Urakkaohjelma Kokonaisurakka Yyrönkosken kunnostaminen Liikennevirasto Urakkaohjelma, KU, tie-, silta- ja rataurakat, versio 21.1.2016 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.9.2016
Urakkaohjelma 2 (37) Sisältö 0 Yleistä 5 1 Yhteystiedot 5 1.1 Tilaaja 5 1.2 Rakennuttajakonsultti 5 1.3 Turvallisuuskoordinaattori 5 1.4 Suunnittelijat ja muut osapuolet 6 1.5 Alistetut sivu-urakoitsijat 6 1.6 Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 6 2 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 6 2.1 Pääsuoritusvelvollisuus 6 2.2 Sivuvelvollisuudet 6 2.2.1 Yleiset velvollisuudet 6 2.2.2 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja 6 2.2.3 Työssä tarvittavat alueet 7 2.2.4 Mittaukset ja laatu 8 2.2.5 Liikenne 8 2.2.6 Johto- ja laitesiirrot 8 2.2.7 Louhintatyöt 8 2.2.8 Kalataloudelliset kunnostustyöt 9 2.2.9 Jäidenpidätysrakenteiden rakennustyöt 9 2.2.10 Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat 9 2.2.11 Liittymäsopimukset 9 2.2.12 Takuuajan hoitotyöt 9 2.2.13 Tilaajan toimittamat materiaalit 9 2.2.14 Raportointi 9 2.2.15 Rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen liittyvät tehtävät 10 2.2.16 Purettavat materiaalit ja puuston poisto 10 2.3 Samanaikaisesti tehtävät työt 10 2.4 Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus 10 2.5 Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt 11 2.6 Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia 11 3 Urakoitsijan vastuu 12 3.1 Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista 12 3.2 Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista 12 3.3 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä 12 3.4 Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista 12 3.5 Vastuu työvirheistä 12 3.6 Vahingot ja korvaukset 13 4 Urakoitsijan oikeudet 13 5 Tilaajan velvollisuudet 13 5.1 Maksuvelvollisuus 13 5.2 Myötävaikutusvelvollisuus 14 5.2.1 Velvollisuus toimittaa suunnitelmat 14 5.2.2 Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat 14
Urakkaohjelma 3 (37) 5.2.3 Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet 14 5.2.4 Talvihoitotyöt 14 6 Tilaajan vastuu 15 6.1 Yleiset periaatteet 15 6.2 Tilaajaa sitovat määrätiedot 15 6.2.1 Urakan kokonaishintainen osa 15 6.2.2 Urakan yksikköhintaiset osat 15 6.2.3 Urakan yksikköhintaisen osan määrämittausohjeen poikkeukset ja täsmennykset 16 7 Tilaajan oikeudet 16 8 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 16 8.1 Työmaa-alue 16 8.1.1 Yleistä 16 8.1.2 Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) 17 8.1.3 Työmaa-alueen suojaaminen 17 8.1.4 Vartiointi 17 8.1.5 Työmaan siisteys 17 8.1.6 Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 18 8.1.7 Tilaajan ja valvojan tilat 18 8.1.8 Sähkö- ja vesiliittymät 18 8.1.9 Lämmitys, kuivatus ja valaistus 18 8.1.10 Puhelin ja tietoliikenneyhteydet 18 8.2 Työajat 18 8.2.1 Yleistä 18 8.2.2 Työskentelyajat 19 8.2.3 Pakkasrajat 19 8.3 Tieliikenne 19 8.3.1 Yleiset vaatimukset 19 8.3.2 Työmaaliikenne 20 8.4 Turvallisuus 20 8.4.1 Yleistä 20 8.4.2 Päätoteuttaja 21 8.4.3 Turvallisuussuunnitelmat 21 8.4.4 Turvallisuustilanteen seuranta 22 8.4.5 Turvavarusteet 22 8.4.6 Turvallisuuskoordinaattori 22 8.5 Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym. 22 9 Ympäristö 23 9.1 Yleistä 23 9.2 Ympäristöasiat toiminta- ja laatujärjestelmässä ja -suunnitelmissa 24 9.3 Ympäristöraportointi 25 9.4 Urakkakohtaisia määräyksiä 25 10 Laatu 25 10.1 Yleistä 25 10.2 Pätevyysvaatimukset 25
Urakkaohjelma 4 (37) 10.3 Tilaajan laadunvalvonta 26 10.3.1 Tilaajan valvojat 26 10.3.2 Tilaajan asiantuntijat 27 10.3.3 Valvonnan työajat 27 10.4 Urakkakohtainen laatusuunnitelma 28 10.5 Tekniset työsuunnitelmat 28 10.6 Kelpoisuuden osoittaminen ja laaturaportointi 29 10.6.1 Yleistä 29 10.6.2 Kelpoisuusaineisto 30 10.6.3 Poikkeamaraportointi 30 10.6.4 Laaturaportointi 30 10.6.5 Toteutumatiedot 30 10.6.6 Itselleluovutus 31 10.7 Rakennustuotteiden CE-merkintä 31 11 Urakoitsijan tekemät suunnitelmat 31 11.1 Pysyvien rakenteiden suunnitelmat 31 11.2 Vaihtoehtoiset suunnitelmat 31 11.3 Rinnakkaiset suunnitelmat 31 12 Erityiset urakkaa koskevat määräykset 32 12.1 Työvoima 32 12.1.1 Yleistä 32 12.1.2 Työnjohto 32 12.1.3 Ulkomaista työvoimaa koskevat erityisvelvoitteet 33 12.1.4 Terveydentilavaatimus 33 12.1.5 Aliurakoitsijat 33 12.1.6 Henkilötunniste 34 12.1.7 Kulkuluvat / työmaalla työskentelyn perusteet 34 12.2 Valvonta 34 12.3 Yhteydenpito ulkopuolisiin 35 12.4 Asiakaspalautteen kirjaaminen 35 13 Sopijapuolten kesken yhteisesti pidettävät toimitukset 35 13.1 Yleistä 35 13.2 Sopimuskatselmus 35 13.3 Työmaapäiväkirja 36 13.4 Työmaakokoukset 36 13.5 Vastaanottotarkastus 36 Urakkaohjelman liitteet 37
Urakkaohjelma 5 (37) 0 Yleistä Tämän urakkaohjelman rakenne on seuraava: a) Urakkaohjelman yleinen osa on kirjoitettu Arial 11 pt -fontilla b) Urakkakohtainen osa on kirjoitettu kursivoidulla ja lihavoidulla Arial 11 pt -fontilla ja on pätevyysjärjestyksessä yleisen osan edellä. 1 Yhteystiedot 1.1 Tilaaja 1.2 Rakennuttajakonsultti 1.3 Turvallisuuskoordinaattori Tilaaja on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tilaajan edustaja on: Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen puh. 0400-854 012 juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi Rakennuttajakonsulttina, joka vastaa myös urakan valvonnasta, toimii: Sweco PM Oy Pasi Orava Veistämönaukio 1-3 A 20100 Turku puh. 040-836 5982 pasi.orava@sweco.fi Kalataloudellisen kunnostuksen valvoja ilmoitetaan myöhemmin. Urakan turvallisuuskoordinaattorina toimii: Projektipäällikkö Pasi Orava puh. 040-836 5982 pasi.orava@sweco.fi
Urakkaohjelma 6 (37) 1.4 Suunnittelijat ja muut osapuolet 1.5 Alistetut sivu-urakoitsijat Suunnitteluttajana toimii: EcoRiver Oy Santaholmantie 2 90830 Haukipudas puh. 040-552 2842 ecoriver@ecoriver.fi Jäidenpidätysrakenteet: Lauri Eskelinen email: ecoriver@ecoriver.fi Kalataloudellinen kunnostus: Timo Pohjamo puh. 040-552 2842 Urakassa ei ole alistettuja sivu-urakoitsijoita. 1.6 Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat 2 Urakoitsijan suoritusvelvollisuus 2.1 Pääsuoritusvelvollisuus 2.2 Sivuvelvollisuudet 2.2.1 Yleiset velvollisuudet Urakassa ei ole muita urakoitsijoita/tilaajan hankintoja. Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus on YSE:n 1 :n mukainen. YSE:n 2 1. momentin ja 3 2. momentin tarkennuksena ja lisäksi on urakoitsijalla seuraavat sivuvelvollisuudet: Tarkennuksena YSE:n 2 1. momenttiin on työssä noudatettava vähintään niitä palkka-, työaika-, ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan noudatettavana samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija suorituttaa työntekijöillään. Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu työaikataulun, työsuunnitelman sekä turvallisuuteen liittyvien suunnitelmien lisäksi muiden niihin verrattavien suunnitelmien (tieliikenteen liikenteenjärjestelysuunnitelmat yms.) toimittaminen tilaajalle ja päivitys (ajantasallapito). 2.2.2 Työmaan johtovelvollisuudet ja päätoteuttaja Urakoitsija vastaa YSE 4 :ssä mainittuna pääurakoitsijana työmaan johtovelvollisuuksista ja päätoteuttajan tehtävistä sekä vastaa YSE 3 :ssä esitetyistä työmaapalveluista tilaajaan nähden.
