouksen tulee olla tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Tarjoukseen ei saa liittää ehtoja ja siihen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja asiakirjat. Tarjouksen tulee olla tilaajan tarjouslomakkeen mukainen, mikäli sellainen on tarjouspyyntöasiakirjana. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksen teon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessa mainita, mikäli haluaa tarjouksen tai sen osan säilytettävän salaisena. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia Tarjoajan soveltuvuusvaatimukset Tarjoajan tulee ennalta osoittaa hankinnan soveltuvuusvaatimusten täyttyminen liittämällä tarjoukseensa täyttämänsä tarjouspyynnön liitteenä oleva Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD), jonka vaatimuksia täydennetään seuraavasti:

21 21 / 22 1) vuotuinen liikevaihto (IVb): vähintään 1,5-kertainen toimeksiannon arvoon nähden. Vahvistetut tilinpäätöstiedot on annettava kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta. 2) ammatillinen vastuuvakuutus (IVb): voimassa olevan toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutussumma vähintään euroa. 3) muut taloudelliset tai rahoitusta koskevat vaatimukset (IVb): yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa -luokituksen A+ (tyydyttävä +) tason. 4) muut taloudelliset tai rahoitusta koskevat vaatimukset (IVb): Tarjoajayritys täyttää tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) mukaiset vaatimukset. Vaatimusten täyttyminen voidaan myöhemmin osoittaa lain mukaisilla todistuksilla ja selvityksillä tai Tilaajavastuu.fi yritysraportilla tai Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritysraportilla. 5) tietyntyyppisten palvelujen suorittaminen (IVc): referenssinä viimeisen 5 vuoden ajalta vähintään 2 vaativuudeltaan ja laajuudeltaan vastaavaa työtä. 6) Rakennusurakoiden toteuttamisesta vastaavat tekniset asiantuntijat tai tekniset laitokset (IVc): Pääurakoitsijan palveluksessa olevan, työtä johtavan työpäällikön / projektipäällikön on oltava koulutukseltaan vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun rakennustekniikan insinööritutkinnon suorittanut sekä hänellä on oltava kokemusta vastaavista tehtävistä vähintään 5 vuotta. Perustelluissa tapauksissa tilaaja voi hyväksyä työpäälliköksi kokeneen rakennustekniikan teknikon / rakennusmestarin. 7) Rakennusurakoiden toteuttamisesta vastaavat tekniset asiantuntijat tai tekniset laitokset (IVc): Työmaan vastaavan työnjohtajan sekä lvv-, iv- ja sähkötöiden työnjohtajien tulee olla vähintään teknillisen oppilaitoksen / ammattikorkeakoulun insinöörin / teknikon tutkinnon suorittaneita tai heillä on oltava vastaavat tiedot. Työkokemusta tulee olla vähintään 3 vuotta vastaavista tehtävistä. Tarjoajan tulee ennen sopimuksen laatimista tai pyydettäessä jo tätä aiemmin esittää edellä mainittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat asiakirjat tai ilmoittaa niiden saatavuus maksuttomista tietokannoista. Kaikki todistukset ja asiakirjat on toimitettava Suomen kielisinä Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolmen kuukauden ajan tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien Tarjouksen antaminen Tarjous tulee toimittaa tilaajalle tarjouspyyntökirjeessä esitetyllä tavalla siinä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Mikäli tarjous annetaan sähköisesti Sokopro-projektipankkijärjestelmän kautta. Tarjous annetaan käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta.

22 22 / Tarjousten avaus Tarjoukset avataan tilaajan toimesta tarjousten jättöpäivää seuraavana päivänä. Tarjouksen tekijät eivät saa osallistua avaustilaisuuteen Tarjousten käsittely Tilaaja käsittelee, hyväksyy tai voi hylätä tarjouksen hankintalaissa esitetyin perustein. Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan hinnaltaan halvin. Tilaaja varaa oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman erillistä korvausvelvollisuutta Lisätiedot Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa tilaajalle viimeistään 10 vrk ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee tilaaja toimittamaan kirjallisesti kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Merkittävistä tarkennuksista julkaistaan korjausilmoitus. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi. Rakennustyömaata esittelee Pasi Korhonen Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Jyväskylä INMECO Oy Rakennuskonsultit