KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017

KATU- JA VIHERALUEIDEN YLLÄPITOTYÖT ALUEURAKKASOPIMUSLUONNOS 2017 Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden ylläpidon alueurakat

2(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI Sisältö 1. Sopijapuolet... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Pääurakoitsija / päätoteuttaja... 4 2. Alueurakan kohde... 4 3. Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus... 4 3.1 Urakkamuoto ja maksuperuste... 4 3.2 Urakkasuhteet... 4 3.3 Urakkahinta... 5 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 6 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus... 6 4.1.1 Urakkoihin kuuluvat työt... 6 4.1.2 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti... 6 4.2 Sivuvelvollisuudet... 6 4.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet... 6 4.3 Toimintatapa urakka-alueilla... 7 4.3.1 Itsenäinen toiminta urakassa... 7 4.3.2 Työhön määrääminen... 7 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 8 5.1 Sopimusasiakirjat... 8 5.2 Määrälaskenta... 8 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus... 9 6. TYÖN SOPIMUSAIKA... 9 6.1 Sopimusaika... 9 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat... 9 6.2.1 Liikennealueiden talvihoito... 9 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet... 10 6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot... 10 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET... 11 7.1 Urakoitsijan vakuudet... 11 7.1.1 Työn sopimusajan vakuus... 11 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus... 11 7.2 Tilaajan vakuudet... 11 7.3 Vakuutukset... 11

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 3(17) 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle... 11 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS... 12 8.1 Urakkahinnan muodostuminen... 12 8.2 Hintasidonnaisuudet... 12 8.3 Muutos- ja lisätyöt... 12 8.4 Urakkahintojen maksaminen... 13 8.4.1 Ennakko... 13 8.4.2 Maksuerätaulukko... 13 8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko... 13 9. ORGANISAATIOT... 14 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat... 14 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat... 14 10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI... 14 10.1 Katselmukset... 14 10.2 Työmaakokoukset... 14 10.3 Työmaapäiväkirja... 15 10.4 Raportointi... 15 10.5 Tiedottaminen... 16 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN... 16 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 16 12.1 Työvoimamääräykset... 16 12.2 Ilmoitukset aluehallintovirastoon... 16 13. URAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS... 17 LIITTEET: 1. Urakkarajaliite 2. Turvallisuusasiakirja a. Työmaan turvallisuusohje b. Työmaan turvallisuusjohtaminen c. Työturvallisuus rakennushankkeissa 3. Työaluekartat (IRIS) 4. Laatusuunnitelmamalli

4(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 1. Sopijapuolet 1.1 Tilaaja Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue katuosoite: Frenckellinaukio 2 E puhelin: 03 565 611 1.2 Pääurakoitsija / päätoteuttaja Pääurakoitsija on Tampereen Infra Liikelaitos. 2. Alueurakan kohde Sopimuksen kohteena on Tampereen kaupungin Keskustan, Leinolan, Kissanmaan, Hervannan, Vuoreksen, Nekalan ja Lielahden katu- ja viheralueiden ympärivuotiset ylläpitotyöt sopimuksen kohdassa 6.1. eritellyille alueurakkakohtaisille urakka-ajoille. Urakkaan kuuluvat kohdealueet ja työt on eritelty tarkemmin urakkarajaliitteessä (sopimuksen liite 1). 3. Urakkamuoto ja suoritusvastuun laajuus 3.1 Urakkamuoto ja maksuperuste Maksuperusteena on urakkasopimuksen perusteella määräytyvä kokonaishinta. Maksuperusteena on urakoitsijan tarjouksen yksikköhintaluettelon mukaiset yksikköhinnat. 3.2 Urakkasuhteet Urakoitsija toimii urakan alueella pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi teettää osan töistä tilaajan hyväksymillä aliurakoitsijoilla.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 5(17) 3.3 Urakkahinta Urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama arvonlisäveroton kokonaishinta. Kokonaissopimusaika on 1.1.2017-31.12.2017. Urakka-alueiden vuosihinnat ovat: Katualueet Viheralueet Keskusta 2 079 900 1 507 000 Nekala 712 300 600 000 Hervanta 606 800 275 000 Vuores 79 200 114 300 Kissanmaa 1 027 600 956 500 Leinola 705 050 482 850 Lielahti 530 600 334 000 Alueurakat yhteensä: 10 011 100 Puutarha 409 500 Taimisto 304 515 Puunhoito 159 390 Lintujen kesähoito 31 165 Viherkunnossapidon tukipalvelut yhteensä: 904 570 Sopimuksen 2017 urakkahinta yhteensä on: 10 915 670