Urakkaohjelma 7 (37) 2.2.3 Työssä tarvittavat alueet Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu hankkia kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet, joiden hankkiminen kohdan 5.2.3 (velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet) mukaan ei kuulu tilaajalle. Näistä alueista urakoitsija on velvollinen tekemään erillisen kirjallisen sopimuksen alueen omistajan kanssa ja on velvollinen esittämään sopimukset tilaajalle ennen töiden aloittamista ko. alueilla. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Urakoitsijan hankittavaksi jäävien alueiden sijaintipaikka on valittava ja alueita on käytettävä siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei estetä tai tarpeettomasti häiritä. Aluejärjestelyjen on oltava sellaisia, että ne eivät tarpeettomasti häiritse ympäristöä. Urakan töissä joudutaan käyttämään yksityistietä (Pappilantie). Urakoitsijan on yksityisen tien käyttöä varten hankittava ko. tienpitäjän suostumus (yhteys tiehoitokunnan puheenjohtajaan) ja tien käytöstä on tehtävä kirjallinen sopimus tienpitäjän kanssa. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Lisäksi yksityistie on katselmoitava yhdessä hankkeen eri osapuolien kanssa ja todettava yksityistien nykyinen kunto (mm. valokuvin) ennen töiden alkua ja töiden päätyttyä. Urakoitsijalla on velvollisuus saattaa yksityistie alkuperäiseen kuntoon. Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta ja turvallisuudesta. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei muuta ole määrätty. Kulkureittejä suunniteltaessa ja materiaalien varastoinnissa on otettava huomioon myllykanavan jäännökset ja myllyn pihapiiri niin, että se pysyy ennallaan. Urakoitsijan tulee olla yhteydessä maanomistajiin ennen töihin ryhtymistä ja sopia mahdollisista erityisjärjestelyistä. Mahdollisia maanomistajasopimuksissa olevia erityisehtoja tulee noudattaa. Urakoitsijan tulee hyväksyttää työnlaatu maanomistajilla töiden suorittamisen jälkeen. Hyväksymisestä tulee laatia kirjallinen sopimus, jonka maanomistaja ja urakoitsija allekirjoittavat.
Urakkaohjelma 8 (37) 2.2.4 Mittaukset ja laatu Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: a) kaikkien urakassa tarvittavien mittausten ja tarkemittausten suorittaminen sekä mittausten runkopisteverkon täydentäminen urakan mittausten vaatimassa laajuudessa b)
Urakkaohjelma 9 (37) 2.2.8 Kalataloudelliset kunnostustyöt Kalataloudelliset kunnostustyöt tehdään valvojan ohjaamana ja valvonnan alaisena. Urakoitsijan on huomioitava tämän tyyppisen työn hitaus urakkatarjouksessaan. 2.2.9 Jäidenpidätysrakenteiden rakennustyöt Jäidenpidätysrakenteiden rakennustyöt tehdään kuivatyönä ja siihen liittyvät betonointityöt (betonikouru) elementtivaluna. Lisäksi ks. kohta 2.2.10 e). 2.2.10 Tuenta-, telinesuunnitelmat ja kaivutyösuunnitelmat 2.2.11 Liittymäsopimukset 2.2.12 Takuuajan hoitotyöt 2.2.13 Tilaajan toimittamat materiaalit 2.2.14 Raportointi Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu: a) maantien, kadun, yksityistien tai muun rakenteen läheisyyteen tehtävästä kaivannosta ja niiden tuennasta on laadittava kirjallinen suunnitelma, joka on toimitettava tiedoksi tilaajalle kaksi (2) viikkoa ennen töiden aloitusta b) työ-, suoja- ja muista telineistä on laadittava määräysten mukaiset rakenne- ja käyttösuunnitelmat c) työnaikaisten tuentojen ja tukiseinien suunnitelmien laatiminen geoteknisellä asiantuntijalla d) tukitelineiden ja muottien suunnitelmien osalta tulee toimia Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohjeen LO30/2014 kohdan 7 mukaisesti e) jäidenpidätysrakenteiden rakennustöihin liittyvät työnaikaiset patorakennesuunnitelmat toimittaa tilaaja. Liittymäsopimuksiin liittyviä tehtäviä ei kuulu urakoitsijalle tässä urakassa. Urakoitsijan velvollisuuksiin ei kuulu takuuajan hoitotöitä. Tilaaja ei toimita mitään materiaaleja tässä urakassa. Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, määräennusteita, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tarvittavat tiedot tilaajan rekistereitä varten (esim. johtokartta).
