JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS

Transkriptio

1 LAPINLAHDEN KUNTA 1.4 JUUSTOLANTIEN PERUSKORJAUS RAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA TYÖKOHTAINEN OSA

2 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 1 ( 20 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 RAKENNUSHANKE 3 SUUNNITTELIJAT HANKKEEN NIMI HANKKEEN SIJAINTI ALUEIDEN LUOVUTUS JA LUVAT 3 2 RAKENNUSTYÖTÄ KOSKEVIA SELVITYKSIÄ RAKENNUSAINEET ERITYISESTI VAROTTAVAT RAKENTEET JA ALUEET TILAAJAN OMISTAMAN KAULUSTON JA TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ 5 3 URAKKAAN KUULUMATTOMAT MUIDEN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT JA HANKINNAT 5 4 URAKAN LAAJUUS JA TYÖRAJAT URAKKAAN KUULUVAT TYÖT 6 5 URAKKAMUOTO 7 6 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT LAIT, ASETUKSET JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET SOPIMUSASIAKIRJAT 8 7 VASTUURAJAT VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA KOKONAISHINTAPERUSTEISISSA TÖISSÄ 9 8 URAKKA-AIKA URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET 10 9 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN JA PIDÄTYKSET URAKKAHINNAN MAKSAMINEN KUSTANNUSTASON MUUTOKSET ENNAKKO ENNAKON SUURUUS TAKUU JA TAKUUAIKA TAKUU 12

3 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 2 ( 20 ) 11.2 TAKUUAIKA VAKUUDET RAKENNUSAIKAINEN VAKUUS TAKUUAJAN VAKUUS TILAAJAN VAKUUDET URAKOITSIJALLE VAKUUTUKSET RAKENNUSTYÖVAKUUTUS VASTUUVAKUUTUS VIIVÄSTYSSAKOT URAKAN VIIVÄSTYSSAKKO JÄRJESTYS JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET LIIKENNE YMPÄRISTÖN JA VESIEN SUOJELU LAADUNTARKKAILU YLEISTÄ SUUNNITELMIEN LAATIMINEN URAKOITSIJAN VAIHTOEHTOISET SUUNNITELMAT JA SUUNNITELMAN MUUTOKSET TEKNISET TYÖSUUNNITELMAT MUUTOS- JA LISÄTYÖT ERITYISESTI URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET URAKOITSIJAN SOVELTUVUUS TYÖAIKA VALVONTA URAKOITSIJAN KÄYTTÄMÄ HENKILÖSTÖ MUUT ERIKOISMÄÄRÄYKSET TARJOUS TARJOUKSEN TEKEMINEN TARJOUKSEN KÄSITTELY TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN PALAUTUS 21

4 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 3 ( 20 ) 1 RAKENNUSHANKE TILAAJA Tilaajana on Lapinlahden kunnan tekninen osasto. Osoite: Asematie LAPINLAHTI Tekninen johtaja Eero Mykkänen Puhelin: Sähköposti: eero.mykkanen(at)lapinlahti.fi Rakennusmestari Kimmo Karoluoto Puhelin: Sähköposti: kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi Lapinlahden Vesi Oy: Verkostomestari Jouni Tarvainen Puhelin: Sähköposti: jouni.tarvainen(at)lapinlahti.fi SUUNNITTELIJAT Nimi: Mari Kauppinen, Destia, Infrasuunnittelu Osoite: Matarankatu 2, Jyväskylä Yhdyshenkilö: Juha Antila Puhelin: Sähköposti: juha.antila@destia.fi 1.1 HANKKEEN NIMI Juustolantien peruskorjaus. 1.2 HANKKEEN SIJAINTI Urakan kohde sijaitsee Lapinlahden kunnan alueella oheisten suunnitelmaasiakirjojen mukaisesti. Urakka-alue käsittää Juustolantien ja Pumppurannantien asemapiirustuksiin rasteroidut alueet urakkarajamerkinnät huomioiden. 1.3 ALUEIDEN LUOVUTUS JA LUVAT Maa- ja vesialueiden luovutus Urakoitsijan käytössä on varsinainen työmaa-alue (urakka-alue). Rakennettavien katujen osalta liikenne- ja katualueen rajat on merkitty suunnitelmakarttoihin. Näitä rajoja ei urakoitsijalla ole oikeutta ylittää sopimatta asiasta kirjallisesti maanomistajan kanssa etukäteen. Urakoitsija vastaa kustannuksellaan urakan aikana rikkomiensa tai kadottamiensa rajamerkkien uusimisesta.

