Urakkasopimus, luonnos
|
|
- Timo-Jaakko Heikkinen
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Urakkasopimus 1 (18) Urakkasopimus, luonnos Tilaaja Orimattilan kaupunki, Tekninen palvelukeskus Erkontie 9, PL ORIMATTILA Päätös Viranomainen, Päätöspäivä / nro Urakoitsija Urakka YRITYS KATUOSOITE POSTINUMERO Laskun yhteystiedot: Verkkolaskutusosoite: (ensisijainen tapa) Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Y-tunnus: Verkkolaskuoperaattorin Logica Suomi Oy välittäjätunnus on: Laskun viitetieto: Työn nimi: Pennalan logistiikka-alueen laajennus Käsittelijä: Iiris Terävä
2 Urakkasopimus 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopijapuolet Tilaajan edustajat Urakoitsijan edustajat 4 2 Muut osapuolet Alistetut sivu-urakat Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 4 3 Urakan määrittely Yleistä Urakan nimi Urakan sijainti Urakan sisältö Urakan optiokohteet 6 4 Sopimusasiakirjat 6 5 Sopimuksen aikamääräykset Työn aloitusajat Välitavoitteet Aikarajoitukset Töiden valmistuminen 8 6 Urakkahinta ja sen maksaminen Urakkahinta Maksuerätaulukko Urakan yksikköhintaiset osat Pidätykset ja kuittaukset Kustannustason muutokset Omakustannushinta ja muutos- ja lisätöiden hinnoittelu Maksuyhteystiedot 11 7 Sopimussakot ja arvonvähennykset Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot Muut sanktiot Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Arvonvähennykset Kartellisakko 15 8 Muut bonukset ja sanktiot Bonus Turvallisuuslupaus Asiakastyytyväisyys 15 9 Takuuaika Vakuudet Rakennusajan vakuus Takuuajan vakuus Vakuutukset Muut määräykset 17
3 Urakkasopimus 3 (18) 13 Riitaisuuksien ratkaisumenettely Sopimuskatselmus Sopimuksen allekirjoittaminen 18
4 Urakkasopimus 4 (18) 1 Sopijapuolet 1.1 Tilaajan edustajat Allekirjoittaneet Orimattilan kaupunki tilaajana ja Yritys urakoitsijana ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Tilaajan edustaja sopimusasioissa on tekninen johtaja Seppo Määttä, puh Tilaajan edustaja työsuoritukseen liittyvissä asioissa on rakennuttajainsinööri Iiris Terävä, puh Vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston rakentamisen osalta tilaajan (Orimattilan Vesi Oy) edustajana toimii sekä sopimusasioissa että työsuoritukseen liittyvissä asioissa vesihuoltopäällikkö Jami Junkkari, puh Rakennuttaja on Orimattilan kaupunki / Tekninen palvelukeskus sekä Orimattilan Vesi Oy. 1.2 Urakoitsijan edustajat 2 Muut osapuolet 2.1 Alistetut sivu-urakat 2.2 Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 3 Urakan määrittely Urakoitsijan edustaja sopimusasioissa on Kirjoita tähän, puh. Kirjoita tähän. Urakoitsijan edustaja työsuoritukseen liittyvissä asioissa on Kirjoita tähän, puh. Kirjoita tähän. Urakassa ei ole alisteisia sivu-urakoita. Tilaajan omia hankintoja, joita ei ole alistettu, on esitetty urakkaohjelman kohdassa Yleistä Urakka on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. Urakkaan sisältyvät tilaajan etukäteen hankkimissa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa ja sopimuksen kohdassa 3.4 Urakan sisältö edellytetyssä laajuudessa urakan sisältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakkaasiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta. Allekirjoittanut urakoitsija sitoutuu jäljempänä määriteltyä urakkahintaa vastaan suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn rakennusurakan ja toimimaan rakennuskohteessa pääurakoitsijana sekä työmaan turvallisuuden johdosta vastaavana urakoitsijana (päätoteuttajana). Urakoitsija toimii urakassa YSE 3 :n mukaisena työmaapalvelusta vastaavana urakoitsijana.
5 Urakkasopimus 5 (18) 3.2 Urakan nimi 3.3 Urakan sijainti 3.4 Urakan sisältö Urakan nimi on " ". Rakennuskohde sijaitsee Orimattilan kaupungin Pennalan kaupunginosassa maantien 167 varrella. Kohteen tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi rakennussuunnitelma-asiakirjoista. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuuteen kuuluvat kohdan 4 Sopimusasiakirjat kaupallisissa asiakirjoissa ja teknisissä asiakirjoissa kaikki osoitetut työt, joita ovat mm. tien- ja kadunrakennustyöt, alikulkukäytävän rakentaminen, ponttaus- ja paalutustyöt, tie- ja katuvalaistukset työt, vesihuoltotyöt siinä laajuudessa kuin se em. asiakirjoissa on määritelty kaikkine töineen ja hankintoineen. Urakkaan ei kuulu urakkaohjelman kohdassa Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt mainitut työt. Urakkaan kuuluvat: Hanke 1; Urakkaan kuuluu Pennalan logistiikka-alueen laajennus rakennussuunnitelman mukaisten Kytöniityntien (plv , Rautamäentien (plv 0-320) rakentaminen, vesihuollon rakentamista em. suunnitelmien mukaan sekä vesihuoltolinja 1 (plv 0-260) ja vesihuoltolinja 2 (VJ/JV) plv rakentaminen, JV-pumppaamosäiliön asentaminen ja pumppaamon piha-alueen rakentaminen. Em. kaduille valaistuksen maarakennustyöt (putket, kaapelit jalustat) siinä laajuudessa kuin ne rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine katujärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Tämän hankeosan muutos- ja lisätöiden osalta käytetään muutos- ja lisätyöluettelon B1 (hanke 1) mukaisia yksikköhintoja. Hanke 2; Urakkaan kuuluu M167 (Lahdentie) parantaminen Pennalantien ja Rautamäentien liittymässä, Orimattila rakennussuunnitelman mukaisten teiden rakentaminen, valaistuksen, hulevesipumppaamon ja Kytöniityn S1 alikulkukäytävän rakentaminen siinä laajuudessa kuin ne rakennussuunnitelmaasiakirjoissa on määritelty kaikkine katujärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Tämän hankeosan muutos- ja lisätöiden osalta käytetään muutos- ja lisätyöluettelon B2 ja B2a mukaisia yksikköhintoja. Urakoitsijan tulee huomioida Orimattilan Vesi Oy:n työkohtaisen työselostuksen pvm kohdassa yleistä mainitut suoraan Orimattilan Vesi Oy:n laskuun tilattavat tarvikkeet sekä Orimattilan Vesi Oy:n urakoitsijan asennettavaksi hankkima jätevesipumppaamosäiliö. Kaikki muut tarvikkeet ja materiaalit sisältyvät urakkaan Urakkaan sisältyy seuraava ehdollinen hanke Hanke 3; Urakkaan kuuluu hulevesialtaiden ja niiden vaatimien ojien ja huoltoteiden rakentaminen siinä laajuudessa kuin ne rakennussuunnitelma-asiakirjoissa (Hulevesien johtaminen, RS, ) on määritelty kaikkine järjestelyineen, varusteineen ja laitteineen. Tämän hankeosan muutos- ja lisätöiden osalta käytetään muutos- ja lisätyöluettelon B3 mukaisia yksikköhintoja.