6(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 4. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 4.1 Pääsuoritusvelvollisuus 4.1.1 Urakkoihin kuuluvat työt Urakat käsittävät katujen ja yleisten alueiden kunnossapitolain, sekä Tampereen kaupunginhallituksen, yhdyskuntalautakunnan tai teknisen lautakunnan päätösten mukaan kaupungin hoitovastuuseen kuuluvien katujen ajoratojen, jalkakäytävien, kevyen liikenteen väylien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden, portaiden, linja-autopysäkkien sadekatosten, pysäköinti- ja torialueiden, viheralueiden sekä määritettyjen erityiskohteiden kaikki talvi- ja kesähoitotehtävät sopimusasiakirjoissa esitetyillä tavoilla. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueilla lisä- ja muutostöitä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Myös nämä työt edellytetään tehdyiksi sopimusasiakirjoissa selostetuilla tavoilla. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueilla tarvittaessa ja erikseen sovittaessa myös tarjouksessa mainitsemattomia lisätöitä. Urakoihin kuuluvat työt on jaoteltu sopimusasiakirjojen (Alueurakoiden tehtävämäärittelyt) mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen tarjouksessaan huomioimaan urakka-alueilla ja lähietäisyydellä käynnissä olevat tai urakka-aikana käynnistyvät rakennustyöt. Urakoihin sisältyy myös keskeneräisten katujen ym. alueiden kunnossapito siltä osin kun niistä on rakennuttajan kanssa sovittu. 4.1.2 Suoritusvelvollisuuden laiminlyönti Mikäli urakoitsija annetusta määräyksestä huolimatta laiminlyö tehtävän suorituksen eikä annetussa määräajassa suorita tehtävää, on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää työt toisella aliurakoitsijalla ja periä syntyneet kustannukset urakoitsijalta kaksinkertaisena. 4.2 Sivuvelvollisuudet 4.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet Urakoitsijan tulee tarvittaessa esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 7(17) Urakan kestäessä yli 6 kk on urakoitsijan esitettävä aliurakoitsijoiden verovelkatodistukset ja ilmoitukset eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä 3 kuukauden välein. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Urakoitsijalle kuuluu työmaan hallintaan, toiminnan järjestelyyn ja työmaan huoltoon liittyvien lupien hankkiminen ja ilmoitusten tekeminen, kuten mahdollisesti tarvittavat vuoro-, yö- ja pyhätyöluvat, kaivuluvat, tilapäiset liikennejärjestelyluvat sekä ympäristölainsäädännöstä aiheutuvat ilmoitukset. 4.3 Toimintatapa urakka-alueilla 4.3.1 Itsenäinen toiminta urakassa Tämän työn suorittaja on pääurakoitsijan (päätoteuttaja) ominaisuudessa vastuussa urakka-alueilla suorittamiensa tehtävien työturvallisuudesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Urakoitsijan tulee ilman eri määräystä huolehtia siitä, että voimassaolevan kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain sekä tässä sopimuksessa mainitut tehtävät tulevat suoritetuiksi oikea-aikaisesti ja tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta. Urakoitsijan tulee alueiden kunnossapitäjänä itsenäisesti harkiten suorittaa urakoihin kuuluvat tehtävät. Tehtävien suorituksen tulee tapahtua tämän sopimuksen mukaisesti. 4.3.2 Työhön määrääminen Vaikka urakoitsija toimii urakka-alueilla itsenäisesti, omaan harkintaansa ja annettuihin ohjeisiin perustuen, on tilaajan edustajalla urakoitsijan laiminlyödessä tehtävien työsuorituksen, työsuorituksen aloittamisen, tehtävän laadun alittuessa oikeus määrätä urakoitsija ryhtymään tämän urakan tarkoittamiin toimenpiteisiin.