5 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 4 ( 20 ) Urakoitsija vastaa ylijäämämassojen, kantojen, humusmaan ja purettavien päällysteiden poiskuljettamisesta ja sijoittamisesta kustannuksellaan. Urakoitsija on velvollinen tekemään alueilla tasauksen ja siistimisen rakentamisen aikana ja jälkeen. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa oikeuksistaan viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Urakoitsija saa sijoittaa urakassa tarvittavat sosiaalitilat sekä työkone- ja työkaluvarastot urakkakohteeseen valvojan kanssa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Urakoitsija on velvollinen siistimään ja kunnostamaan työalueen rakentamisen jälkeen. Kaikki edellä mainittujen alueiden käyttöön otosta, käytöstä ja viimeistelystä aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle Luvat Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan viranomaisilta ja yksityisiltä kaikki urakassa tarvittavat luvat ja käyttöoikeudet, siltä osin kuin niitä ei sopimusasiakirjoissa ole ilmoitettu tilaajan hankittavaksi. Hankkimistaan luvista ja sopimuksista urakoitsijan on toimitettava kopiot tilaajalle. Lisäksi urakoitsijan on ilmoitettava ennen töiden aloittamista käyttämiensä maaalueiden lupien voimassaoloaika. Maantien 5646 (Linnansalmentien) alitukseen sekä saarekerakenteiden muutostöihin tarvittavat luvat kuuluvat tilaajan hankittavaksi. 2 RAKENNUSTYÖTÄ KOSKEVIA SELVITYKSIÄ 2.1 RAKENNUSAINEET Omistus Urakoitsijalla on oikeus käyttää leikkausmassoja sopimukseen kuuluvissa töissä, mikäli ne laatu- ym. ominaisuuksien puolesta kelpaavat ao. tarkoitukseen. Sen sijaan urakoitsijalla ei ole oikeutta käydä kauppaa ko. materiaaleilla ja hyödykkeillä. Urakoitsija vastaa purkamiensa päällysteiden, reunatukien, putkien sekä kaivojen lakien ja asetusten mukaisesta loppusijoituksesta Hankinta Urakoitsijan tulee hankkia omalla kustannuksellaan kaikki sellaiset materiaalit, joita ei urakka-asiakirjojen mukaan saada katulinjalta tai joita tilaaja ei toimita. Urakoitsija vastaa itse hankkimiensa materiaaliensa kelvollisuudesta.

6 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 5 ( 20 ) Käyttö Urakoitsijan tulee aina laskutuksen yhteydessä antaa kirjallinen selvitys sen hetkisestä massataloustilanteesta. Urakoitsija ei saa ilman tilaajan lupaa käyttää parempi laatuisia massoja toisarvoisiin kohteisiin. Mikäli urakoitsija toiminnallaan aiheuttaa materiaalin laadun huonontumisen (esim. likaantumisen), on urakoitsija velvollinen korvaamaan tuhoutuneen materiaalin kustannuksella hankkimillaan materiaalilla. 2.2 ERITYISESTI VAROTTAVAT RAKENTEET JA ALUEET Urakkakohteessa ja sen välittömässä läheisyydessä on varottava mm. rakennuksia, maakaapeleita, ilmajohtoja, vesi- ja viemärijohtoja, kaukolämpöputkia, kaivoja sekä rajamerkkejä. Urakoitsija on velvollinen selvittämään urakka-alueella olevien johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijainnit niiden omistajilta ennen urakan sellaisiin töihin ryhtymistä, jolloin niiden vaurioituminen on mahdollista. Työn aloituskokouksessa nimetään laitteistojen omistajien yhteyshenkilöt, joihin on oltava yhteydessä riittävän ajoissa (vähintään viikkoa aikaisemmin) ennen töiden aloitusta. Urakoitsijan on suoritettava urakka-alueeseen liittyvien kiinteistöjen osalla rakennusten katselmukset ennen urakan alkamista sekä urakkasuorituksen jälkeen. Sopimuksen aikana ja sopimuksen päättyessä todetut vauriot on urakoitsija velvollinen korjaamaan asiakirjoissa mainituin ehdoin ja toimenpitein. Mikäli korjaukset joudutaan tekemään ulkopuolisen toimesta tilaajan kustannuksella, peritään aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. 2.4 TILAAJAN OMISTAMAN KAULUSTON JA TARVIKKEIDEN KÄYTTÖ Työmaarakennukset Tilaajalla ei ole osoittaa urakoitsijan käyttöön työmaatiloja eikä varastorakennuksia Muu kalusto ja tarvikkeet Tilaaja ei ole varautunut vuokraamaan urakoitsijalle yleisen- ja työmaaliikenteen järjestelyihin tarvittavia liikennemerkkejä, sulkuaitoja tai muita tarvittavia varusteita työn keston ajaksi. 3 URAKKAAN KUULUMATTOMAT MUIDEN TOIMESTA TEHTÄVÄT TYÖT JA HANKINNAT Tilaaja on teettänyt ennen urakan alkua seuraavat työt: - hyötypuun hakkuu ja poisto liikenne- katu- ja lähivirkistysalueilta - liikenne-, katu- ja lähivirkistysalueen merkitsemisen maastoon