6 Urakkasopimus 6 (18) 3.5 Urakan optiokohteet Urakkaan ei sisälly optiokohteita. 4 Sopimusasiakirjat Sopijapuolet noudattavat tätä urakkasopimusta, sen liitteitä ja muita tässä kohdassa lueteltuja sopimusasiakirjoja seuraavassa pätevyysjärjestyksessä. Urakkasopimus 1. Urakkaneuvottelun pöytäkirja, pvm liite 1 Kaupalliset liiteasiakirjat: 2. Tarjouspyyntö, joka sisältää 2.a Tarjouspyynnön lisäkirje, pvm liite 2a 2.b Tarjouspyyntökirje, liite 2b 3. Urakkaohjelma ja sen liitteet liite 3 3.a Turvallisuusasiakirja ja turvallisuussäännöt sekä menettelyohjeet, M167 ja kadut pvm liite 3a 3.b Riskienhallintataulukko pvm liite 3b 3.c Turvallisuusasiakirja Hulevesialtaat pvm liite 3c 4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, RT , ohjetiedosto, maaliskuu 1998, sivuja 19 *) liite 4 5. Määrämittausohje 5.a Infra RYL 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, määrämittausohje osoitteessa liite 5a 6. Hankekohtaiset maksuerätaulukot (hankkeet 1-3), pvm 7. Tarjous, Kirjoita tähän tarjous ja sen liitteet 7.a urakoitsijan tarjous, tarjouslomake 2 (hinta), pvm 7.b hankekohtaiset (B1-B3) hinnoitellut vertailuhinnan laskemisen sekä lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot, pvm 7.c Tarjouslomake 1 (kelpoisuus) Tekniset liiteasiakirjat: 8. Työkohtaiset työselostukset ja laatuvaatimukset 8.a Orimattilan Vesi Oy Työkohtainen työselostus (Hanke 1) 8.b Pennalan logistiikka-alueen laajennus rakennussuunnitelman rakennustapaselostus (hanke 1) 8.c M167 (Lahdentie) parantaminen Pennalantien ja Rautamäentien liittymässä, Orimattila rakennussuunnitelman työselostus , (hanke 2) 8.d Hulevesien johtaminen, RS, työselostus (hanke 3)
7 Urakkasopimus 7 (18) 9. Sopimuspiirustukset 9.a Pennalan logistiikka-alueen laajennus rakennussuunnitelma (hanke 1) 9.b M167 (Lahdentie) parantaminen Pennalantien ja Rautamäentien liittymässä, Orimattila, rakennussuunnitelma , (hanke 2) 9.c Hulevesien johtaminen, RS, työselostus (hanke 3) 10. Yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset sekä materiaalien ja tarvikkeiden hyväksynnät *), 10.a InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (voimassa olevat), osat 1, 2 ja 3*) 10.b Liikenneviraston tekniset ohjeet Uusimmat ohjeet -luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat 10.c "Tienpidon tekniset ohjeet luettelon mukaiset tämän urakan töitä koskevat asiakirjat ja niihin rinnastettavat asiakirjat 10.d Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket, Asennusohjeet, RIL Liikenteen järjestelyä koskevat ohjeet *) 11.a Liikenne tietyömaalla, Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset, LO 2/2015, liite 11a 11.b Liikenne tietyömaalla, Tienrakennustyömaat, liite 11b 11.c Liikenne tietyömaalla, Sulku- ja varoituslaitteet, LO 39/2013, liite 11c 11.d Liikenne tietyömaalla, Päällystys- ja tiemerkintätyöt LO 2/2011, liite 11d 11.e Liikenne tietyömaalla, Kunnossapitotyöt, LO 3/2015, liite 11e 11.f Liikenne tietyömaalla, Tienpitoajoneuvot, LO 40/2013, liite 11f 11.g Tiedotustaulujen ohjeistus ja mitoitus, liite 11g 11.h Työnaikaisten liikennejärjestelyjen tasomittari - käyttöohje, liite 11h 11.i Työnaikaisten liikennejärjestelyjen tasomittari, liite 11i 11.j Työmaakaiteet, Markkinoilla olevia työmaakaiteita LO , Opas 11.k Suomen kuntatekniikan yhdistyksen (SKTY) 1999, julkaisu 19/99 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueilla 12. Muut ohjeet *) 12.a Betoniputkinormit, SKTY b Betoni- ja luonnonkivituotteet päällysrakenteena, SKTY julkaisu nro c Kaivanto-ohje, RIL d Routasuojaus, Rakennukset ja infrarakenteet, RIL e Esteettömän ympäristön suunnittelukortit, SuRaKu-projekti 2004 / Muut asiakirjoissa mainitut työselitykset ja ohjeet *)
8 Urakkasopimus 8 (18) 5 Sopimuksen aikamääräykset Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työ-selostuksia, jotka on osoitettu tai joihin on viitattu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Luettelossa tähdellä *) merkittyjä asiakirjoja ei liitetä sopimuskansioihin. Erikoistöiden laatuvaatimuksella tai erikoistöiden muilla ohjeella on parempi pätevyys yleisiin laatuvaatimuksiin tai yleisiin muihin ohjeisiin verrattuna. Mikäli samanarvoiseksi tulkitun asiakirjan teksteissä on keskenään ristiriitaisuuksia, menee päivämäärältään uudempi pätevyydeltään aikaisemmin julkaistun asiakirjan edelle. 5.1 Työn aloitusajat Urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. Varsinaiseen rakennustyöhön saa kuitenkin ryhtyä aikaisintaan Työt tulee aloittaa hankkeen 1 ja hankkeen 3 töillä. Hankkeen 3 (hulevesialtaat) osalta altaan nro 3 ja ojat Rautamäentiestä eteenpäin saa tehdä vasta vuonna 2018 viljelyskauden ulkopuolella. Ko. osuuden pellot on oltava viljelykäytössä vuoden 2017 loppuun asti. M167 kohdistuvat työt toteutetaan vuonna Em. töitä ei saa ilman tilaajan erillistä suostumusta tehdä vuoden 2017 aikana. 5.2 Välitavoitteet Urakassa on seuraava välitavoite: - Välitavoite 1: M167 tulee olla päällystetty ja ajoratamerkinnät tehty sekä hankkeen 2 valaistus tehty ja toiminnassa mennessä. 5.3 Aikarajoitukset Urakoitsijan on työssään noudatettava työajan suhteen työturvallisuuslainsäädännön säännöksiä, lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä ja järjestyslain määräyksiä sekä urakkaohjelman kohdan 3.2. Työajat määräyksiä. Urakan aikataulua laadittaessa on huomioitava operaattoreiden kaapeleiden ja johtojen siirtoaikataulut sekä nykyisten kaapeleiden ja johtojen sijainnit (kaivutyötä haittaava tekijä). Em. laitteiden siirtoaikataulut on urakoitsijan sovittava laiteomistajien kanssa. 5.4 Töiden valmistuminen 6 Urakkahinta ja sen maksaminen Koko urakan tulee olla täysin valmis luovutusaineistoineen. 6.1 Urakkahinta Urakoitsijan on tullut hinnoittelussaan ottaa huomioon työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Arvonlisäveroton urakkahinta on Numeroin euroa.