8(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a. Urakkasopimus (liitteineen) b. Tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset c. Alueurakan yleiset sopimusehdot 2003 d. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 e. Hinnoitellut määräluettelot f. Tarjous liitteineen g. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelo B. Tekniset asiakirjat a. Urakkarajaliite b. Alueurakan tehtävämäärittelyt Alueurakan yleisen tehtäväluettelon täydennysosa 2015 (Tampereen kaupunki) Alueurakan yleinen tehtäväluettelo 2003 (Suomen kuntaliitto) c. Leikki- ja skeittipaikkojen omavalvontajärjestelmä 2012 d. Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella 2013, Suomen kuntatekniikan yhdistys Ry (SKTY) e. Sulku- ja varoituslaitteet - Laatuvaatimukset ja käyttö, Toteuttamisvaiheen ohjaus (LiVi julkaisu 39 / 2013) f. InfraRYL 2010, Osa 1: Väylät ja alueet g. InfraRYL 2006, Määrämittausohje h. Viheralueiden hoitoluokitus 2007, VYL ry i. Viheralueiden hoito, VHT 14 j. Standardi SFS-EN1176 (osat 1-7), leikkivälineet k. Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT 11 l. Tampereen keskusta-alueen puhtaanapitoluokitus 2013, Tampereen kaupunki m. Torien hoito- ja käyttösuunnitelma 2013 Lisäksi urakoissa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja selostuksia sekä hyvää hoito ja -rakennustapaa. 5.2 Määrälaskenta Tilaaja suorittaa urakka-alueilla yhteistyössä urakoitsijan kanssa määrälaskentaa.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 9(17) 5.3 Sopimusasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia ja kuntalain säännöksiä. 6. TYÖN SOPIMUSAIKA 6.1 Sopimusaika Kokonaissopimusaika on 1.1.2017-31.12.2017. 6.2 Tehtäväkohtaiset toimenpideajat 6.2.1 Liikennealueiden talvihoito Talvihoitotehtävät (auraus, sohjonpoisto, pinnan tasaus, liukkauden torjunta) tulee suorittaa niin, että tehtävä/tehtävät tulee suoritetuiksi aurauksen ja liukkaudentorjunnan osalta lumirajojen mukaisesti seuraavasti: Ajoradat I ja II kplk, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, puisto- käytävät ja piha-alueiden kulkuväylät, kunnossapitoluokka A+, A/1: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 7.00 mennessä. - Lähtökynnys kuivaa irtolunta keskim. 3 cm I lk, A+ ja II lk 5 cm - Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 2 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 7.00 mennessä. - Lähtökynnys sohjonpoistolle ajoradoille I lk 3 cm ja II lk 5 cm - Lähtökynnys sohjonpoistolle kevyenliikenteen väylille A+, I lk 2 cm Ajoradat, kunnossapitoluokka III: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 12 h. - Liukkauden torjunta tarpeellisissa kohdissa, toimenpideaika 4 h. - Lähtökynnys kuivaa irtolunta keskim 5 cm - Lähtökynnys sohjonpoistolle ajoradoille 5 cm Ajoratojen auraustarpeen synnyttävän kuivan irtolumen määrän raja-arvot ( Alueurakan yleisen tehtäväluettelon sivu 11 taulukko1.) ovat viikonlopun (lauantai-sunnuntai) seuraavat: I ja TIb lk 5 cm ja II III lk 8 cm Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät ja puistokäytävät, kunnossapitoluokka B/2: - Auraus, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 6 h, kuitenkin siten, että auraus on yöllisen lumisateen jälkeen suoritettu klo 14.00 mennessä. - Lähtökynnys kuivaa irtolunta keskim. 5 cm - Lähtökynnys sohjonpoistolle kevyenliikenteen väylille 4 cm - Liukkauden torjunta, tarpeen syntymisestä toimenpideaika 4 h kuitenkin siten, että aamuisin liukkauden torjunta on hoidettu klo 10.00 mennessä.