7 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 6 ( 20 ) Urakoitsijan tulee sopia em. työjärjestelyistä keskenään siten, että ne eivät haittaa toisten töitä (töiden yhteensovittaminen). Valio Oy:n uusi mittarikaivo (Juustolantie pl. 490) kuuluu tilaajan hankittavaksi. Kaivon asennustyö kuuluu kokonaisurakkaan. Mittarikaivon tyyppikuva sekä asennustiedot on esitetty tarjouspyyntöaineistossa. Juustolantien uudet palopostit pl. 110 ja pl. 390 kuuluvat tilaajan hankittavaksi. Palopostien asennustyö kuuluu kokonaisurakkaan. Työmaan tarkemittauksista vastaa tilaaja omana hankintanaan. 4 URAKAN LAAJUUS JA TYÖRAJAT 4.1 URAKKAAN KUULUVAT TYÖT Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana (RakVNp 629/94 9 ). Jos urakan suorittajana on työyhteenliittymä, toimii urakan pääurakoitsijana työyhteenliittymän muodostavien urakoitsijoiden luettelossa ensimmäisenä mainittu urakoitsija, ellei työyhteenliittymäsopimuksessa ole toisin mainittu. Lisäksi urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille. Urakoisija vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan. Tilaaja suorittaa urakka-alueella valvontaa pistokoeluonteisena valvontana, josta pidetään työmaapäiväkirjaa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa tapauksissa urakoitsijan tulee ottaa yhteyttä tilaajan valvojaan (esimerkiksi pohjaolosuhteissa havaittavat poikkeamat suunnitelmiin, joilla on vaikutusta perustamistapaan tai kaivantojen pysyvyyteen). Urakkaan kuuluu tarjouspyynnön liitteenä olevien asemapiirustusten mukaisesti Juustolantien ja Pumppurannantien peruskorjauksen rakennustyöt varusteineen ja laitteineen Lapinlahden kunnan alueella. Kokonaisurakkaan kuuluvat katu-, vesihuolto- sekä valaistustyöt. Urakkaan voidaan sisällyttää myös erikseen tilattavia kertaluontoisia lisätöitä. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE 1. :n mukainen, eli urakoitsija on velvollinen sovittua urakkahintaa vastaan suorittamaan kaikki tämän ja liiteasiakirjoissa mainitut työt ja hankinnat. Urakoitsijalle kuuluvat em. töiden lisäksi mm. seuraavat tehtävät, joiden kustannukset on sisällytettävä tarjottuihin yksikköhintoihin: - kaikki urakan toteuttamiseksi tarvittavat työt ja hankinnat, joita ei urakkaasiakirjoissa ole rajattu urakan ulkopuolelle - työn esteenä olevien kolmansien osapuolten omistamien maakaapeli, ilmajohto, viemäri-, vesi- ja kaukolämpöputkien ja niihin liittyvien laitteiden sekä muiden laitteiden muutos-, siirto- ja asennustöistä sopiminen, urakan aikatauluun sovittaminen ja töiden valvonta. Tilaaja maksaa kertaalleen lopulliseen sijoituspaikkaansa johtojen ja laitteiden omistajille aiheutuneet muutos- ja siirtotöi-

8 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 7 ( 20 ) den kustannukset. Tilaaja ei maksa väliaikaisten johto- ja laitesiirtojen aiheuttamia kustannuksia - hoito- ja takuutyöt (nurmikot) - kaikki työnaikaiset mittaukset annetuista mittalinjoista ja mittapisteistä (kts. linjalaskennat, monikulmiopistetiedot tilaajalta) - laadunvalvontatyöt tarvittavine materiaalinhankintoineen - massataloustilanteen jatkuva seuranta ja selvitys vähintään laskutuksen yhteydessä - töiden yhteensovittaminen (ks. kohta 3) - kokonaisvastuu työnaikaisista liikenteenjärjestelyistä sekä tarvittavien työnaikaisten liikenteenohjauslaitteiden hankinta, asentaminen ja kunnossapito - tarvittavien työnaikaisten teiden ja kiertoteiden rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen - kiertoteiden opastus - tarkastusten ja katselmusten pyytäminen ao. viranomaisilta - itse hankkimien läjitysalueiden ja materiaalipaikkojen käytön mahdollisesti vaatimat kaikenlaiset johtosiirrot ja suojauksen kustannuksellaan - varastoalueelta noutamansa kiviaineksen punnitus, ylösotto ja raportointi - tiealueen reunojen siistiminen konetyönä - mullan poisto ja käsittely - kaikki työnaikaisista liikenteenhoidosta aiheutuvat kustannukset tulee sisällyttää tarjottuihin yksikköhintoihin - urakkaa varten tarvittavien tiedotustaulujen hankinta ja asennus kustannuksellaan kohteen valvojan ohjeiden mukaisesti. Urakkaan sisältyy myös em. töiden tarvitsemat aputyöt ja hankinnat sekä yleisjärjestelyt (mm. työnaikaiset liikenteen järjestelyt, rakentamisen aikainen pölynsidonta, työalueiden siistinä pitäminen). Urakoitsijan tulee hankkia urakkaan kuuluvissa töissä kaikki tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja varusteet. Urakoitsijan tulee hankkia mahdollisesti tarvitsemansa materiaalien säilytyspaikat, materiaalivarastot sekä työmaatilat. Urakoitsijan tulee osoittaa, että materiaalit täyttävät työselityksissä asetetut tai niille erikseen annetut laatuvaatimukset. Tilaajan kanssa erikseen sovittavissa urakkaan kuulumattomissa töissä tarvittavien materiaalien hankinnasta sovitaan erikseen kyseisistä töistä sovittaessa. 5 URAKKAMUOTO Urakkamuoto on kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka. Urakan laadunvarmistuksen muotona on laatuvastuurakentaminen eli LVR. Urakka sisältää rakennustyöt ja materiaalinhankinnat rakennussuunnitelma-asiakirjoissa ja kohdassa 4 edellytetyssä laajuudessa siten, että työn lopputulos ja käytetyt materiaalit täyttävät niille asetetut vaatimukset. Urakoitsijan tulee sisällyttää antamaansa tarjoushintaan sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kaikki kustannukset. Tarjousten vertailu tehdään kokonaishinnan perusteella.