Urakkaohjelma 10 (37) Urakoitsijan velvollisuuteen kuuluu toimittaa turvallisuuspoikkeamatiedot, turvallisuustason mittaustiedot ja työtuntitiedot Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti. 2.2.15 Rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen liittyvät tehtävät Tilaaja perustaa urakkasopimuksen työmaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n tuottaman Veronumero.fi sisältämään Työmaarekisteri-palveluun sekä tiedottaa työmaa-avaimen urakoitsijalle. Tilaaja ilmoittaa urakoitsijalle urakkasopimuksen työmaalla työskentelevät tilaajan työntekijät sekä huolehtii, että tilaajan työntekijöillä on veronumeron sisältävä kuvallinen tunniste ja että heidät on merkitty Verohallinnon veronumerorekisteriin. Tilaaja ilmoittaa viipymättä työntekijöitään koskevien tietojen muutoksista urakoitsijalle Urakoitsijalle kuuluvat seuraavat velvollisuudet: a) Mikäli urakoitsija käyttää Veronumero.fi -palvelua omien velvoitteidensa täyttämiseen, tilaaja luovuttaa palvelussa työmaan urakoitsijan hallintaan perustamisen jälkeen b) työmaalle ilmoittautuminen Ilmoita -palvelun avulla c) työmaa-avaimen käyttäminen urakkalaskujen viitetiedoissa tilaajan ostolaskujen vastaanottamista koskevien ohjeiden mukaisesti d) rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2009) 2 1. kohdassa tarkoitetulla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden tietojen kerääminen sekä raportointi kuukausittain Verohallinnolle. e) luettelon pitäminen yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä työturvallisuuslain (738/2002) 52 b :ssä säädetyn mukaisesti. 2.2.16 Purettavat materiaalit ja puuston poisto 2.3 Samanaikaisesti tehtävät työt Urakoitsijan velvollisuuksiin kuuluu tarpeettoman sopimusalueelta irrotettavan maa- ja kiviaineksen ml. pienpuusto, hakkujäte ja kannot sekä purettavien varusteiden ja laitteiden sekä rakennusten ja rakenteiden poiskuljettaminen, käsittely vastaanottopaikalla sekä edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuvien kaatopaikkamaksujen ja jäteverojen maksaminen. Em. sopimusalueelta tarpeettomana irrotettavat materiaalit siirtyvät urakoitsijan omistukseen ottaen kuitenkin huomioon kohdan 4 (urakoitsijan oikeudet) määräykset. Ei samanaikaisesti tehtäviä töitä. 2.4 Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Rakennuskohteessa yhtä aikaa toimivien urakoitsijoiden keskinäisiin työmaajärjestelyihin tms. liittyvistä asioista ovat urakoitsijat velvollisia sopimaan keskenään päätoteuttajan johdolla erillisissä neuvottelutilaisuuksissa.
Urakkaohjelma 11 (37) Urakoitsijan velvollisuutena on huolehtia päätoteuttajan roolissa työmaa-alueella töiden turvallisuussuunnittelusta, -johtamisesta ja yhteensovituksesta ottaen huomioon tilaajan antamat turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet. 2.5 Suoritusvelvollisuuteen kuulumattomat työt Urakkaan kuulumattomia töitä tai hankintoja ei ole. 2.6 Velvollisuus hakea lupia ja jättää viranomaisilmoituksia Urakoitsija on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi tarvittavat luvat, lukuun ottamatta tilaajan vastuulle kohdassa 5.2.2 (velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat) kuuluvia lupia, tekemään tarvittavat ilmoitukset viranomaisille sekä järjestämään tarvittavat toimitukset. Urakoitsijan on toimitettava jäljennökset luvista tilaajalle ennen toimenpiteiden aloittamista. Mm. seuraavat luvat, ilmoitukset ja toimitukset saattavat tulla kyseeseen: a) ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat tai -ilmoitukset b) terveydensuojeluasetuksen mukaiset ilmoitukset c) maa-aineslain mukaiset otto- ja läjitysluvat, ellei niitä ole määritelty rakennussuunnitelmassa d) johtojen ja kaapeleiden sijoituslupien valmistelu e) turvallisuuslainsäädännön vaatimat luvat f) pelastuslainsäädännön vaatimat luvat g) johto- ja laitesiirrot Urakoitsija vastaa kaikista em. lupiin, toimenpiteisiin ja toimituksiin liittyvistä lupa-, tarkastus-, valvonta- ja muista maksuista lukuun ottamatta johtojen ja kaapeleiden siirroista johtuvia kustannuksia (ks. kohta 2.2.6 Johto- ja laitesiirrot) h) työ- ja liikenneturvallisuuden järjestämisessä edellytetyt luvat ja ilmoitukset (Liikenneviraston ohjeet) i) verottajalle tehtävät ilmoitukset j) louhintatöihin ja räjähdysaineiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvät luvat ja ilmoitukset. k) urakoitsija hankkii yö- ja meluavan työn luvat sekä muut mahdolliset työn vaatimat luvat, sekä hoitaa tiedottamisen viranomaisille ja ympäristön asukkaille. Meluavan työn ilmoituksesta koituvat toimenpiteet ja kustannukset kuuluvat urakoitsijoille l) urakoitsijan on itse hankittava kaikki työmenetelmiensä, työmaaalueen käytön tai kalustonsa edellyttämät luvat. Lupiin, ilmoituksiin ja päätöksiin liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkaan.
Urakkaohjelma 12 (37) 3 Urakoitsijan vastuu Urakoitsijan vastuu on yleisten periaatteiden osalta YSE 24-33 :ien mukainen ottaen kuitenkin tarkennuksena huomioon, mitä jäljempänä tässä kohdassa on mainittu. 3.1 Vastuu asiakirjojen tarkastuksesta ja rakennusalueelta hankituista tiedoista Urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista tarkastanut tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät piirustukset, laatu- ja turvallisuusvaatimukset, riskianalyysit ja työselostukset sekä määrä- ja osaluettelot. Lisäksi urakoitsija vastaa siitä, että on ennen tarjouksen antamista sekä urakka-aikana hankkinut kaikki rakennusalueelta sellaiset tiedot ja tutkinut kaikki sellaiset seikat, joilla on merkitystä hänen vastuidensa, velvollisuuksiensa ja oikeuksiensa kannalta. Työnaikaisten katselmusten osalta menetellään YSE 16 :n mukaisesti. 3.2 Vastuu työmenetelmistä ja työnaikaisista suunnitelmista Urakoitsijan edellytetään asiantuntijana valitsevan käytettävät työmenetelmät, tarvittavat materiaalit, laitteet, koneet yms. tilaajan luovuttamien ja itse hankkimiensa tietojen perusteella. Urakoitsija vastaa työmenetelmiensä aiheuttamista lisäkustannuksista ja niihin liittyvistä suunnitelmista. 3.3 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 3.4 Vastuu rakennusaikana syntyvistä vioista 3.5 Vastuu työvirheistä Urakoitsija vastaa normaaliksi katsottavasta pohjamaan kokoonpuristumisesta sekä pengertäytteessä ja päällysrakenteessa tapahtuvasta jälkitiivistymisestä ja niiden seurauksista. Urakoitsija vastaa mm. luiskien ja keilojen syöpymisestä sekä ojien, kaivojen, rumpujen, viemärien ja salaojien liettymisestä aiheutuvista korjauksista sekä kaivantojen luiskien vakavuudesta pehmeän perusmaan poiston yhteydessä. Urakoitsija ei kuitenkaan ole vastuussa louhintatöiden seurauksena aiheutuneesta mahdollisesta pohjavedenpinnan alenemisesta ja siitä aiheutuvista vahingoista, mikäli urakka-asiakirjoja ja tilaajan määräyksiä louhinnan suhteen on noudatettu. Urakoitsija vastaa tekemiensä työvirheiden sekä laatimiensa suunnitelmien virheellisyyden aiheuttamista korjauksista ja lisäkustannuksista.