9 Urakkasopimus 9 (18) Hankekohtaiset arvonlisäverottomat hinnat ovat: - Hanke 1: <Numeroin> euroa - Hanke 2: <Numeroin> euroa - Hanke 3: <Numeroin> euroa Urakoitsija saa toimittaa tilaajalle laskun noin kuukauden välein. Laskujen maksuaika on 21 vrk. Tässä urakassa noudatetaan Orimattilan kaupungin yhdyskuntatekniikan osaston osalta käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta. Orimattilan Vesi Oy ei sitä vastoin kuulu käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin, joten Orimattilan Vesi Oy:lle tulee toimittaa arvonlisäverolliset laskut. 6.2 Maksuerätaulukko Urakoitsijalle maksetaan korvaus tehdystä työstä urakkasopimuksen liitteenä olevien hankekohtaisten tilaajan hyväksymien maksuerätaulukkojen mukaisesti. Maksuerässä tulee olla sekä arvonlisäveroton hinta että arvonlisäveron osuus kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaisesti. Maksuerätaulukko ei saa olla etupainotteinen. Maksuerät tulee mahdollisuuksien mukaan muodostaa rakenneosittain siten, että maksueriä voidaan käyttää hyväksi määrättäessä rakenneosille mahdollisia arvonvähennyksiä. Hankekohtaiset maksuerätaulukot tulee laatia niin, että siinä huomioidaan urakkasopimuksen kohdan 6.4 (Pidätykset ja kuittaukset) mukaiset vaatimukset. Hankekohtainen ensimmäinen maksuerä kattaa urakassa kertyneet aloituskustannukset. Hankekohtainen ensimmäinen maksuerä saa olla suuruudeltaan enintään 5 % verottomasta hankekohtaisesta urakkahinnasta ja se on maksukelpoinen, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, sopimusaikainen vakuus on asetettu ja tilaajan hyväksymä, vakuutustodistukset, toiminta- ja laatusuunnitelma ja yleisaikataulu on luovutettu tilaajalle ja tilaaja on ne hyväksynyt sekä rakennustyötyöt on aloitettu. Rakennustyöt katsotaan alkaneiksi, kun työmaa on perustettu ja urakkaan kuuluvia rakenteita on aloitettu rakentamaan. Urakan yksittäinen maksuerä on maksukelpoinen, kun maksuerän kohde on kokonaisuudessaan valmis, laatu- ja toteutuma-aineisto on hyväksytetty ja toimitettu tilaajalle ja kirjallinen laskutuslupa on saatu. Rakennusosien viimeiset maksuerät ovat laskutuskelpoisia, kun vastaava työsuoritus on tehty ja rakennusosaan liittyvä laatuaineisto on koottu ja luovutettu tilaajalle. Viimeistä edellinen hankekohtainen maksuerä on kiinteähintainen ,00 euroa ja se on maksukelpoinen, kun urakoitsijan laadittavaksi kaikki urakan määrätyt tarkepiirustukset ja kaikki loppudokumentit yms. (Laatukansio) on toimitettu tilaajalla ja tilaaja on ne hyväksynyt.
10 Urakkasopimus 10 (18) Viimeinen hankekohtainen maksuerä on oltava vähintään 10 % verottomasta hankekohtaisesta urakkahinnasta ja se on maksukelpoinen, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuus on asetettu ja hyväksytty ja kun kaikki mahdolliset myöhästymiskysymykset on selvitetty ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt tarkepiirustukset ja kaikki loppudokumentit yms. on toimitettu tilaajalla ja tilaaja on ne hyväksynyt. 6.3 Urakan yksikköhintaiset osat 6.4 Pidätykset ja kuittaukset 6.5 Kustannustason muutokset Urakassa ei ole yksikköhintaisia osia. Tilaajan oikeus pidättää maksamatonta urakkahintaa määräytyy YSE:n 42 :n mukaisesti. Lisäksi tilaajalla on oikeus periä kuittaamalla urakoitsijan urakkasopimuksen mukaisesta saatavasta mm.: a) tilaajan kolmannelle osapuolelle suoritettavaa vahingonkorvausta vastaava määrä, mistä tilaaja väylänpitäjänä voi joutua vastuuseen, jos urakoitsija lain tai sopimuksen nojalla on vahingosta vastuussa eikä urakoitsija ole suorittanut suoraan ko. vahingonkorvausta kolmannelle b) viivästyssakon, muun sopimussakon ja vahingonkorvauksen käsittely- ja korkokuluineen, mitkä tilaaja on oikeutettu sopimusasiakirjojen mukaisesti urakoitsijalta saamaan c) mikäli tilaaja joutuu korjaamaan urakoitsijan sopimuksen mukaisessa toiminnassa todetun, urakoitsijan vastattavaksi kuuluvan virheen tai puutteen tai poistamaan näiden johdosta aiheutuneen haitan, on tilaajalla oikeus periä siitä itselleen aiheutuneet kustannukset kaksinkertaisena, pidättämällä ne urakoitsijan saatavasta d) tilaajan muun erääntyneen saatavan. Kuittaamalla perinnästä on kerrottava urakoitsijalle etukäteen. Jos töiden aloittaminen tai itse työ urakoitsijasta johtuvasta syystä viivästyy johtamatta kuitenkaan tilaajan puolelta urakkasopimuksen purkamiseen ja viivästymisestä aiheutuu tilaajalle ylimääräisiä valvonta- ja kunnossapitokuluja tai muita menoja, on tilaajalla oikeus periä niistä korvaus urakoitsijalta kuittaamalla maksueristä vastaavat määrät. Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 6.6 Omakustannushinta ja muutos- ja lisätöiden hinnoittelu YSE momentin f) -kohtaan: Kun urakoitsija teettää muutos- tai lisätyön tai osan siitä aliurakkana ja muutos-/lisätyön hinta määräytyy omakustannushinta-periaatteella, urakoitsija saa sisällyttää aliurakkana tehtävän työn hintaan yleiskustannuslisänä enintään 6 %. Samalla tavoin toimitaan myös muidenkin kuin omakustannushinnalla toteutettavien muutos- ja lisätöiden suhteen, jotka urakoitsija kokonaan tai osittain teettää aliurakkana. Tällöin urakoitsija saa sisällyttää aliurakkana tehtävän työn hintaan yleiskustannuslisänä enintään 6 %.