10(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI Kentät ja jäämäet Urakka-alueella sijaitsevien, urakkaan kuuluvien luistelu- ja jääpelikenttien sekä jäämäkien toimenpiteet suoritetaan Alueurakan tehtävämäärittelyiden mukaisesti seuraavin tarkentavin toimenpideajoin: - Koulujen käytössä olevien luistinkenttien toimenpiteet suoritetaan viikolla klo 8.00 mennessä. Viikonloppuisin ja koulujen lomien aikaan klo 10.00 mennessä. o Kenttien jäädytys suoritetaan jäädytyskauden aikana päivittäin maanantaista perjantaihin (5 kertaa / vko). - Muiden luistinkenttien toimenpiteet suoritetaan klo 10.00 mennessä o Kenttien jäädytys suoritetaan jäädytyskauden aikana 3 kertaa viikossa. 6.3 Tehtäväkohtaiset välitavoitteet Urakoille ei aseteta välitavoitteita. 6.4 Tehtäväkohtaiset sanktiot Urakoitsijan laiminlyödessä toistuvasti tehtävien suorituksen määräyksestä huolimatta menetellään sopimuksen kohdan 4.1.2 mukaan. Urakoitsijan laiminlyödessä yksittäisen tehtävän suorituksen tai poiketessa tehtävän suoritusohjeista tai laatu jää saavuttamatta tilaaja voi antaa urakoitsijalle kirjallisen huomautuksen tai määritellä alueurakkakohtaisen sakon seuraavasti: Poikkeama ensimmäinen kerta toinen kerta seuraavat kerrat puutteellinen työsuoritus huomautus 500 750 tehtävän laiminlyönti (ei aiheuta vaaraa) huomautus 1000 2000 tehtävän laiminlyönti (vaaraa aiheuttava esim toimenpideaikojen venytys viikonloppuisin/urakka-alue) 4000 6000 8000 puuvaurio, pieni 300 300 300 puuvaurio, suuri 700 700 700 työturvallisuuteen liittyvä laiminlyönti (esim. työkoneiden turvallisuuspuutteet) huomautus 1000 2 000 Henkilökortin puuttuminen 200 Tehtävien toistuvat puutteet ja laiminlyönnit, joista on edellä olevan mukaisesti huomautettu ja/tai sakotettu ovat sopimuksen purkuperuste.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 11(17) 7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET 7.1 Urakoitsijan vakuudet 7.1.1 Työn sopimusajan vakuus Urakoitsija ei anna sopimusajan vakuutta. 7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus Hoitotehtävillä ei ole takuuaikaa, eikä takuuajan vakuutta vaadita. 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta. 7.3 Vakuutukset Urakoitsijalla on voimassa Tampereen kaupungin vastuuvakuutus. Vakuutuksen omavastuuosuus on 20 000. 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Tapauksissa, joissa kaupunki saattaa kunnossa- ja puhtaanapitolain tai järjestyslain perusteella tai muuten laillisena tienpitäjänä tai vastaavalla perusteella olla laillisessa korvausvastuussa kolmanteen henkilöön nähden, vahinkotapaukset hoidetaan siten, että tilaaja hoitaa korvauskäsittelyn oman hallintomenettelynsä mukaisesti. Mikäli vahinko on edellä mainitussa tapauksessa aiheutunut siitä, että urakoitsija on laiminlyönyt sopimusvelvoitteensa, on tilaajalla oikeus kohdistaa urakoitsijaan korvausvaade. Urakoitsijan on pidettävä hoitotöistä niin tarkkaa työpäiväkirjaa, että sen perusteella voidaan selvittää onko kyseessä ollut hoidon laiminlyönti. Tapauksissa, missä vahinko tapahtuu työmaa-alueella tai vahinko johtuu työkoneesta tai muutoin työn suorittamisesta, korvauskäsittelystä ja mahdollisista korvauksista vastaa urakoitsija. Tilaajalla on oikeus esittää urakoitsijalle korvausvaade myös tapauksissa, joissa sopimusrikkomuksesta tai urakoitsijan toiminnasta muuten aiheutuu kunnalle tai tilaajalle vahinkoa. Urakoitsijan on pidettävä luetteloa kaikista vahinkotapauksista ja päätöksistä. Tilaajalla on oikeus tutustua kaikkiin urakoitsijan suoraan hoitamien vahinkotapausten asiakirjoihin. Urakoitsijan on annettava selvitys tehdyistä kunnossapitotoimenpiteistä vahinkopaikalla 2 viikon kuluessa pyynnöstä.