Urakkaohjelma 13 (37) 3.6 Vahingot ja korvaukset 4 Urakoitsijan oikeudet 5 Tilaajan velvollisuudet 5.1 Maksuvelvollisuus Urakoitsija vastaa aiheuttamiensa onnettomuuksien ja muiden turvallisuuspoikkeamien aiheuttamista kustannuksista. Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli tilaaja joutuu korvaamaan kolmansille osapuolille sellaisia vahinkoja, jotka tämän sopimuksen tai sen liitteiden mukaan kuuluvat urakoitsijan vastuulle, on urakoitsija velvollinen korvaamaan tilaajalle tällaisen vahingon täysimääräisenä tilaajan käsittelykuluineen. Tilaaja ei tee ratkaisua vahingon korvaamisesta ilman urakoitsijan kuulemista. Urakoitsijalla on oikeus toimia urakka-alueella näiden urakkaohjelman ehtojen mukaan rajatuin oikeuksin. Urakoitsijalla on tehtävien mukainen oikeus ohjata liikennettä sopimuksen kohteena olevilla tieosuuksilla tilaajalla hyväksytetyn tai tienpitäjän tarkastamanliikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Liikenteenohjaussuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijalla on oikeus ja velvollisuus käyttää maantielain perusteella käyttöön saadut parhaat leikkaus- ja purkumassat ensisijaisesti sopimukseen liittyvissä töissä ja niihin rakenteisiin, mihin ne parhaiten soveltuvat. Kelpoisuus on osoitettava rakeisuuskäyrin. Mikäli kaikkia ko. massoja ei kuitenkaan pystytä tässä työssä hyödyntämään, urakoitsijalla on oikeus käydä ylijäämämassoilla myös kauppaa kolmansien tahojen kanssa sen jälkeen, kun niiden määrästä ja laadusta on annettu selvitys tilaajalle, ja tilaaja on hyväksynyt selvityksen. Urakoitsija ei missään tilanteessa saa vaihtaa urakka-alueella olevia massoja ulkopuolelta tuotuihin huonompilaatuisiin massoihin. Urakoitsijan on urakan aikana ajoitettava työnsä siten, että rakenteisiin kelvolliset massat voidaan käyttää tilaajan kannalta mahdollisimman taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sää- ja pohjavesiolosuhteista riippumatta. Tilaajan maksuvelvollisuus on urakkasopimuksen ja YSE 39-42 :n mukainen.
Urakkaohjelma 14 (37) 5.2 Myötävaikutusvelvollisuus 5.2.1 Velvollisuus toimittaa suunnitelmat Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus on YSE 8 :stä poiketen kohtien 5.2.1-5.2.4 mukainen. Tilaaja on luovuttanut rakennussuunnitelma- ja muun lähtötietoaineiston sähköisenä / yhtenä kappaleena tarjouspyyntöasiakirjojen yhteydessä. 5.2.2 Velvollisuus hankkia tarvittavat päätökset ja luvat Tilaajan näihin velvollisuuksiin kuuluu: a) urakkasopimuksen toteuttamiseksi tarvittavien kolmansien osapuolten omistamien johtojen ja laitteiden sijoituslupapäätösten tai muiden vastaavien väylänpitoon liittyvien päätösten (lupien/sopimusten) antaminen b) pohjavesisuojausten hyväksyttäminen ELY:n ympäristövastuualueella c) ympäristölupaviraston lupapäätösten hakeminen 5.2.3 Velvollisuus luovuttaa urakan suorittamisen edellyttämät alueet 5.2.4 Talvihoitotyöt Tilaaja luovuttaa mm. seuraavat alueet korvauksetta urakoitsijan hallintaan koko sopimuskauden ajaksi samoin rajoituksin ja oikeuksin kuin mitä tilaajalla on. a) rakennussuunnitelman mukaisen urakka-alueen b) rakennussuunnitelman perusteella syntyneet väliaikaiset käyttöoikeudet läjitys- ja maa-ainesten ottoalueiden sekä yksityisteiden osalta Tilaaja luovuttaa urakka-alueen työn edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Läjitysalueet: Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Täyttöön kelpaamattomien maiden läjitysalueen hankinta kuluu urakoitsijalle. Varamaanottopaikat: Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa. Tilaaja huolehtii (teettää talvihoidon alueurakoitsijalla) urakkasopimuksen kohteena olevan yleisen maantiealueen talvihoitotöistä (mahdollisesti Mt 2403 ja Pappilantien risteys).
Urakkaohjelma 15 (37) 6 Tilaajan vastuu 6.1 Yleiset periaatteet 6.2 Tilaajaa sitovat määrätiedot 6.2.1 Urakan kokonaishintainen osa 6.2.2 Urakan yksikköhintaiset osat Tilaajan vastuu on YSE:n 24-25 ja 34-35 :ien mukainen jäljempänä mainituin täsmennyksin. Tilaaja vastaa rakennussuunnitelma-asiakirjoissa esitetystä lähtöaineistosta, ellei sopimusasiakirjoissa toisin ilmoiteta. Lisäksi tilaaja vastaa kohdassa 5.2.1 (Velvollisuus toimittaa suunnitelmat) vastuulleen ottamista valmistelutehtävistä ja päätöksistä. Kaikki työmäärät mitataan suunnitelmista teoreettisina. Tarjouspyynnössä ilmoitetut yksikköjen määrät (määräluettelot) eivät ole tilaajaa sitova. Tarjouspyyntöasiakirjoissa olevien määrätietojen virheellisyydet urakoitsijan tulee osoittaa kohdan 3 (urakoitsijan vastuu) sekä YSE 16 :ssä sanotun mukaisesti. Lisäksi urakoitsijan tulee sisällyttää seuraavat työvaiheet kokonaishintaansa, vaikkei niitä ole erikseen työselostuksissa ja määräluetteloissa ole ilmoitettu: - kaikkien työvaiheiden ja materiaalien vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tehdään vähintään yleisissä asiakirjoissa (InfraRYL) esitetyssä laajuudessa - työpatojen sekä kaivantojen tuennasta ja kuivatuksesta (mm. pumppaus) aiheutuvat kustannukset kuuluvat urakoitsijalle - urakoitsija järjestää kustannuksellaan kaikki työnaikaisiin liikennejärjestelyihin tarvittavat toimenpiteet, materiaalit ja tarvikkeet sekä suojaus- ja varoituslaitteet. Luetteloista mahdollisesti puuttuvat työt ja materiaalit kuuluvat myös urakkaan, jos muista asiakirjoista ilmenee tällaisia töitä tai jotka sisältyvät rakennustyökokonaisuuden valmiiksi saattamiseen. Tilaaja ei myöskään vastaa rakennussuunnitelmissa mahdollisesti olevista töiden kustannusarviotiedoista, vaan kustannusarviot ovat informatiivista tietoa. Urakan yksikköhintaiset osat on ilmoitettu urakkasopimuksen kohdassa 3.1 ja yksikköhintaisten töiden määrä- ja yksikköhintaluettelossa.