11 Urakkasopimus 11 (18) 6.7 Maksuyhteystiedot Laskut on toimitettava tilaajalle verkkolaskuina. Laskutustiedot Orimattilan kaupungin osalta ks. kansilehti. Orimattilan Vesi Oy: Ensisijaisesti verkkolaskut. Verkkolaskuosoite Y-tunnus Välittäjätunnus OKOYFIHH Välitystapa FINVOICE-VÄLITYSPALVELU Perinteiset paperilaskut osoitteella: Orimattilan Vesi Oy Tokkolantie Orimattila Urakan työmaa-avain: Kirjoita tähän Maksuyhteystietojen muuttumisesta on kummankin sopijapuolen ilmoitettava laskutusta edeltävässä työmaakokouksessa ja lisäksi oman organisaation virallisella kirjeellä. 7 Sopimussakot ja arvonvähennykset 7.1 Urakan ja välitavoitteiden viivästyssakot Urakan valmistumisen viivästyssakko on YSE 18 poiketen arvonlisäverottomasta urakkahinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden myöhästymisjaksolta ,00 euroa, kuitenkin enintään10 viikolta. YSE 18 :stä poiketen urakan välitavoitteiden viivästyssakot määräytyvät seuraavasti: Välitavoitteen nro 1 viivästyssakko on 5 000,00 euroa jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden myöhästymisjaksolta, kuitenkin enintään 10 viikolta. Välitavoitteiden viivästyssakot eivät vähennä perittävien sakkojen kokonaismäärää. Muita sopimussakkoja määritettäessä noudatetaan YSE 18 :n sijasta kohdan 6.4 (Pidätykset ja kuittaukset) sanktioiden määräytymisperusteita. 7.2 Muut sanktiot YSE 27.1 :n mukaisesti on pääsääntöisesti työ, joka todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, urakoitsijan korjattava tai korvattava uudella työsuorituksella. Laatupoikkeamista ja niiden raportoinnin puutteista tai muista toiminnallisista puutteista ja laiminlyönneistä voidaan määrätä myös seuraavat sanktiot.
12 Urakkasopimus 12 (18) - sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus) - urakoitsijan edustajan vaihto - sopimuksen purku. Sakko Kaikki poikkeamat johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon seuraavassa esitetyn taulukon mukaisesti. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä (alv 0%) ja ne määräytyvät seuraavasti: Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 1. Laatusuunnitelman ja urakoitsijan viestintäsuunnitelman vastainen toiminta ja ympäristöasioihin liittyvät laiminlyönnit Tähän kohtaan sisältyvät mm. seuraavat asiat: - laiminlyönnit teknisten työsuunnitelmien ja työvaihesuunnitelmien laatimisessa - puutteet suunnitelmissa esitettyjen laatuvaatimusten täyttymisen osoittamisessa (sisältää myös materiaalien laadunosoittamisen) - puutteet pääurakoitsijan toiminnassa aliurakoitsijoiden töiden laadunvarmistamisen seuraamisessa ja laadunosoittamisessa - laiminlyönnit reaaliaikaisessa laadunosoittamisessa - laiminlyönnit urakoitsijan laatimassa ja tilaajan hyväksymän viestintäsuunnitelman käytännön toteutuksessa (mm. puutteellinen dokumentointi, yrittäjän/kiinteistön omistajan kanssa ei ole sovittu työnaikaisista kulkujärjestelyistä) - urakkaan sisältyvien materiaalien osalta puuttuu siirtoasiakirjat 2. Orimattilan Vesi Oy työselostuksessa mainittujen tarketietojen puuttuminen tai ohjeen vastaisen materiaalin toimittaminen tai ohjeen vastainen muu toiminta. 3. Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan ennen pistokokeen tekemistä laaditulla laatupoikkeamaraportilla 4. Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat / puute / havainto ohjeen vastaisesta toiminnasta % urakkahinnasta, enintään ja urakoitsijan edustajan vaihto
13 Urakkasopimus 13 (18) Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 5. Työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet, laiminlyönnit tai riskinotot, mm. - turvallisuuspuutteet mm. kaivannon tuennassa / suojauksessa, putoamissuojauksessa, työtelineissä tai kulkuteissä. - urakoitsijalla tai aliurakoitsijalla puuttuu nimettynä työturvallisuudesta vastaava henkilö - puutteet turvallisuussuunnitelmissa tai -suunnitelman puuttuminen tai riskienhallintasuunnitelman puuttuminen tai sitä ei ole pidetty ajan tasalla - puutteet työmaahan perehdyttämisessä (perehdyttäminen tai sen dokumentointi puuttuu), kaluston tarkastustoiminnassa (useita tarkastamattomia koneita tai laitteita työmaalla) tai työmaalla työskentelee urakoitsija tai henkilö, joka ei ole merkitty työmaan henkilöluetteloon - työskentely alkoholin / huumausaineen vaikutuksen alaisena 6. Työturvallisuuteen liittyvät puutteet, laiminlyönnit tai riskinotot, mm: - puutteet työntekijän suojavarusteissa (esim. suojakypärä, -jalkineet, -lasit, varoitusvaatetus jne.), henkilötunnisteen / kulkuluvan / veronumeron puuttuminen - puutteet työkoneissa (esim. peruutushälytin rikki, sammutin puuttuu/ tarkastus vanhentunut, varoitusvalaisin ei toimi) - telinekortin puuttuminen - työkohteen tai varastoalueen huomattava epäjärjestys - pelastautumisvälineet puuttuvat 6. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisista liikennejärjestelyistä, kulkureiteistä tai niistä tiedottamiseen liittyvät vakavat puutteet tai laiminlyönnit, mm. Tie-/katuliikenne - toiminta ilman tai vastoin liikenteenohjaussuunnitelmaa/ tilaajan lupaa - Liikenteen pysäyttäminen yli urakkaohjelmassa mainittujen sallittujen pysäyttämisaikojen (UO 3.3.5) - työnaikaisista liikennejärjestelyistä tai kulkureiteistä tiedottamisen laiminlyönti - katutyömaasta varoittavien merkkien puuttuminen tai väärä sijoittaminen - liikenteenohjaajan toiminnassa puutteita - työkoneen liikkuminen poikkeussääntöjen vastaisesti - työkoneen purkaminen kuljetusvälineestä katualueella ilman lupaa - tien/kadun pintakunto on puutteellinen - työskentelyalueella turhaa jätettä tai materiaalia, joka mahdollistaa liikennetuhotyön 7. Liikenteenhoitoon tai työnaikaisiin liikennejärjestelyihin ja kulkureitteihin liittyvät puutteet tai laiminlyönnit, mm. - suoritettavaan työhön nähden riittämätön pätevyys - tien/kadun tai kulkureitin pintakunto tai valaistus työkohteessa puutteellinen - työkoneiden, opasteiden tai liikennemerkkien puutteellinen kunto / taso Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat
14 Urakkasopimus 14 (18) Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama 8. Työn suorittaminen urakkasopimuksen mukaisen sallitun työajan ulkopuolella ilman tilaajan lupaa. Samaan kategoriaan (alla nro:t 1,2,3 jne.) kohdistuvasta laiminlyönnistä määrättävät sakot, euroa 1. kerta 2. kerta Seuraavat kerrat Kirjallisesti sovittujen toimenpiteiden viivästyminen / laiminlyönti kirjallinen muistutus Urakan laatuaineistoja joudutaan niiden puutteellisuuksien takia tarkastamaan tilaajan toimesta enemmän kuin kaksi kertaa 11. Vastaanotto- tai jälkitarkastuksia joudutaan urakoitsijan töiden keskeneräisyyden vuoksi pitämään enemmän kuin kaksi Tilaajalla on oikeus korjata puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset peritään kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Urakoitsijan edustajan vaihtoon on tilaajalla oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen kuuden (6) kuukauden sisällä. Vaihto ei ole automaatti, vaan tilaajan harkinnanvarainen oikeus. Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava urakasta vastaava henkilö - urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE mom. Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. Sopimuksen purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 :ssä. 7.3 Aliurakoitsijoiden käyttäminen ja ketjuttaminen Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja tämä edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman tilaajan etukäteen hyväksymää erityistä syytä. Aliurakoitsijoina ei saa käyttää väliyhtiöitä. Tilaajalla on oikeus periä Sopijapuolelta sopimussakkoa 5 000,00 euroa kultakin työpäivältä, jonka aikana sopimuksenvastainen aliurakoitsija on työskennellyt työmaalla. 7.4 Arvonvähennykset Urakassa todettujen laatupoikkeamien ilmaantuessa voidaan joissakin tapauksissa YSE 27.2 :n tilanteessa päätyä korjauksen tai uuden työsuorituksen vaatimisen sijasta ottamaan tuote vastaan arvonvähennyksin. Arvonmuutosten määrittämisessä urakassa noudatetaan yleisiä arvonmuutosperusteita.
15 Urakkasopimus 15 (18) Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. 7.5 Kartellisakko Urakoitsija vahvistaa tämän urakkasopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tämän urakkasopimuksen tarjouskilpailun aikana tai sopimuksentekohetkellä syyllistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä urakkaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella. Selvyyden vuoksi urakoitsija lisäksi vakuuttaa, että tämä vahvistus on voimassa riippumatta tämän urakkasopimuksen voimassaoloajasta. 8 Muut bonukset ja sanktiot Mikäli urakoitsijan kuitenkin todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) ajanjaksolla, jolloin tämä urakka on kilpailutettu, urakoitsija on velvollinen suorittamaan tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun urakan kokonaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien ja korvaamaan sopimussakon määrän ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi urakoitsijan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Mikäli urakoitsija paljastaa kartellin ja vapautetaan kilpailulain 14 :n ( /948) perusteella kokonaan seuraamusmaksusta, urakoitsija vapautuu tämän ehdon mukaisen sopimussakon maksamisesta. 8.1 Bonus 8.2 Turvallisuuslupaus Urakoitsijalle ei makseta bonusta tässä urakassa. Tässä urakassa urakoitsijalta ei edellytetty turvallisuuslupausta. 8.3 Asiakastyytyväisyys Tässä urakassa ei mitata, eikä makseta bonusta asiakastyytyväisyydestä. 9 Takuuaika Urakan yleinen takuuaika on kaksi vuotta. Urakan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. YSE 28 :ää täydentäen on sovittu, että takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana. YSE 29 :ää täydentäen on sovittu lisäksi seuraavista työkohtaisista takuuajoista: Tiemerkinnöistä massamerkintöjen takuuaika on yksi vuosi. Maalimerkinnöillä ei ole takuuaikaa. Päällysteiden takuuaika on kolme (3) vuotta.
16 Urakkasopimus 16 (18) Sillan vesieristyksen ja teräsrakenteiden pintakäsittelyiden takuuaika on viisi (5) vuotta. Vihertöiden hoitotyövelvoitteet ovat voimassa takuuajan (kaksi vuotta). Tässä sopimuksessa esitetyn takuuvelvoitteen takuuajan päättyessä pidetään YSE 74 :n mukaisesti takuutarkastus. Ennen takuuaikojen päättymistä urakoitsija suorittaa takuutarkastuksen omatoimisesti. Urakoitsija kirjaa takuun piiriin kuuluvat viat ja puutteet takuutarkastusmuistioon ja esittää korjausehdotukset tilaajalle. Takuukorjausten valmistuttua tilaaja katselmoi korjatut rakenteet. 10 Vakuudet Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle rakennus- ja takuuajan vakuudet YSE 36 :ssä mainittujen ehtojen täyttämiseksi. Tilaaja ei hyväksy vakuudeksi konsernitakauksia Rakennusajan vakuus Tilaaja ei ole velvollinen asettamaan maksuvelvollisuutensa täyttämistä varten vakuutta, koska tilaaja täyttää maksuvelvollisuutensa Orimattilan kaupungin budjettimäärärahoista. Rakennusajan vakuuden suuruus on 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta eli Numeroina euroa, minkä tulee olla voimassa kolme kuukautta (3) yli urakka-ajan, saakka. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa sopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä, mikä käsittää YSE 36 :ssä mainitun lisäksi myös mm.: a) viivästyssakon maksamisen, tilaajalle aiheutuneiden sopimusrikkomuksesta määrättyjen sanktioiden ja vahinkojen sekä arvonvähennysten maksamisen. b) vastaanottotarkastuksessa todettujen vikojen korjauksen. c) takuuajan vastuut siihen saakka, kunnes takuuajan vakuus on toimitettu. d) urakoitsijan kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen, aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, ellei urakoitsija anna korvausten suorittamisesta erillistä tilaajan hyväksymää vakuutta. e) mahdollisen ennakon takaisin maksamisen. Rakennusajan vakuus palautetaan urakoitsijalle sen jälkeen, kun a) tilaaja on hyväksynyt urakkasopimuksen mukaiset työt vastaanotetuksi b) mahdollinen takuuajan vakuus on hyväksytty c) mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle tilaaja saattaa joutua vastuuseen d) tilaajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on täytetty tai erillinen vakuus niiden selvittämisestä ja suorittamisesta on hyväksytty Takuuajan vakuus Takuuajan vakuuden suuruus on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasummasta ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakan takuuajan. (Urakkasumma = taloudellisen loppuselvityksen mukainen, urakoitsijalle maksettava lopullinen vastike).