9 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 8 ( 20 ) Urakoitsijan tulee laatia työstä laatusuunnitelma ja hoitaa kaikki laadunvarmistusdokumentointi. 6 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 6.1 LAIT, ASETUKSET JA VIRANOMAISMÄÄRÄYKSET Urakoitsijan on noudatettava YSE:n mukaisesti kaikkia niitä lakeja, asetuksia ja viranomaismääräyksiä ja ohjeita, jotka koskevat urakassa tehtäviä töitä. Lisäksi työssä noudatetaan järjestyslakia (Järjestyslaki /612). 6.2 SOPIMUSASIAKIRJAT Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE 1998 mukainen. Urakkasopimus ja siihen liittyvät asiakirjat täydentävät toisiaan niin, että työ, joka ilmenee jossakin näistä, sisältyy urakkaan. Mikäli asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, tilaajan määrää mitä teknillisessä mielessä noudatetaan. Yleensä myöhemmin laadittu täydentää aikaisempaa Urakkasopimus Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Yleiset sopimusehdot YSE 1998 Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE Tarjouspyyntö ja sen lisäkirjeet Urakkaa koskevat lisäkysymykset tulee esittää tilaajalle mennessä. Tilaaja vastaa kysymyksiin kootusti lisäkirjeellä, joka julkaistaan tarjouspyyntöaineiston verkkosivuilla viimeistään tiistaina Urakkaohjelma Urakkaohjelman työkohtainen osa, Juustolantien peruskorjaus liitteineen: - turvallisuusasiakirja, - turvallisuusasiakirjan menettelyohjeet, yksikköhintaluettelo, InfraRYL 2018 sekä Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukainen määrämittausohje Tarjous Tarjouskirje Hinnoiteltu yksikköhintaluettelo

10 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 9 ( 20 ) Kokoaikaisen vastaavan työnjohtajan henkilöreferenssit Tarjouksen liitteenä mahdollisesti olevat urakoitsijan laatimat työselitykset, piirustukset ja selostukset Työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset Juustolantien työkohtainen työselostus, pvm Sopimuspiirustukset Juustolantien katu-, vesihuolto- ja liikenteenohjaussuunnitelman mukaisen sisällysluettelon mukaiset suunnitelmapiirustukset Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Työssä noudatetaan InfraRYL 2018 ja työkohtaisessa työselostuksessa mainittuja laatuvaatimuksia ja työohjeita sekä soveltuvin osin julkaisua KT02. 7 VASTUURAJAT 7.1 VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA KOKONAISHINTAPERUSTEISISSA TÖISSÄ Tilaajaa sitomattomat massatiedot on ilmoitettu määrähintaluettelossa. Urakoitsija vastaa itse määristä. Urakoitsija on velvollinen tarkastamaan tilaajan toimittamat piirustukset, laatuvaatimukset ja työselitykset sekä määräluettelot ja ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Ilmoitus on tehtävä jo tarjousten laskentaaikana, viimeistään Mikäli jokin määrä on ilmoitettu yhdessä asiakirjassa ja puuttuu muista asiakirjoista, kuuluu tämä määrä urakkaan. 8 URAKKA-AIKA 8.1 URAKKA-AIKA Urakka-aika on lukuun ottamatta AB päällysterakenteita ja reunakiveyksiä. AB päällysterakenteet ja reunakiveykset toteutetaan syksyllä Vastuu urakan sisältämistä tehtävistä siirtyy urakoitsijalle urakan alkamispäivänä klo ja siirtyy tilaajalle urakan päättymispäivänä klo Peruskorjaus toteutetaan alustavasti kolmessa eri vaiheessa Valio Oy:n jatkuva tuotanto huomioiden: - Pumppurannantie - Juustolantie välillä Pumppurannantie ja Pekka Halosentie - Juustolantien välillä Pekka Halosentie ja Linnansalmentie

11 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 10 ( 20 ) 8.3 VÄLITAVOITTEET Urakan välitavoitteina ovat: Juustolantien pl 490 mittarikaivo on asennettu mennessä. Vesihuolto- valaistus- ja katurakenteet ovat valmiit sidotun kantavan kerroksen ABK yläpintaan saakka mennessä. 9 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN JA PIDÄTYKSET 9.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN Urakkahinta (alv 0 %) muodostuu kokonaishintaosasta. Rakennushankkeessa sovelletaan käänteistä arvonlisävelvollisuutta arvonlisäverolain vaatimalla tavalla. Urakkahinnan koroton maksuaika on 14 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyväksymismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajalle. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakasta maksetaan suoritukset urakkasopimukseen sisällytettävän maksuerätaulukon mukaisesti. Urakoitsija esittää tilaajalle hyväksyttäväksi sopimuskatselmuksessa maksuerätaulukon, jossa maksuerien tulee olla oikeassa suhteessa urakan työvaiheisiin. Tilaajalla on oikeus muuttaa maksuerätaulukkoa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista. Maksuerätaulukon laadinnassa on otettava huomioon seuraavaa: - maksuerissä huomioidaan eriytys kunnan sekä Lapinlahden Vesi Oy:n kesken - jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus - kuhunkin asennustyöosioon/maksuerään tulee lisätä maininta ko. suoritteen oman työn tarkastuksen suorittamisesta (itselle luovutus erikseen koko työn osalta) - ellei muuta sovita, maksuerän laskun liitteeksi tulee liittää työvaiheilmoitus ja erikseen itselle luovutuspöytäkirja ko. oman työn tarkastuksesta. - Myöhemmin, vuonna 2020, toteutettavat reunakiveykset sekä AB-päällystys erotetaan omaksi maksueräkseen. Kaikkien urakkasopimukseen ja siihen mahdollisesti liitettäviin lisäsopimuksiin perustuvia saatavia koskevien laskujen laadinta kuuluu urakoitsijalle. Laskut on laadittava urakan valvojan antamien ohjeiden mukaisesti. Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % urakkahinnasta. Ensimmäisen maksuerän maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu, urakan laatusuunnitelma on hyväksytty, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle, rakennustyövakuutus on otettu ja rakennustyöt on aloitettu.