Urakkaohjelma 16 (37) Yksikköhintaisten osien urakkahinta perustuu määräluettelon mukaisiin työmääriin ja tarjouksessa annettuihin yksikköhintoihin, määrämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Määrämuutoksissa yksikköhintaa ei muuteta YSE 45 :ssä esitetyllä tavalla. 6.2.3 Urakan yksikköhintaisen osan määrämittausohjeen poikkeukset ja täsmennykset 7 Tilaajan oikeudet 8 Järjestys- ja turvallisuusmääräykset 8.1 Työmaa-alue 8.1.1 Yleistä Urakassa noudatetaan Infra 2015, Rakennusosa- ja hankenimikkeistön määrämittausohjetta. Poikkeuksia tai täsmennyksiä ei ole. YSE 46 :stä poiketen tilaajalla on oikeus esittää toteutettavaksi lisätöitä ja urakoitsijalla on velvollisuus toteuttaa tilaajan esittämät lisätyöt, elleivät ne muuta urakoitsijan suorittamaa rakennustyötä olennaisesti toisen luonteiseksi. Ennen lisätöiden tekemiseen ryhtymistä niiden hinnasta, suoritusajasta ja vaikutuksesta urakka-aikaan on sovittava kirjallisesti. Myös urakoitsijalla on oikeus esittää lisätöitä tehtäviksi. Tilaajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä niitä tehtäviksi. Lisäksi oikeuksiin toimia sopimusalueella kuuluu: a) tehdä tai teettää väylänpidollisesti tarpeellisia tutkimus- tai rakentamistoimenpiteitä urakoitsijan hallinnassa olevalla urakka-alueella. Tällaisista toimenpiteistä tilaaja ilmoittaa hyvissä ajoin ennen toimenpiteen aloittamista. Toimenpiteen mahdollinen vaikutus sopimuksen sisältöön käsitellään muutos-/lisätöiden sopimisen periaatteen mukaisesti b) teettää talvihoitotyöt sopimusalueen maanteiden osalta toisella urakoitsijalla c) urakoitsijan laiminlyömän tehtävän suorittaminen tai teettäminen urakoitsijan kustannuksella tapauksissa, joissa urakoitsija ei korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kehotuksessa mainitun kohtuullisen ajan kuluessa d) pyytää lisätöistä tarjouksia myös muilta urakoitsijoilta ja tarvittaessa teettää lisätyöt muilla urakoitsijoilla e) tehdä tai teettää urakan työsuorituksiin liittyviä pistokokeita ja laadunvarmistusmittauksia tai rinnakkaiskokeita ulkopuolisella konsultilla. Rinnakkaiskokeissa ja laadunvarmistusmittauksissa urakoitsijan edustajalle varataan mahdollisuus olla läsnä. Pistokoetarkastuksia voidaan tehdä urakoitsijan läsnäolosta riippumatta. Tilaaja ei hanki tukikohta- tai varasto-alueita.
Urakkaohjelma 17 (37) 8.1.2 Rakennustyömaa-alueenkäytön suunnitelma (työmaasuunnitelma) 8.1.3 Työmaa-alueen suojaaminen 8.1.4 Vartiointi 8.1.5 Työmaan siisteys Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. (Työmaasuunnitelma, VNa 205/2009) Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon tie-, yksityistie ja kevyen liikenteen järjestelyt. Työmaasuunnitelman laadinta tulee perustua riskienhallintasuunnitelmaan ja työmaasuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon Liikenneviraston turvallisuussuunnittelua koskevat turvallisuusohjeet. Työmaasuunnitelman laadinnassa noudatetaan tilaajan turvallisuusohjetta "Turvallisuussuunnitelmien laadinta". Urakoitsijan tulee valvoa, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Urakoitsijan on huolehdittava aitaamalla, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaa-alueelle. Urakoitsijan on erityisesti huolehdittava työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien, koulujen, päiväkotien, palvelu- ja liikerakennusten, rautatieasemien ja matkakeskusten läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on suojattava työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat aidalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Kaivantojen ja korkeiden leikkausten reunat on suojattava riittävän raskaalla sulkuaidalla. Tilaaja ei järjestä vartiointia. Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon ja lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen.
Urakkaohjelma 18 (37) 8.1.6 Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat 8.1.7 Tilaajan ja valvojan tilat 8.1.8 Sähkö- ja vesiliittymät 8.1.9 Lämmitys, kuivatus ja valaistus 8.1.10 Puhelin ja tietoliikenneyhteydet 8.2 Työajat 8.2.1 Yleistä Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on asianmukaisesti ja viivytyksettä kuljetettava pois työmaa-alueelta. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää tuhotyöhön tai muuhun ilkivaltaan. Tilaaja ei järjestä toimisto-, sosiaali- eikä varastotiloja, ellei toisin ilmoiteta. Urakoitsijan tulee järjestää rakennuttajaorganisaatiolle urakan ajaksi seuraavat tilat: - neuvotteluhuoneen (vähintään 10 henkilölle) käyttöoikeus - sosiaalitilojen käyttöoikeus. Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden. Urakoitsija vastaa työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen järjestämisestä kustannuksellaan. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen (myös tie- ja yksityistievalaistus työmaan osalta). Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Urakoitsija varmistaa, että työmaalla olevilla tieliikenteen liikenteenohjaajilla ja turvamiehillä on asianmukaiset viestiyhteydet. Urakoitsijan on työssään työajan suhteen noudatettava työturvallisuuslainsäädännön säännöksiä ja lupaehdoissa esitettyjä määräyksiä sekä järjestyslain määräyksiä. Erityisesti liikennettä häiritsevät työajankohdat on sopeutettava
Urakkaohjelma 19 (37) 8.2.2 Työskentelyajat 8.2.3 Pakkasrajat 8.3 Tieliikenne 8.3.1 Yleiset vaatimukset liikenteen vaatimusten mukaisiksi niin että liikenteelle ei aiheuta kohtuutonta haittaa tai sitä ei vaaranneta. Tilaaja ei rajoita vuorokautista työaikaa. Ympäristöviranomaiset voivat rajoittaa työaikaa esim. meluavien ja tärinää aiheuttavien töiden osalta. Tilaaja ei vastaa rajoitusten vaikutuksista urakan toteutukseen. Urakkaa koskevat työskentelyajan rajoitukset voivat esimerkiksi koskea: - meluavaa työtä - pölyävää työtä - tärinää aiheuttavaa työtä - liikennettä haittaava työtä - liikenteelle vaaraa aiheuttavaa työtä (matalalla paistava vasta-aurinko) - vaarallisten aineiden kuljetukset - erikoiskuljetukset. Työn tai muun liikenteen niin edellyttäessä työt on tehtävä tarvittaessa viikonloppu- ja yötyönä suunnitellussa työraossa. Tämä ei anna oikeutta urakoitsijalle lisäkorvauksiin. Urakassa ei ole pakkasrajoja. Kaikki yleisen liikenteen liikennealueet on pidettävä liikennöitävässä ja turvallisesti ajettavassa kunnossa (laadultaan sellaisina, ettei päällyste ole vaurioitunut, pinta on tasainen ja puhdistus on työmaan aikana jatkuvaa) eikä niitä saa ilman asianomaisen tienpitäjän lupaa sulkea. Urakoitsijan on järjestettävä rakennustöiden vuoksi tieyhteyden menettäneille kiinteistöille tilapäiset kulkuyhteydet. Työt on suoritettava yleistä liikennettä tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vahinkoa tai vaaraa aiheuttamatta. Yleisen liikenteen järjestelyissä noudatetaan Liikenne tietyömaalla julkaisusarjan ohjeita. Mikäli eo. asiakirjoissa on keskenään ristiriitaisia ohjeita, menee myöhemmin ilmestynyt julkaisu pätevyysjärjestyksessä aikaisemmin julkaistun edelle.