17 Urakkasopimus 17 (18) 11 Vakuutukset YSE 38 :n mukaisesti urakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksellaan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuutuksen tulee kattaa myös aliurakat. Rakennustyövakuutuksen vakuutussumma tulee olla urakkahinnan suuruinen eli Numeroin euroa. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % pääurakoitsijan urakkahinnasta. Rakennustyövakuutuksen edunsaajana tulee olla Tilaaja Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva YSE :n mukainen toiminnan vastuuvakuutus, jonka kokonaismäärä tulee olla vähintään ,00 euroa ja omavastuuosuus enintään ,00 euroa. Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan on näytettävä tilaajalle, että vaaditut vakuutukset on otettu ja että vakuutusmaksut on maksettu. Maksujen laiminlyönnin ilmetessä tilaajalla on oikeus maksaa laiminlyödyt vakuutusmaksut ja vähentää suoritetut vakuutusmaksut urakoitsijan tilaajalta olevasta saatavasta. 12 Muut määräykset Urakoitsijan on huolehdittava, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE- merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE- merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CE- merkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista / käyttämistä / kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Jollei rakennustuote täytä edellä mainittuja vaatimuksia, urakoitsija vastaa tuotteen vaihtamisesta aiheutuvista kustannuksista. Muutos- ja lisätyöluetteloissa ilmoitetut määrät ja nimikkeet eivät ole miltään osin tilaajaa sitovia. Urakoitsija ei voi vedota muutos- ja lisätyöluetteloissa ilmoitettuihin määriin eikä nimikkeisiin myöhemmin. Tarjoajan on itse tehtävä tarvitsemansa määrälaskenta urakkatarjousta laadittaessa Kaivantojen mahdollisesta muusta, kuin teknisissä asiakirjoissa esitetyistä, tuennasta ja kuivatuksesta aiheutuvat kustannukset (myös suunnittelu) kuuluvat urakoitsijalle. Kaikkien työvaiheiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään vähintään yleisissä asiakirjoissa (SYL, SILKO, TYLT, InfraRYL, painekokeet KT02) esitetyssä laajuudessa. Alustavia määräluetteloita ei liitetä sopimusasiakirjoihin eikä ne ole miltään osin tilaajaa sitovia eikä urakoitsija voi vedota niissä ilmoitettuihin määriin myöhemmin.
18 Urakkasopimus 18 (18) Määräluettelosta mahdollisesti puuttuvat työt kuuluvat myös tarjoushintaan, jos muista sopimusasiakirjoista ilmenee tällaisia töitä tai jotka sisältyvät rakennustyökokonaisuuden valmiiksi saattamiseen. Työmäärät tarkistetaan vain niiltä osin kuin suunnitelmia joudutaan muuttamaan. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluetteloiden mukaan tilaaja maksaa tai urakoitsija hyvittää suunnitelmamuutoksesta aiheutuvan määrämuutoksen. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintojen tulee vastata rakennushankkeen työselostusten ja piirustusten mukaisesti ko. rakennusvaiheessa suoritettavaa työtä. Yksikköhintoihin on sisällytettävä nimikkeen mukainen työ täysin valmiina yleiskuluineen. Urakoitsijan on tullut hinnoittelussaan ottaa huomioon työntuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. 13 Riitaisuuksien ratkaisumenettely YSE 92 :n tarkoittamat riitaisuudet jätetään Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 14 Sopimuskatselmus Olemme ennen sopimuksen allekirjoitusta pitäneet urakkaneuvottelun, jossa olemme tarkastelleet urakan laatuvaatimuksia ja urakoitsijan laadunvarmistuksen tilaa sekä sitä, että urakoitsijan tarjous vastaa tarjouspyynnössä sille asetettuja vaatimuksia. 15 Sopimuksen allekirjoittaminen Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Orimattila, xx.xx.2017 Tilaaja Orimattilan kaupunki Urakoitsija Yritys Allekirjoittajan nimi Titteli Allekirjoittajan nimi Titteli Allekirjoittajan nimi Allekirjoittajan nimi Titteli Titteli
Urakkasopimusluonnos
KASKINEN Urakkasopimusluonnos Tilaaja Kaskisten kaupunki Jarmo Latikka Raatihuoneenkatu 34 64260 Kaskinen Y-tunnus 0208787-5 Urakoitsija Y-tunnus Urakka xx xx xx 2 (15) Sisältö 1 Sopijapuolet 4 1.1 Tilaajan
LisätiedotDynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT
Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)
LisätiedotUrakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016
Urakkasopimusluonnos pvm. 4.3.2016 Tilaaja Liedon Kunta / Liedon Vesi PL 24 21421 Lieto Y-tunnus 0134698-6 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Urakkasopimus,..2016 2 (14) Sisältö 1 Sopijapuolet
LisätiedotUrakkasopimus, Luonnos
Urakkasopimus 1 (16) Urakkasopimus, Luonnos 15.2.2017 Tilaaja Kouvolan kaupunki /Yhdyskuntatekniikka Valtakatu 33 45700 KUUSANKOSKI Y-tunnus 0161075-9 Urakoitsija 14814/10.03.03/2017 Y-tunnus Urakka Pioneeripuiston
LisätiedotUrakkasopimus. Luonnos /VARELY74/07.02/2011. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL Turku Y-tunnus
Urakkasopimus Tilaaja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 636 20101 Turku Y-tunnus 2296962-1 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Liikennevirasto/ELY Toteutusurakan
LisätiedotPennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU
Pennalan logistiikka-alueen laajennus, Orimattila, KU Tarjouslomake 2, Hintatarjous Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Orimattilan kaupunki Tekninen palvelukeskus Tekninen Tekninen palvelukeskus
Lisätiedot8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017
Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-
LisätiedotLUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotU R A K K A S O P I M U S (luonnos)
U R A K K A S O P I M U S (luonnos) sopimusnro: Tilaaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Urakoitsija Urakka URAKKASOPIMUS 2 (11) SISÄLTÖ 1 Sopijapuolet 3 2 Urakan määrittely 3 2.1 Yleistä
LisätiedotSOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.
SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotRakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana
LisätiedotUrakkasopimus LUONNOS
1 (13) Urakkasopimus LUONNOS 31.3.2017 Tilaaja Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala Askonkatu 2, PL 126 15100 LAHTI Päätös Urakoitsija Urakka Viranomainen, kaupungininsinööri Päätöspäivä / nro
Lisätiedot1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.
1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1
LisätiedotSOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.
SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde
LisätiedotPUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS
VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...
LisätiedotPUITESOPIMUS - puitejärjestely
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet
LisätiedotHausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie Oitti. Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA. 1.3.
LUONNOS 1.3.2019 Sivu 1/8 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Urakoitsija: Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA Lehtimajojen vesikatteen uusiminen:
LisätiedotHanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet
LisätiedotURAKKASOPIMUSLUONNOS
27.6.2018 Sivu 1/8 Tilaaja Kemijärven Kaupunki / Tekniset palvelut Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi Urakoitsija Rakennuskohde Vesikaton saneeraus Pöyliöjärventie 2-8 98120 Kemijärvi Sivu 2/8 Me allekirjoittaneet
LisätiedotKeskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa
Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH
LisätiedotRAKENNUSURAKKASOPIMUS
Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö
LisätiedotLVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja
XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16
LisätiedotLUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotPalvelusopimus (luonnos)
Liite 1 (luonnos) Tilaaja Urakoitsija Raision kaupunki PL 100 21201 Raisio XX Urakka 1.10.2019 30.4.2022 Laskun viitetiedot: Verkkolaskutusosoite: (ensisijainen tapa) Raision talvihoidon alueurakka Heikki
LisätiedotURAKKASOPIMUS. Urakoitsija: Kaskenoja Oy. Tilaaja: Myllykylän yksityistien tiekunta. Urakka: Myllykylän yksityistien sillan KVR - urakka
URAKKASOPIMUS Tilaaja: Myllykylän yksityistien tiekunta Urakoitsija: Kaskenoja Oy Urakka: Myllykylän yksityistien sillan KVR - urakka Allekirjoittaneet Myllykylän yksityistien tiekunta tilaajana ja Kaskenoia
LisätiedotUrakkasopimus. Luonnos
Urakkasopimus Luonnos 1231.8.2015 Tilaaja Y-tunnus Urakoitsija Y-tunnus Urakka Espoon Kaupunki PL XX 02XXX ESPOO Kehä I Keilaniemessä, Rakennusurakka
LisätiedotITÄINEN OHIKULKUTIE [1] Suunnittelusopimusluonnos
ITÄINEN OHIKULKUTIE [1] 1. Sopijapuolet Tilaaja Hyvinkään kaupunki, Tekninen keskus PL 21 05801 Hyvinkää Y-tunnus 012 5866-0 Toimittaja 2. Tehtävä Tämä konsulttisopimus sisältää tiesuunnitelman laatimisen
LisätiedotURAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta
LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie
LisätiedotU R A K K A S O P I M U S L U O N N O S
U R A K K A S O P I M U S L U O N N O S Tilaaja KEMPELEEN KUNTA y-tunnus: 0186002-9 Urakoitsija Urakka PÄÄLLYSTYSURAKKA 2017-2019; KEMPELEEN KUNTA URAKKASOPIMUSLUONNOS 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 URAKAN
LisätiedotKAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA
KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana Kauhajoen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde
LisätiedotAS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-
LisätiedotURAKKAOHJELMA 1(8) TEKNINEN TOIMI LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A. Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt
1(8) LAITILAN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA A Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 2(8) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 3 1.1 RAKENNUTTAJA... 3 1.2 TILAAJA... 3 1.3 RAKENNUSKOHDE... 4 2. ARVONLISÄVERO... 4 3. URAKOITSIJAN
LisätiedotUrakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN
LisätiedotTOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS
SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100
LisätiedotTyöselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL
Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä
LisätiedotKAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017
KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 3 Kuntatekniikka 17.3.2017 TIEMERKINTÄTYÖT MASSALLA/MAALILLA VUONNA 2017 URAKKAOHJELMA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Urakkaohjelma 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
LisätiedotELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA
ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1
LisätiedotHarjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan
LisätiedotASUINRIVITALON ULKOMAALAUS
1/8 URAKKATARJOUSPYYNTÖ Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Tarjous laaditaan urakkatarjouslomakkeelle.
LisätiedotJäteaseman rakentaminen
Lumijoen kunta Jäteaseman rakentaminen 9.5.2019 Lumijoen kunta 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Konsultit ja asiantuntijat 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA
LisätiedotRT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Maijamäen kiertoliittymän rakentaminen Tilaaja Naantalin
LisätiedotTILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Viherrakennushankkeen urakkasopimus
sivu 1 / 7 TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Käyttöohje Tilaaja voi käyttää tätä malliasiakirjaa pohjana, kun hän laatii urakkasopimusta viherrakennusurakasta. Tätä malliasiakirjaa voi käyttää joko sellaisenaan
LisätiedotRT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kukolanvainion kunnallistekniikan rakentaminen Tilaaja
LisätiedotYSE opas urakoitsijalle. INFRA ry
YSE opas urakoitsijalle INFRA ry 21.2.2019 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE) ovat vakiosopimusehdot, joiden käyttämisestä sopimuksen osana on sovittava.
LisätiedotPORVOON KAUPUNKI Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT
Kuntatekniikka URAKKAOHJELMA LOUHINTATYÖT TOUKOVUORI 2012 KATU OSASTO URAKKAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN
LisätiedotRT 80285 TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA Hanke Nro Rakennuskohde Naantalin sataman laiturin nro 20 ramppien peruskorjausurakka Tilaaja Naantalin kaupunki, Ympäristövirasto
LisätiedotTarjouspyyntö rakennusautomaatiosaneeraus
1 / 5 3.5.2019 Tilaaja Vaasan Talotoimi Kirkkopuistikko 26A 65101 Vaasa Hanke Länsimetsän koulun rakennusautomaatiosaneeraus Tarjouspyyntö rakennusautomaatiosaneeraus Hanke / toimitusosoite Länsimetsän
LisätiedotRuotulan alueen katusaneeraukset. Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA
Ruotulan alueen katusaneeraukset Koukkutie Kunnastie Kumputie Pekankatu Laalahdenkuja URAKKAOHJELMA. Tampereen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)
RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus
Lisätiedotpp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:
Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu
LisätiedotVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LisätiedotRT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (7) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä
LisätiedotRatinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere
19.2.2009 1 (6) Ratinanrannan pintarakenteiden rakennusurakka, Tampere 1. Tarjouspyyntö rakennuskohteesta Tampereen kaupunki / pyytää tarjoustanne Ratinanrannan promenadin pintarakenteiden, kalusteiden
LisätiedotLiikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola
Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka
LisätiedotKULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere
KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain
LisätiedotTILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Viheralueiden kunnossapidon urakkasopimus
sivu 1 / 6 TILAAMISEN KESY-ASIAKIRJA: Käyttöohje Tilaaja voi käyttää tätä malliasiakirjaa pohjana, kun hän laatii urakkasopimusta viheralueiden kunnossapitourakasta. Tätä malliasiakirjaa voi käyttää joko
LisätiedotKATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
LisätiedotPohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys
Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön
LisätiedotJYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1
LisätiedotRT TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA. Hanke Nro. Rakennuskohde Kreivin kiertoliittymän rakentaminen
elokuu 2001 korvaa RT 80233 1 (5) TALOUDELLISEN LOPPUSELVITYKSEN PÖYTÄKIRJA tarkistettu, muuttamaton, 2. painos, syyskuu 2016 Hanke Nro Rakennuskohde Kreivin kiertoliittymän rakentaminen Tilaaja Naantalin
LisätiedotHUOM. sisältää täsmennykset
Urjalan kunta Tarjouspyynnön liite 1 HUOM. sisältää täsmennykset 19.10.2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1: HANKINTASOPIMUS, luonnos 6.10.2016 Urjalan yhtenäiskoulun luonnontieteiden opetusvälineiden hankinta
LisätiedotKohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta Kohde nro Reitin nimi x.x.20xx-x.x.20xx optio 1 vuotta
pp.kk.2018 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu
LisätiedotUrakkasopimus (luonnos)
Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Urakkasopimus (luonnos) Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 3 1.1 Tilaaja...
LisätiedotMALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO. 1. Sopijapuolet. Tilaaja:
MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku 0295 022 500 Sähköposti kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi
LisätiedotIsokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere
1.9.2014 1 (5) Isokuusi 1. alueen rakennusurakka 2014-2015, Vuores Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / yhteistyössä Tampereen Vesi liikelaitoksen, Tampereen Sähköverkko Oy:n ja Pirkan
LisätiedotJYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIUKUVALUTEKNIIKALLA TEHTÄVÄT BETONIREUNATUET 2010, RAKENNUSURAKKA Pyydämme yksikköhintaista urakkatarjoustanne liukuvalettavien reunatukien rakentamisesta Jyväskylän kaupungin kadunrakennuskohteissa
LisätiedotURAKKAOHJELMA. Riihipuisto
URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...
LisätiedotTurun Kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Infrapalvelut
SOPIMUSLUONNOS 1 (9) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Itä-Turku, 1.6.2016 alkaen Urakkasopimus X pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka
LisätiedotKaupunkiympäristön palvelualue URAKKASOPIMUS. Alueurakat Lielahti, Keskusta, Nekala, Hervanta, Leinola, Vuores ja Kissanmaa
Alueurakat 2018 2019 Lielahti, Keskusta, Nekala, Hervanta, Leinola, Vuores ja Kissanmaa Pvm 14.12.2017 2(9) TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAOSAPUOLET... 3 1.1 Tilaaja... 3 1.2 Urakoitsija...
LisätiedotSAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ
1(8) SAVITAIPALEEN JA TAIPALSAAREN VALOKAAPELIVERKON YKSIKKÖHINTAINEN RAKENNUSURAKKASOPIMUS MAARAKENNUSTYÖSTÄ Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Rakennuttaja: (sopimustekstissä rakennuttaja) Savitaipaleen
LisätiedotKalaasin alueen kunnallistekniikka
Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland
LisätiedotURAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.
INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen
LisätiedotKohteet on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3.
Tarjouskilpailu 2017/6 (VARELY/2895/2017) Sivu 1 / 5 MALLI, REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Itsenäisyydenaukio
LisätiedotSVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA
SVEITSINPUISTON LASKEUTUSALTAAN RAKENTAMISURAKKA HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (9) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotTALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA
TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde
LisätiedotTARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA
Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie
LisätiedotLiite 4. Urakkaohjelma. Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997
Liite 4 Urakkaohjelma Honkasuon pilaristabilointi 2015 HEL 2015 003997 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja...
LisätiedotREITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO
2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
LisätiedotMYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA
MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,
LisätiedotKUHMOISTEN KUNTA Tekninen toimi Toritie 34 A Kuhmoinen
KUHMOISTEN KUNTA Tekninen toimi 17800 Kuhmoinen TARJOUSPYYNTÖ 21.5.2018 MYLLYKUJAN SANEERAUS PLV 260-380 Pyydämme tarjoustanne otsikossa mainitun urakan tekemisestä, tämän tarjouspyynnön ja siinä olevien
LisätiedotKiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka
VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANAVALLA 3.3.2011 Kiimingin yrityspuiston ja Honkimaan teollisuusalueen kehittäminen, rakennusurakka Kiimingin kunta, Yhdyskuntapalvelut
LisätiedotTämä Sopimus koskee tämän sopimuksen ja sopimusasiakirjojen 2-6 mukaista tilintarkastuspalvelua
1 Liite 1 Sopimus Sopijapuolet Tilaaja: Kirkkonummen kunta/ kunnanvaltuusto Toimittaja: Tässä sopimuksessa termillä tilaaja tarkoitetaan Kirkkonummen kuntaa ja termillä toimittaja xx:tä. Termillä sopimusosapuoli
LisätiedotSARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014
URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...
LisätiedotSkanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa
Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN
LisätiedotPaineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA
Paineviemärin saneeraus ja varavesijohdon rakentaminen URAKKAOHJELMA 12.3.2018 2 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Tilaaja 4 1.2 Rakennuskohde 4 1.3 Tutustuminen rakennuspaikkaan 4 2 URAKKAMUOTO
LisätiedotVirtain kaupunki Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018
1 Virtain kaupunki Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Päällysteurakka 2018 2 SISÄLTÖ 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS
LisätiedotTUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015
URAKKAOHJELMA 1 (15) TUPALANTIEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.8.2015 URAKKAOHJELMA 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...
LisätiedotKIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS
KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde
LisätiedotSOPIMUS 1/ Virastokatu 2, Imatra. Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi
SOPIMUS 1/5 LuonnoS Oppilaskuljetuspalvelut 1. Sopijapuolet Tilaaja Palveluntuottaja 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Tuire Hatakka Yritys Oy Y-tunnus Sopimusyhdyshenkilö Etunimi
LisätiedotVÄRIMESTARIN PUISTON PUISTOVÄYLÄ (TEHTAANSUON KESKUSPUISTO) URAKKAOHJELMA
VÄRIMESTARIN PUISTON PUISTOVÄYLÄ (TEHTAANSUON KESKUSPUISTO) HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (10) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Rakennuskohde... 4 2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN
LisätiedotLAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)
LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun
LisätiedotTarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010
Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine
LisätiedotMENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3
VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...
LisätiedotPÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö
PÖYTYÄN KUNTA PÄÄLLYSTEURAKKA 2017 Tarjouspyyntö Pöytyän kunta Tarjouspyyntö I SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankinnan kuvaus... 1 1.1 Tarjouspyynnön sisältö... 1 2 Tarjouksen jättäminen... 1 2.1 Tavoitteellinen
LisätiedotMÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ
MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden
LisätiedotKAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen
LisätiedotYlläpidon alueurakka Länsi-Turku, alkaen
SOPIMUSLUONNOS 1 (1) Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 Ylläpidon alueurakka Länsi-Turku, 1.6.2017 alkaen Urakkasopimus pääurakka sivu-urakka aliurakka muu urakka
Lisätiedot