12 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 11 ( 20 ) Urakoitsijan loppusaatavat, 10 % urakkahinnasta, ovat maksukelpoisia seuraavilla ehdoilla: - toiseksi viimeinen erä 5 % urakkahinnasta on maksukelpoinen; kun urakan vastaanottotarkastus on pidetty, pöytäkirja allekirjoitettu, havaitut virheet ja puutteet on korjattu sekä tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet, muut luovutusasiakirjat sekä materiaalitodistukset on toimitettu. - Viimeinen erä 5 % urakkahinnasta on maksukelpoinen; kun toiseksi viimeisen maksuerän ehtona olevat velvoitteet on hoidettu, taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu sekä rakennuttajalle osoitettu takuuajan vakuus on jätetty. Urakkalaskut maksetaan suoraan urakoitsijalle. Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan laiminlyönneistä aiheutuvat sakot, tilaajan kolmansille henkilöille maksamat vahingonkorvaukset ym. kustannukset. Työn lopullinen laadunarvostelu ja sopimuksenmukaisuus käsitellään työn valmistumisen jälkeen pidettävässä vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä. Ennakkomaksua ei suoriteta. Laskut osoitetaan seuraavasti: Lapinlahden kunta (katurakennus ja valaistus) OVT-tunnus Operaattori CGI Suomi Oyj Lapinlahden kunta, tekninen osasto Asematie 4, Lapinlahti Lapinlahden Vesi Oy (vesihuoltorakenteet sisältäen hulevesiviemäröinnin) OVT-tunnus Operaattori Lapinlahden Vesi Oy Asematie 4, Lapinlahti Laskussa on eriteltävä kokonaisveloitus siten, että siitä ilmenee veloituksen veroton hinta, arvolisäveroperusteen prosentti (%) sekä määrä euroina. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan niissä tehtävissä tilauksissa. Tilaaja laskuttaa (jos urakoitsija käyttää tilaajan materiaaleja) käytetyt materiaalit urakoitsijalta taloudellisen loppuselvityksen yhteydessä määrämittauksien perusteella.

13 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 12 ( 20 ) 9.4 KUSTANNUSTASON MUUTOKSET Indeksisidonnaisuus Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 10 ENNAKKO Urakkaan ei vaikuta urakka-ajan säätilat tai muut olosuhdetekijät. Hintojen, palkkojen ja lainsäädännöllisten toimenpidemuutosten vaikutusten suhteen noudatetaan YSE ENNAKON SUURUUS Ennakkoa ei makseta. 11 TAKUU JA TAKUUAIKA 11.1 TAKUU Urakoitsijan takuuvelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki työt TAKUUAIKA Takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jolloin rakennuttaja on urakan tai sen osan hyväksynyt ja vastaanottanut. Myöhemmin toteutettavien rakenteiden, AB-päällysteet sekä reunakivet, osalta takuuaika alkaa ko. rakenteiden luovutuspäivämäärän perusteella. 12 VAKUUDET 12.2 RAKENNUSAIKAINEN VAKUUS Urakoitsija asettaa tilaajalle sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi työn suoritusaikaisen vakuuden, jonka suuruus on vähintään kymmenen (10) prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Vakuudeksi hyväksytään ensisijaisesti pankin antama omavelkainen, tilaajan hyväksymä takaus tai tilaajan nimiin asetettu pankkitalletus. Työn suoritusaikainen vakuus palautetaan vasta, kun urakkaohjelman kohdan mukainen takuuaikainen vakuus on jätetty.

14 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 13 ( 20 ) 12.3 TAKUUAJAN VAKUUS Vakuus koskee vain takuun piiriin kuuluvia töitä. Vakuuden arvo on kaksi (2) % kohteen töiden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuden on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan TILAAJAN VAKUUDET URAKOITSIJALLE Tilaaja ei anna urakoitsijalle YSE:n 37. :n mukaista vakuutta. 13 VAKUUTUKSET 13.2 RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Rakennustyövakuutuksen vakuutussumma tulee olla urakkahinnan suuruinen VASTUUVAKUUTUS Urakoitsijalla tulee olla voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa mm. tienkäyttäjille, tienvarsien kiinteistöille, vesihuollon asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot. Vakuutustodistus ja selvitys vakuutusmaksujen suorittamisesta on esitettävä tilaajalle. 14 VIIVÄSTYSSAKOT 14.2 URAKAN VIIVÄSTYSSAKKO Urakan viivästyssakko on YSE 18 :n mukainen. 15 JÄRJESTYS JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 15.1 LIIKENNE Työnaikainen yleinen liikenne Työnaikaiset liikenteenjärjestelysuunnitelmat laatii urakoitsija. Liikenteenjärjestelyiden osalta tulee laatia ennen työhön ryhtymistä (ennen järjestelyiden muuttamista) suunnitelmat, jotka hyväksytetään tilaajalla. Teiden väliaikainen katkaiseminen liikenteeltä on aina sovittava tilaajan kanssa. Työnaikainen liikenteenhoito tulee sisällyttää yksikköhintoihin (ei makseta erillistä korvausta). Linnansalmentien, Juustolantien, Kaivotien, Harkkokujan, Pekka Halosen tien ja Pumppurannantien tulee olla koko urakan ajan yleisen henkilö- ja ajoneuvoliikenteen käytössä. Tarvittaessa Valio Oy:n tehdasalueelle järjestetään selkeä kiertotieopastus Linnansalmentieltä saakka.