Urakkaohjelma 20 (37) 8.3.2 Työmaaliikenne 8.4 Turvallisuus 8.4.1 Yleistä Urakoitsijan on tarkastettava liikennejärjestelyt päivittäin töiden alkaessa ja päättyessä. Urakoitsijan on järjestettävä liikennejärjestelyille Tieturva 2-pätevyyden omaava päivystäjä, joka on tavoitettavissa työajan ulkopuolella myös viikonloppuisin. Urakoitsijalle kuuluu tarvitsemiensa työmaayhteyksien rakentaminen, kunnossapito ja purkaminen. Urakkakohteessa ja urakkakohteeseen liittyvillä yksityis- ja työmaateillä tapahtuvasta työmaaliikenteestä on urakoitsijan sovittava asianomaisten tienpitäjien kanssa. Urakoitsija suunnittelee työnaikaiset kulku- ja suojausjärjestelyt työkohteella ja esittää suunnitelman tilaajan hyväksyttäväksi. Suunnitelmassa esitetään mm. putoamisriskien aiheuttamat suojaustarpeet. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei työmaalta kulkeudu ajoneuvojen mukana likaa yleisille tielle ja katuverkolle. Kuormien mahdollinen pölyäminen tulee estää esim. kuorman kastelulla tai peittämisellä. Urakassa käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava uusia tai kunnoltaan uutta vastaavia. Urakoitsijan on pestävä liikenteenohjauslaitteet säännöllisesti siten, että niiden havaittavuus ei heikkene. Urakoitsija vastaa urakkaan kuuluvien työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyvien tilapäisten laitteiden kunnossapidosta. Urakoitsijan tulee toimia työssään turvallisesti sekä käyttää ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia työmenetelmiä sekä käyttötarkoitukseen sopivia koneita ja laitteita. Nämä työsuojelun toteuttamisperiaatteet ja vastuut kuvataan urakoitsijan laatusuunnitelmassa. Urakassa noudatetaan turvallisuusasioissa yleisiä turvallisuusmääräyksiä ja tilaajan turvallisuusvaatimuksia. Tilaajan rakennuttamisorganisaatio noudattaa työmailla ja työkohteissa työturvallisuuslainsäädännön vaatimuksia ja Liikenneviraston turvallisuuskäytäntöjä. Rakennuttajaorganisaatioon kuuluvat Liikennevirasto ja yritykset vastaavat itse urakassa toimivien henkilöidensä perehdyttämisestä, pätevyyksistä, suojaintarpeen arvioinnista ja suojaimien käytössä. Samoin työn johtaminen ja valvonta tapahtuvat näiden toimijoiden oman organisaation toimesta. Mikäli urakoitsija haluaa päätoteuttajan roolissa toteuttaa työturvallisuusmääräyksiä tai tilaajan turvallisuusvaatimuksia tiukempia turvallisuusvaatimuksia, on niiden käytöstä sovittava etukäteen tilaajan kanssa. Lähtökohtana tällöin on, että päätoteuttaja oman organisaationsa osalta voi toteuttaa tarpeelliseksi
Urakkaohjelma 21 (37) katsomiaan tiukempia turvallisuusvaatimuksia mm. suojainten käytön, perehdyttämisen tai puhalluttamisen osalta. Päätoteuttajan omat turvallisuusvaatimukset eivät koske ilman erillistä sopimista rakennuttajan valvontaorganisaation henkilökuntaa tai niitä urakoitsijoita, jotka toimivat suoraan Liikenneviraston tilaamana urakka-alueella. Työmaakokouksissa sovitaan tarvittaessa näiden turvallisuuskäytäntöjen noudattamisesta laajemmin kuin päätoteuttajan oman henkilökunnan tai alihankkijoiden osalta. Päätoteuttajalla ei ole oikeutta kieltää tai rajoittaa tilaajan rakennuttamisorganisaation henkilöiden toimintaa ja liikkumista työmaalla tai työkohteissa. Päätoteuttajan on kuitenkin tiedotettava muita osapuolia työmaan vaarakohteista ja merkittävä sekä tarvittaessa luotettavasti erotettava vaarakohteet muusta työmaasta. Lähtökohtana työmaan turvallisuuden varmistamisen osalta on, että työmaa on aina siinä kunnossa, että normaali liikkuminen työmaalla on turvallista. Telineet, kulku- ja työmaatiet on pidettävä kunnossa ja turvallisena, mikäli tämä ei ole mahdollista, on kulku estettävä vaaralliselle alueelle. 8.4.2 Päätoteuttaja 8.4.3 Turvallisuussuunnitelmat Urakoitsija toimii urakan päätoteuttajana Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (VNa 205/2009, 26.3.2009) 6 :n mukaan asetuksen edellyttämien tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että urakoitsija on päätoteuttajana vastuussa myös kaikista takuutöistä riippumatta näiden toteutusajankohdasta. Urakoitsijan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö huolehtimaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta työmaan yleisjohdosta ja osapuolten välisen yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä, toimintojen yhteensovittamisesta sekä urakka-alueen yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä. Urakoitsijan tulee laatia turvallisuuteen liittyvät tarpeelliset suunnitelmat. Näitä voivat olla mm. työmaasuunnitelma, työmaan turvallisuussuunnitelma, räjäytystyön turvallisuussuunnitelma, opastinrakenteissa työskentelyn turvallisuussuunnitelma ja sukellustöiden turvallisuussuunnitelma sekä muiden vaarallisten töiden turvallisuussuunnitelmat. Urakoitsijan tulee ottaa turvallisuusseikat huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa (VNa 205/2009 7 ja 8 ) laaditun turvallisuusasiakirjan mukaisesti. Ennen rakennustyön/-kohteen alkua tulee urakoitsijan laatia kirjalliset VNa 205/2009 10 :n mukaiset rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat sekä 11 :n mukaiset rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelmat. Turvallisuussuunnitelman laadinnassa noudatetaan Liikenneviraston ohjetta Turvallisuussuunnitelmien laadinta. Urakoitsija on velvollinen täydentämään ja pitämään ajan tasalla turvallisuusdokumenttien tiedot koko urakan ajan VNa 205/2009 9 :n edellyttämällä tavalla.