12(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan muodostuminen Kunkin alueurakan urakkahinta on urakoitsijan tarjouksessaan antama, tämän sopimuksen kohdassa 3.3 oleva arvonlisäveroton kokonaishinta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Sopimuksen kodan 3.3 alueurakkakohtaiset urakkahinnat sekä urakoitsijan tarjouslomakkeillaan ilmoittamat hinnat (hinnoiteltu määräluettelo ja yksikköhintaluettelo) ovat kiinteitä, eikä hintoihin tehdä sopimuskauden aikana muutoksia. 8.3 Muutos- ja lisätyöt Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueilla lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Mainitut työt edellytetään tehdyiksi tehtävämäärittelyissä selostetuilla tavoilla. Yksikköhintoihin on sisällytettävä kaikki tehtävän edellyttämät kustannukset ja näin tehdyt työt eivät saa aiheuttaa tilaajalle mitään muita kustannuksia. Kaikista muutos- ja lisätöistä sekä lisävaatimuksista on sovittava työmaakokouksissa. Tilaaja ei maksa mitään lisälaskuja ilman em. kirjallista sopimusta. Alueurakan tehtävämäärittelyistä poikkeavasti tehdystä työstä tai tästä aiheutuneesta lisätyöstä tai lisämenekistä, ei urakoitsijalla ole oikeutta saada korvausta. Urakkaan mahdollisesti liittyvät hyvitykset puolin ja toisin selvitetään viimeistään ennen urakkasopimuksen viimeisen maksuerän suoritusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkasopimuksen tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse neuvoteltuaan urakoitsijan kanssa.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 13(17) 8.4 Urakkahintojen maksaminen 8.4.1 Ennakko Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.4.2 Maksuerätaulukko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Urakkahinta maksetaan urakoitsijalle yhteistyössä laadittavan maksuerätaulukon mukaisesti. Työmääräysten perusteella suoritettujen tehtävien laskutus suoritetaan allekirjoitettujen mittauspöytäkirjojen ja työmaapäiväkirjojen perusteella, kerran kuukaudessa muun laskutuksen yhteydessä. 8.4.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskut osoitetaan Tampereen kaupungin kaupunkiympäristön palvelualueelle ja toimitetaan tilaajalle Tampereen kaupungin taloushallinnon määrittelemällä tavalla (sähköinen laskutus). Laskuista pidätetään mahdolliset urakoitsijan huolimattomasta työnsuorituksesta aiheutuvat vahingot, arvonalennukset ym. kustannukset. Tilaajalla on oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakoista maksamatta olevasta summasta vastaanottotarkastuksessa ja loppuselvityksessä todetut hyvitykset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset, sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset.

14(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 9. ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan toimivaltaisina edustajina toimivat rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen. Tehtävien suoritustapaa, työjärjestystä ja toimintasuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja sekä pienistä ja kiireellisistä muutoksista tai määräyksiä antamaan on oikeutettu urakan valvojina toimivat rakennuttajainsinöörit Juha Antila ja Kimmo Myllynen sekä rakennuttajahortonomit Teemu Kylmäkoski ja Petri Kujala. Urakoiden turvallisuuskoordinaattoreina ja valvojina toimivat: Juha Antila, Kissanmaan ja Leinolan alueurakat Petri Kujala, Hervannan, Vuoreksen ja Nekalan alueurakat Teemu Kylmäkoski, Lielahden ja Keskustan alueurakat Kimmo Myllynen, ylläpitopäällystys 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon. Työ voidaan alkaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty. Urakoitsijan toimivaltaiset edustajat ovat Sakari Suominen ja Sanna-Leena Puntola. 10. YHTEISET TOIMITUKSET JA RAPORTOINTI 10.1 Katselmukset Sopimusaikana kesä/talvihoitokauden päättyessä, pidetään urakka-alueilla tarvittaessa katselmus, jossa tarkastetaan silmämääräisesti urakka-alueiden kunto ja todetaan mahdolliset poikkeamat alkukatselmukseen tai edelliseen katselmukseen verrattuna. Katselmuksia pidetään tarvittaessa muulloinkin. Katselmuksista laaditaan pöytäkirja, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. 10.2 Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kuukauden välein.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 15(17) 10.3 Työmaapäiväkirja Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa (sää- ja kelipäiväkirja, toimenpidepäiväkirja). Mikäli sääolosuhteista tai muusta syystä johtuen ei urakkaalueella ole toimintaa, tulee työmaapäiväkirja silti täyttää säätilahavaintojen osalta. Työmaapäiväkirjana käytetään: - Tienpitäjän kalenteri - Sää- ja olosuhdetilasto (web-lomake: http://www.tampere.ramboll.fi/saatilasto/ ) Urakoissa havaitut poikkeamat raportoidaan tilaajalle sähköisesti. Työmaapäiväkirjaan tulee merkitä - päivittäiset sää- ja lämpötilahavainnot (talvikautena vähintään kolme kertaa päivässä; aamulla, päivällä, illalla) o töiden aloitus- ja lopetusajat o tehdyt työt o toimineet työryhmät (koneet, autot, henkilöstö) - mahdolliset muut havainnot urakka-alueella - tilaajan reklamaatiot Työmaapäiväkirjoista tulee selvitä luotettavasti urakoitsijan työsuoritukset myös jälkeenpäin mahdollisten korvaustapausten käsittelyssä. Työmaapäiväkirjan allekirjoittavat urakoitsijan vastuullinen työnjohtaja ja tilaajan valvoja työmaakokouksissa. Työmaapäiväkirjoja tulee säilyttää kymmenen vuoden ajan. Tilaajalla on oikeus päästä urakka-alueella työkoneiden seurantajärjestelmien (GPS) tietoihin urakkasopimuksen mukaisiin töihin liittyen. 10.4 Raportointi Kaikki sopimuskauden aikana syntyneet raportit ja muu tarpeellinen laadunvarmistusmateriaali luovutetaan pyydettäessä tilaajalle. Urakoitsijan tulee tehdä jokaisesta merkittävästä laatupoikkeamasta poikkeamaraportti. Raportissa kuvaillaan tapahtunut laadunalitus ja toteutetut korjaustoimenpiteet. Poikkeamaraportit luovutetaan välittömästi tilaajalle ja raportit käsitellään neljännesvuosittain työmaakokouksessa. Urakoisija laatii vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen (Tampereen Infran vuosikertomus).

16(17) ALUEURAKKASOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKI 10.5 Tiedottaminen Urakoitsijan on tiedotettava viereisen alueurakan yhteyshenkilöä toimenpiteistä, jotka tapahtuvat urakka-alueiden rajalla. 11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, ratkaisee yhteinen esimies. 12. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 12.1 Työvoimamääräykset Urakoitsijan työnjohdon tulee olla hoito- ja kunnossapitotöihin perehtynyt. Vastuunalaisen työnjohtajan tulee olla vähintään rakennusmestarin tai hortonomin tutkinnon suorittanut tai vastaavat tiedot ja hyvän käytännön kokemuksen omaava henkilö. Urakoitsijalla tulee olla työsuoritusta varten riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Kaikilla urakoitsijan palveluksessa olevilla henkilöillä tulee olla henkilön ja työnantajan yksilöivä tunniste (kuvallinen henkilökortti). Tunnisteesta tulee lisäksi ilmetä henkilön veronumero. Lisäksi urakoitsijan on ylläpidettävä listaa työhön osallistuvista henkilöistä. Kaikkien katualueella työskentelevien henkilöiden tulee olla Tieturva 1 (vaihtoehtoisesti katuturva tai vastaava) kurssin suorittaneita. Työnjohdon tulee olla Tieturva 2 kurssin suorittaneita. Urakoitsijan tulee antaa työvoimastaan tilaajalle ilmoitus työmaakokouksittain. 12.2 Ilmoitukset aluehallintovirastoon Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa aluehallintovirastoon Tampereen kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkahinnat.

TAMPEREEN KAUPUNKI ALUEURAKKASOPIMUS 17(17) 13. URAKKASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUS Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Tampereella 22.12.2016 Tampereen Infra Petri Kantola vs. rakennuttamispäällikkö Milko Tietäväinen vs. toimitusjohtaja