15 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 14 ( 20 ) Pelastusajoneuvojen jatkuva pääsy alueen kiinteistöille tulee varmistaa kussakin työvaiheessa. Urakoitsija on velvollinen tiedottamaan pelastusviranomaisia poikkeavista liikennejärjestelyistä Työmaaliikenne Työmaaliikenne ei saa tarpeettomasti haitata alueen muuta liikennettä. Urakkaalueeseen rajoittuvilta kiinteistöiltä tulee olla kulkuyhteys muuhun katuverkkoon joka tilanteessa YMPÄRISTÖN JA VESIEN SUOJELU Urakoitsijan tulee noudattaa kaikkia ympäristönsuojelua koskevia lakeja, määräyksiä ja urakan ympäristölupiin liittyviä ehtoja. Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat otetaan huomioon urakoitsijan laatusuunnitelmassa ja erillisissä suunnitelmissa, joita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. Ympäristölle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin ja rakenneosan laatusuunnitelmiin liitetään ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Urakoitsijan laatusuunnitelmassa esitetään ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet ja rakentamisen ympäristötavoitteet. Nämä toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi. Lisäksi urakoitsija esittää ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Urakoitsijan tulee tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. Kadun leikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyttöasteeseen. Työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on oltava rikitöntä. Rakennustöissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: a) öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöihin on estettävä b) öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla c) urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.

16 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 15 ( 20 ) Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. 16 LAADUNTARKKAILU 16.1 YLEISTÄ Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle kerrosmateriaalien (murskeiden ja hiekkojen) ennakkotutkimustulokset ennen materiaalien toimittamista Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja keskittyy tuotteen kelpoisuuden toteamiseen sekä urakoitsijan laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Lisäksi tilaaja suorittaa pistokoeluontoisesti laadunvalvontamittauksia, joilla varmistetaan urakoitsijan laadunvarmistuksen luotettavuus Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa periaatteita noudattaen varmistamaan, että tuotteesta tulee sopimusasiakirjojen mukainen. Laadun kannalta tarpeelliset laadunvarmistustoimenpiteet on tehtävä laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan on nimettävä työmaalle laadunvarmistuksesta vastaava henkilö Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee laatia toimintansa ohjaamiseksi ja laadun varmistamiseksi koko työn kattava urakkakohtainen laatusuunnitelma, jossa urakoitsijan menettely kuvataan. Laatusuunnitelma tulee esittää tilaajalle kahden viikon kuluessa urakan allekirjoittamisesta. Laatusuunnitelmassa esitettävät asiat on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevassa Laatusuunnitelman sisältömallissa. Urakoitsijan työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat Urakoitsijan tulee laatia työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat mallin Laatusuunnitelman sisältömalli mukaisesti siten, ennen kunkin työvaiheen alkamista. Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi Urakoitsijan tulee hankkia ja tallentaa kaikista työvaiheista sellaiset tiedot, joilla voidaan osoittaa, että eri rakenteilla on ne ominaisuudet, joita rakenteilta edellytetään. Kaikki laatuun liittyvät tarkastukset tulee tehdä ja dokumentoida laatusuunnitelman mukaisesti. Urakoitsijan tulee myös huolehtia siitä, että tiedot urakassa käytetyistä materiaaleista ja niiden laboratoriotuloksista dokumentoidaan. Tulokset tulee arkistoida niin, että kaikki puutteellisuudet ja poikkeavuudet sekä niiden syyt ovat jäljitettävissä. Jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta urakoitsijan tulee laatia ja luovuttaa tilaajalle laatupoikkeamaraportti, jossa kuvataan tapahtunut laadun alitus ja mahdollisesti toteutetut korjaustoimenpiteet tai syyt, jotka ovat estäneet poikkeaman korvaamisen uudella suorituksella. Urakoitsijan on koottava kaikki laatudokumentit siten, että ne ovat tilaajan tarkistettavissa.

17 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 16 ( 20 ) Laadunvarmistuksen laiminlyönnin sanktiot Mikäli urakoitsija laiminlyö sille sopimuksen mukaan kuuluvan laadunvarmistukseen liittyvän toimenpiteen, noudatetaan seuraavia sanktioita: - kirjallinen muistutus, joka kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksissa - sakko, joka määrätään urakoitsijalle yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen. Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutusta, jos on todettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot eivät vastaa tosiasioita. Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä, ja ne määräytyvät seuraavasti: 1) Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaitut laadunalitukset, joita ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa, / kerta 2) Urakoitsijan toiminta ei vastaa työvaihekohtaisen työ- ja laatusuunnitelman kuvausta, / kerta. 3) Urakoitsijan laatu- tai poikkeamaraporttiin on kirjattu tosiasioita vastaamaton tieto / kerta. Tilaajalla on oikeus tässä tapauksessa määrätä sakko ilman kirjallista muistutusta. 18 SUUNNITELMIEN LAATIMINEN 18.3 URAKOITSIJAN VAIHTOEHTOISET SUUNNITELMAT JA SUUNNITELMAN MUUTOKSET Vaihtoehtoiset suunnitelmat Urakoitsija ei voi esittää sellaisia vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka muuttavat ratkaisun ulkonäköä tai sen toimivuutta TEKNISET TYÖSUUNNITELMAT Putkikaivannosta tarvittavat suunnitelmat. Urakoitsijan tulee laatia työaikaisista liikenteenjärjestelystä tarvittavat suunnitelmat. Urakoitsijan tulee laatia työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat mallin Laatusuunnitelman sisältömalli mukaisesti siten, ennen kunkin työvaiheen alkamista. 19 MUUTOS- JA LISÄTYÖT Muutos- ja lisätyöt käsitellään YSE 1998 mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen erikseen sovittaessa suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa mainittuja muutos- ja lisätöitä luettelossa mainituin hinnoin. Yksikköhinnat ovat kokonaishintoja ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Niihin sisältyvät kaikki kustannukset ja näin tehdyt työt eivät aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia erikseen lisättävää arvonlisäveroa lukuun ottamatta.

18 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 17 ( 20 ) Urakoitsija on velvollinen erikseen sovittaessa suorittamaan urakka-alueella myös yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä. Tällöin, ellei niistä voida muuta hintaa sopia, saadaan omakustannushintaan lisätä enintään 12 %:n yleiskustannuslisä ja näin tehty työ ei aiheuta tilaajalle mitään muita lisäkustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Piirustusten ja tehtäväkorttien mitoista poikkeavasti tehdystä työstä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. 20 ERITYISESTI URAKKAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 20.1 URAKOITSIJAN SOVELTUVUUS Rakennushankkeeseen soveltuvalla urakoitsijalla tulee olla riittävästi aikaisempaa kokemusta vastaavasta katu- ja vesihuoltorakentamisesta. - Urakoitsijalla tulee olla vähintään kolme referenssiä viimeiseltä viideltä vuodelta vastaavan kohteen rakentamisesta/peruskorjaamisesta - Urakoitsijan liikevaihdon tulee olla kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vähintään kultakin vuodelta - Tilaajavastuulain 5 ( /678) mukaiset tiedot ja selvitykset tulee olla kunnossa 1) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin 2) Kaupparekisteriote 3) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty 4) Todistuksen eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6) Todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen voimassaolosta Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys, on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavilla todistuksilla tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Yllä mainitut tilaajavastuulain mukaiset tiedot voidaan korvata tilaajavastuu.fi tiedoilla (Luotettava kumppani raportti) tai kaupparekisteriotteella yhdessä RALA-pätevyysrekisterin yritysraporttitulosteella TYÖAIKA Sellaiset työt, jotka eivät vaadi tilaajan valvontaa, voidaan tehdä normaalista työajasta poiketen, noudattaen kuitenkin järjestyslakia (Järjestyslaki /612).

19 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 18 ( 20 ) 20.6 VALVONTA Urakan valvonta järjestetään ja toteutetaan YSE:n :n mukaisesti. Tilaajan edustajana toimii Eero Mykkänen puh , sähköposti eero.mykkanen(at)lapinlahti.fi Tilaajan katutöiden valvojana toimii Kimmo Karoluoto puh , sähköposti kimmo.karoluoto(at)lapinlahti.fi Tilaajan vesihuoltotöiden valvojana toimii Jouni Tarvainen puh , sähköposti jouni.tarvainen(at)lapinlahti.fi Työsuojelutarkastuksia pitävät työsuojelupiirin lisäksi tilaajan työsuojeluorganisaatio URAKOITSIJAN KÄYTTÄMÄ HENKILÖSTÖ Urakoitsijan tulee asettaa tätä työtä varten työpäällikkö. Urakoitsijan on nimettävä työhön työnjohtoa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen vastaava työnjohtaja. Työnjohtajalla tulee olla vähintään 2 vuotta työnjohtokokemusta vastaavista katu- ja vesihuoltorakennustöistä. Tarjoukseen tulee liittää kokoaikaisen vastaavan työnjohtajan referenssit vastaavista rakennustöistä. Urakoitsijoilla tulee olla koko urakan käynnissä oloajan työmaalla hyvän käytännön kokemuksen omaava vastaava työnjohtaja. Työpäällikön ja vastaavan työnjohtajan tulee olla suorittanut vähintään teknikon tutkinnon teknillisen oppilaitoksen rakennusosastolla. Urakkaan on nimitettävä laatuvastaava, joka huolehtii laadunvalvonnasta sekä laatu- ja työsuunnitelmien ja raporttien laatimisesta. Ko. henkilön on oltava perehtynyt laatuvastuurakentamiseen. Urakoitsijalla tulee olla jatkuvasti riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa. Ennen rakennustöiden aloittamista työssä käytettävien työntekijöiden pätevyys tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Jokaisella tie- tai katukohteessa työskentelevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 pätevyys. Vastuuhenkilöillä ja vastuunalaisilla henkilöillä sekä työnaikaisista liikennejärjestelyistä vastaavilla henkilöillä tulee olla voimassa oleva Tieturva 2 pätevyys. Vesihuoltotöitä tekevillä henkilöillä tulee olla voimassa oleva vesihygieniapassi. Lisäksi jokaisella kohteessa työskentelevällä henkilöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti.

20 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 19 ( 20 ) MUUT ERIKOISMÄÄRÄYKSET Riitaisuuksien ratkaiseminen Tämän sopimuksen pätevyyttä, tulkintaa ja soveltamista sekä lisätöitä ja niiden kustannuksia koskevat riitaisuudet, joista asianosaiset eivät pääse keskenään sopimukseen samoin kuin sopimuksesta johtuvien saatavien perimistä koskevat asiat on jätettävä Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä määräys otetaan myös urakkasopimukseen Aliurakoitsijat Urakoitsijoiden on vaadittava tilaajavastuulain mukaiset todistukset omilta aliurakoitsijoiltaan ja esitettävä ne pyydettäessä tilaajalle. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittuja tietoja. Ennen rakennustöiden aloittamista urakoitsijan on esitettävä kaikki aliurakoitsijansa ja -hankkijansa tilaajan hyväksyttäväksi. Kohteessa työskentelevän aliurakoitsijan tulee olla suorassa sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. Aliurakoitsijalla ei saa olla omia aliurakoitsijoita. Pääurakoitsijan on huolehdittava työturvallisuusasiakirjassa -ohjeissa olevien tietojen välittämisestä aliurakoitsijoilleen ja -hankkijoilleen Konetyöt Urakoitsijan tulee käyttää ainoastaan ammattitaitoisia ja riittävän kokemuksen tierakentamisesta omaavia koneiden kuljettajia. Tilaaja tulee seuraamaan erityisesti työn laatua. Jos työn laatu ei vastaa laatuvaatimusten määräyksiä, urakoitsija on velvollinen valvojan esityksestä vaihtamaan koneen tai kuljettajan Louhintatyöt Määräluettelossa esitetty louhintatyön määrä on ohjeellinen. Toteutuneet louhintamäärät ja -kustannukset käsitellään työmaakokouksessa. Kustannukset tarkistetaan yksikköhinnoin toteutuman mukaisesti Rakennuttajalla hyväksyttäminen Ennen rakennustöiden aloittamista tulee urakoitsijan hyväksyttää kaikki tarviketoimittajat, tarvikkeet, asennustyöntekijät ja alihankkijat rakennuttajalla. 21 TARJOUS 21.2 TARJOUKSEN TEKEMINEN Työpäällikkö ja vastaava työnjohtaja on esitettävä ns. referenssitietoineen tilaajan tiedoksi tarjouksen yhteydessä. Tarjouksessa on niin ikään ilmoitettava vakuuden laatu ja sen myöntäjä ja muut lomakkeessa kysytyt tiedot. Allekirjoituksen yhteyteen on liitettävä myös nimen selvennys.

21 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 20 ( 20 ) Urakoitsijan tarjoukseen on sisällyttävä kaikki tämän tarjouspyynnön mukaiset työt. Osatarjouksia ei hyväksytä TARJOUKSEN KÄSITTELY Tarjoukset avataan mahdollisimman pian tarjouksen jättämisen määräajan jälkeen. Tarjouksen tekijät eivät saa olla läsnä avaustilaisuudessa. Mikäli tarjous ei sisällä vaadittuja liitteitä tai on muuten puutteellinen, tilaaja voi hylätä tarjouksen. Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhässä. Tarjousasiakirjojen laadinnasta ei makseta korvauksia. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki saapuneet tarjoukset. Rakennuttajalla on oikeus ilmoittaa kaikkien solmimiensa, vähintään 7500 euron arvoisten urakkasopimusten tiedot neljännesvuosittain Verohallinnolle. Urakoitsijan tulee ilmoittaa vastaavat tiedot kaikkien aliurakoitsijoidensa osalta Verohallinnon ohjeiden mukaisesti, kun urakan yhteislaskutus (kokonaislaskutus tai sovittu urakkasumma) ylittää 7500 euroa. Urakoitsijan on myös edellytettävä aliurakkasopimuksissaan, että kaikki aliurakoitsijat ilmoittavat omien aliurakoitsijoidensa tiedot. Työmaan sijaintipaikkakunnan lääninverovirastolle ilmoitetaan neljännesvuosittain: urakoitsijan nimi-, yhteys- ja urakkatiedot: urakoitsijan nimi, Y-tunnus, osoite, vastuuhenkilön nimi (ulkomaisista yrityksistä myös edustaja Suomessa), työmaan nimi, urakointilaji, urakkahinta, urakan aloittamispäivä ja arvioitu valmistumisajankohta. Mikäli piirustuksissa, työselityksissä tai muissa urakkalaskentapapereissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee ilmoittaa tilaajalle viimeistään viikkoa ennen tarjousten jättöpäivää. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tilaaja toimittaa kirjallisesti kaikille urakoitsijoille urakoitsijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Vain kirjalliset lisäselvitykset ovat sitovia. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista Laskenta-asiakirjat toimitetaan urakoitsijalle sähköisesti vain pdf-muotoisena.

22 LAPINLAHDEN KUNTA URAKKAOHJELMA 21 ( 20 ) 22 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT 22.3 TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJOJEN PALAUTUS Tarjouspyyntöasiakirjat alkuperäisessä kunnossa liitteineen tulee palauttaa viimeistään perjantaina klo 15 mennessä osoitteeseen Lapinlahden kunta,, Asematie 4, LAPINLAHTI.