Urakkaohjelma 22 (37) 8.4.4 Turvallisuustilanteen seuranta 8.4.5 Turvavarusteet 8.4.6 Turvallisuuskoordinaattori Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, että työssä noudatetaan aina kulloinkin voimassa olevia turvallisuusohjeita. Urakoitsija tekee turvallisuusmittaukset viikoittain ja on velvollinen esittämään tilaajalle dokumentit em. velvoitteiden hoidosta. Urakoitsijan tulee suorittaa työturvallisuusmittaukset MVR mittausmenetelmällä. Urakoitsijan tulee suorittaa koneiden ja laitteiden dokumentoidut käyttöönottotarkastukset. Työtapaturmat ja työntekijöihin kohdistuneet vaaratilanteet raportoidaan TURI -järjestelmään. Vakavat työtapaturmat ja vaaratilanteet tulee raportoida 24 tunnin sisällä tapahtuneesta TURI -järjestelmään. Lisäksi vakavat työtapaturmat tulee viipymättä ilmoittaa työsuojeluviranomaiselle ja poliisille. Lievät työtapaturmat ja vaaratilanteet tulee raportoida viiden vuorokauden kuluessa TURI -järjestelmään. Työntekijöiden turvallisuuspoikkeamat, liikenneturvallisuuden mahdolliset vaaratilanteet ja onnettomuudet käsitellään kuukausittain työmaakokouksessa ja urakoitsija tekee tarvittavat päivitykset turvallisuussuunnitelmaan. Turvallisuussuunnitelmaa tulee päivittää välittömästi jos esim. vakavan työtapaturman jälkeen siinä todetaan puutteita. Kaikkien työntekijöiden tulee käyttää CE- hyväksyttyjä henkilökohtaisia turvavarusteita (kypärä, turvajalkineet, varoitusliivi/-takki). Tarvittaessa tulee käyttää myös silmä-, hengitys- ja kuulosuojaimia sekä putoamiselta / hukkumiselta suojaavia välineitä. Työmaan vierailijoiden tulee aina käyttää kypärää ja varoitusliiviä sekä mahdollisuuksien mukaan turvajalkineita. Mikäli vierailijat eivät käytä turvajalkineita, tulee turvallisuus varmistaa kulkureittien valinnalla. Turvallisuuskoordinaattorina urakassa toimii Pasi Orava, Sweco PM Oy. 8.5 Rakennukset, rakenteet, johdot, kaapelit ja laitteet ym. Työalueella saattaa sijaita Tilaajan lisäksi myös muiden omistajien omaisuutta (kunnat, teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.). Urakoitsijan tulee kustannuksellaan suojata rakennukset ja johdot, laitteet, rakenteet sekä muu kolmansien henkilöiden omaisuus. Urakoitsija on vastuussa työn tekemisestä näille aiheutuvista vahingoista. Tiedossa olevien johtojen, kaapeleiden, laitteiden yms. sijainnit on esitetty suunnitelma-aineistossa. Tilaaja ei vastaa esitetyistä sijaintitiedoista, vaan urakoitsijan on itse tarkistettava tietojen paikkansapitävyys johtojen, kaapelei-
Urakkaohjelma 23 (37) den ja laitteiden omistajilta. Lisäksi urakoitsijan tulee pyytää johtojen, kaapelien ja laitteiden suojeluohjeet niiden omistajilta. Lisäksi urakoitsijan on pyydettävä laitteiden omistajilta tiedot tulevien laitteiden varaustarpeista. Rakennusaikana havaitut johdot, kaapelit, laitteet yms., jotka eivät ole sopimuksen allekirjoitushetkellä tilaajan tai urakoitsijan tiedossa ja jotka eivät ole tulleet ilmi tiedusteltaessa varottavien laitteiden sijaintia laitteiden omistajilta, kuuluvat tilaajan vastuuseen. Urakoitsija on velvollinen sopimaan laitteiden ja johtojen siirroista ja suojauksista suoraan niiden omistajien kanssa. Urakoitsijan on oikeus saada korvaus sopimusasiakirjoista ilmenemättömien urakka-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien maanalaisten kaapelien tai johtojen yms. laitteiden suojauksesta aiheutuneista kustannuksista, kuten kannatustelineiden teosta, turvallisuus- ja suojaustoimenpiteistä sekä muista järjestelyistä, joihin urakoitsijan täytyy ryhtyä urakkaan sisältyvien töittensä johdosta. Rakennusten, herkkien laitteiden, pohjavesialueiden ja juomavesikaivojen sijaitessa niin lähellä urakka-aluetta, että niiden vahingoittuminen tai veden häviäminen tai saastuminen on mahdollista, kohteessa on ennen työn alkua pidettävä katselmus, jossa uhanalaiset rakenteet ja niiden kunto sekä veden määrä ja laatu selvitetään. Katselmuksen järjestää urakoitsijan edustaja, joka kutsuu katselmukseen myös tarkastettavan kohteen omistajan ja urakan valvojan. Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja tilaajalle. Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista sovittava etukäteen. Salaojaputkien korjaukset tulee suorittaa tilaajan hyväksymällä tavalla. 9 Ympäristö 9.1 Yleistä Urakoitsijan tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaisten ympäristölainsäädännön nojalla antamia määräyksiä sekä urakkaan liittyviä ympäristölainsäädännön nojalla myönnettyjä lupa- ilmoitus ym. päätöksiä. Maa- ja kallioleikkausmassojen suhteen pyritään mahdollisimman korkeaan uudelleenkäyttöasteeseen. Rakennustoiminnassa syntyvät rakennus- ja purkujätteet lajitellaan erikseen teräs-, puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Kantoja ei saa läjittää.
Urakkaohjelma 24 (37) Rakennustöissä noudatetaan seuraavia pinta- ja pohjavesien sekä maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: a) öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään sekä pinta- ja pohjavesiin on estettävä b) öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksissa maahan, tulee pilaantunut maa-aines käsitellä ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla c) urakkakohteissa tulee olla imeytysturvetta tai muuta öljyjen imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla d) työkohteen valuma-, pumppaus ym. vedet tulee tarvittaessa selkeyttää ennen niiden johtamista eteenpäin työkohteesta. Urakoitsijan sosiaalitilojen nestemäiset ja kiinteät jätteet on kerättävä kuljetusastioihin ja toimitettava kunnan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan. Urakoitsijan tulee laatia jätelain mukainen siirtoasiakirja hankkeen ulkopuolelle kuljetettavista, rakennus- ja purkujätteestä, pilaantuneesta maa-aineksesta vaarallisista jätteistä sekä hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä. Pilaantumattoman maa-aineksen osalta ei siirtoasiakirjaa tarvitse laatia. Siirtoasiakirjat on urakoitsijan säilytettävä ja luovutettava tilaajalle urakan laatuaineiston mukana. Siirtoasiakirjamalli löytyy Liikenneviraston internet-sivuilta. Urakoitsijan tulee estää rakennusmateriaalien ja -jätteiden joutuminen vesistöihin. Urakoitsijan tulee noudattaa Aluehallintoviraston päätöstä (nro 27/2016/2, pvä 9.2.2016) ja siinä olevia velvoitteita tässä urakassa. 9.2 Ympäristöasiat toiminta- ja laatujärjestelmässä ja -suunnitelmissa Rakentamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat on esitettävä urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmässä/laatusuunnitelmassa ja erillisissä suunnitelmissa, joita tarkennetaan tarpeen vaatiessa. Toiminta- ja laatujärjestelmän/suunnitelman yhteydessä tulee esittää ympäristöasioissa noudatettavat periaatteet ja rakentamisen ympäristötavoitteet, jotka toimitetaan tilaajalle tarkastettavaksi ennen sopimuksen voimaantuloa. Urakkaan laadittaviin työvaihekohtaisiin ja rakenneosan laatusuunnitelmiin on liitettävä ympäristöasioiden hallinnan edellyttämät menettelyt toiminnoittain. Lisäksi tulee esittää ennen kunkin työn aloittamista oleellisimmat keinot ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden seuraamiseksi. Urakoitsijan tulee toiminta- ja laatusuunnitelmassaan kuvata, miten siirtoasiakirjojen laadinta ja arkistointi suoritetaan.
Urakkaohjelma 25 (37) 9.3 Ympäristöraportointi 9.4 Urakkakohtaisia määräyksiä 10 Laatu 10.1 Yleistä 10.2 Pätevyysvaatimukset Urakoitsijan tulee tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. Tilaaja suosittelee, että työkoneissa käytettävä kevyt polttoöljy on rikitöntä (< 0,005 p-%), käytettävä hydrauliöljy on biohajoavaa ja että yritykset liittyvät kuljetusalan energiansäästösopimuksiin. Mikäli kaivun yhteydessä urakoitsija havaitsee aistinvaraisesti pimamaita, niin urakoitsijan tulee ilmoittaa asiasta tilaajalle. Urakoitsija on velvollinen laatusuunnitelmansa mukaisesti dokumentein osoittamaan laadun täyttymisen sekä mahdolliset laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat. Laadun alitukset ja muut laatupoikkeamat tulee esittää poikkeamaraportilla. Urakka toteutetaan urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta- ja laatusuunnitelman ja täydennettynä mahdollisten aliurakoitsijoiden laatimien erillisten urakkakohtaisten toiminta- ja laatusuunnitelmien mukaisesti. Urakoitsija on velvollinen varmistamaan, että sopimuksenaikainen laadunvarmistus ja kelpoisuuden osoittaminen tulee tehtyä. Tilaaja keskittyy kelpoisuuden toteamiseen ja urakoitsijan toiminta- ja laatujärjestelmän/toiminta- ja laatusuunnitelman toimivuuden seurantaan. Valmisbetonin valmistajalta vaaditaan laajennettua Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämää tuotesertifikaattia tai muun vastaavan tarkastuselimen myöntämää vastaavaa sertifikaattia. Murskeiden toimittajalta edellytetään RALAn yritystasoinen toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä, esim. ISO 9000 sertifikaatti. Työ- ja ympäristönsuojelulle asetetut vaatimukset on laatu- ja työsuunnitelmia laadittaessa otettava huomioon.
Urakkaohjelma 26 (37) 10.3 Tilaajan laadunvalvonta 10.3.1 Tilaajan valvojat Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta, työturvallisuutta sekä liikenneturvallisuusmääräysten ja tilaajan vaatimusten noudattamista. Tilaaja voi valvonnassaan käyttää konsultteja. Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalueiden rajoista ja putkista)." Valvojalla on seuraava toimivalta: - huomauttaa sopimuksen vastaisesta tai virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa keskeyttää sopimuksen vastainen tai virheellinen työ - antaa lupa kiireellisen lisä- tai muutostyön tekemiseen, mikäli on olemassa välittömän vaaran tai vahingon uhka - antaa pienissä ja kiireellisissä tapauksissa rakentamissuunnitelmien muuttamista koskevia määräyksiä. Muutokset sovitaan ja kirjataan työmaapäiväkirjaan työkohdevalvojan välityksellä - oikeus osallistua turvallisuustarkastuksiin - oikeus saada nähtäväkseen kaikki kohteeseen liittyvät dokumentit, kuten mm. suunnitelmat, tarkastuspöytäkirjat ja pätevyys- ja henkilöluettelot - antaa ohjeita työmaapäiväkirjan kautta oman alansa asiakirjakohtien tulkinnoissa. Ohjeet kirjataan työmaapäiväkirjaan työkohdevalvojan välityksellä - oikeus keskeyttää työt, kunnes työturvallisuutta tai muuta liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Rakennuttajakonsultin toimivalta: - tilaajan asemaan liittyvät asiat (Sopimusasioista ja kustannuksiin sekä aikatauluun vaikuttavista asioista neuvotteleminen) - sopia aikatauluista, liikenteestä ja töiden yhteensovittamisesta - sopia kelpoisuus- ja laadunvarmistusaineiston sisällöstä ja hyväksyä em. aineisto - huomauttaa sopimuksen vastaisesta tai virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa keskeyttää sopimuksen vastainen tai virheellinen työ - antaa pienissä ja kiireellisissä tapauksissa rakentamissuunnitelmien muuttamista koskevia määräyksiä. Muutokset sovitaan ja kirjataan työmaapäiväkirjaan työkohdevalvojan välityksellä - antaa ohjeita asiakirjakohtien tulkinnoissa - oikeus keskeyttää työt, kunnes työturvallisuutta tai muuta liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. - antaa lupa kiireellisen lisä- tai muutostyön tekemiseen, mikäli on olemassa välittömän vaaran tai vahingon uhka. Turvallisuuskoordinaattorin toimivalta:
Urakkaohjelma 27 (37) 10.3.2 Tilaajan asiantuntijat 10.3.3 Valvonnan työajat - turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin liittyvien asioiden hoitamiseen liittyvät oikeudet, kuten turvallisuussuunnitelmien, tarkastuspöytäkirjojen ja muiden riskienhallinta- ja turvallisuusdokumenttien tarkastaminen ja kommentointi urakoitsijalle - tarkastaa henkilöiden pätevyystietoja ja henkilöntunnisteita - työmaan turvallisuussuunnitelman, riskienhallintasuunnitelman ja työmaasuunnitelman läpikäynti ennen rakennustöiden aloittamista - turvallisuuteen liittyvien palaverien pitäminen urakoitsijan kanssa - turvallisuuteen liittyvien tarkastuskierrosten ja mittausten (MVR) suorittaminen työmaalla - turvallisuustutkinnan suorittaminen työmaalla sattuneista turvallisuuspoikkeamista - antaa ohjeita turvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja menettelyjen tulkinnassa - oikeus keskeyttää työt, kunnes työturvallisuutta tai muuta liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu - suorittaa muita Liikenneviraston määräämiä tehtäviä turvallisuuskoordinaattorin ominaisuudessa. Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä. Tilaaja voi käyttää esimerkiksi seuraavia asiantuntijoita: - turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijat - suunnittelijat, suunnitelmien tarkastajat ja hyväksyjät - geoasiantuntijat - ympäristöasiantuntijat - liikenneturvallisuusasiantuntijat. Asiantuntijoiden toimivalta: - vastaa urakoitsijan tekemien työnaikaisten ja lopullisten suunnitelmien tarkastamisesta. - huomauttaa sopimuksen vastaisesta tai virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa keskeyttää sopimuksen vastainen tai virheellinen työ - antaa pienissä ja kiireellisissä tapauksissa rakentamissuunnitelmien muuttamista koskevia määräyksiä. Muutokset sovitaan ja kirjataan työmaapäiväkirjaan työkohdevalvojan välityksellä - antaa ohjeita oman alansa asiakirjakohtien tulkinnoissa - oikeus keskeyttää työt, kunnes työturvallisuutta tai muuta liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan.