1/15 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 143598 Tuusulan kunnan viheralueiden kunnossapitourakat I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Tuusula Postinumero 04301 Maa Yhteyshenkilö Suomi Jari Huttunen +358 403143557 Sähköpostiosoite NUTS-koodi Pääasiallinen osoite (URL) jari.huttunen@tuusula.fi Tuusula K858 I.3) Viestintä Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/tuusula Lisätietoja saa Edellä mainittu osoite (Kohta I.1) Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuusula?id=146824&tpk=20037668-76b1-4b91-b9a5-079a6c532d6e I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Alue- tai paikallistason virasto/laitos I.5) Pääasiallinen toimiala Ympäristö II Kohta: Hankinnan kohde Hankinnan kohde
2/15 II.1 Hankinnan laajuus II.1.1) Nimi Tuusulan kunnan viheralueiden kunnossapitourakat II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi Päänimikkeistö Puutarhanhoitopalvelut (77300000-3) II.1.3) Sopimuksen tyyppi Palvelut II.1.4) Lyhyt kuvaus pyytää tarjousta viheralueiden kunnossapitopalveluista alueilla D/Tuusulan keskus ja E Tuusulanväylä. Molemmista urakka-alueista tehdään oma sopimus Tarjoukset ovat aikajaksolle 1.4.2018-30.3.2020 sekä 1+1 vuoden optiomahdollisuudet. II.1.6) Osia koskevat tiedot Tämä sopimus on jaettu osiin Tarjoukset voivat koskea Vain yhtä osaa II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Tuusulan kunnan viheralueiden kunnossapitourakat II.2.1) Nimi Viheraluiden kunnossapitourakka alue D Osa nro 1 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Puutarhanhoitopalvelut (77300000-3) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Tuusula K858
3/15 Pääasiallinen suorituspaikka Etelä-Tuusulan alue II.2.4) Kuvaus hankinnasta Viheralueiden kunnossapitourakka, erillisten liitteiden mukaisesti alueella D Etelä- Tuusula. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 01.04.2018-31.03.2020 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Sopimuskauden jälkeen varataan mahdollisuus kahteen (2) erilliseen (1 + 1) optiovuoteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vuosittain lokakuun loppuun mennessä. II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet Kuvaus mahdollisuuksista Vihertöiden tuntityöt II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Tuusulan kunnan viheralueiden kunnossapitourakat II.2.1) Nimi Viheralueden kunnossapitourakka alue E Osa nro 2 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Puutarhanhoitopalvelut (77300000-3)
4/15 II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Tuusula K858 Pääasiallinen suorituspaikka Tuusulan väylä II.2.4) Kuvaus hankinnasta Viheralueiden kunnossapitourakka, erillisten liitteiden mukaisesti alueella E Etelä- Tuusula II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 01.04.2018-31.03.2020 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Sopimuskauden jälkeen varataan mahdollisuus kahteen (2) erilliseen (1 + 1) optiovuoteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vuosittain lokakuun loppuun mennessä II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet Kuvaus mahdollisuuksista Viheraluieden hoidon tuntityöt II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Osallistumisvaatimukset III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus KTS. kohta kelpoisuusvaatimukset III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
5/15 Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti IV Kohta: Menettely IV.1) Kuvaus IV.1.1) Menettelyn luonne Avoin menettely IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta IV.2) Hallinnolliset tiedot IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika 21.02.2018 12:00 IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa suomi IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) 2 IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot Päivämäärä 21.02.2018 13:00 VI Kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta Sopimuskauden tai optiokausien päätyttyä talvi 2019, 2020 tai 2021. VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista Sähköinen laskutus hyväksytään VI.4) Muutoksenhakumenettelyt
6/15 VI.4.1) Muutoksenhakuelin Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka Helsinki Postinumero 00520 Maa Suomi +358 295643300 Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi Faksi +358 295643314 Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus Tarjouspalvelun tiedot Hankinnan tunniste 143598 Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Pisteytys kohderyhmittäin Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot Syöttölomakkeella Hankintamenettely Osatarjoukset hyväksytään Lisätietokysymykset Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä 05.02.2018 09:00 Lisätiedot Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajan edellytetään tutustuvan annettuihin vastauksiin ja huomioimaan ne tarjousta antaessaan. Liikesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa) Tarjouspyynnön muut ehdot Tarjoajien on kelpoisuusvaatimusten osalta pyydettäessä liitettävä (=ladattava) eri kohdissa mainitut selvitykset. Vaaditut todistukset dokumentit, jotka eivät saa olla yli
7/15 kolmea (3) kuukautta vanhempia laskennuna siitä ajankohdasta kun ne saapuvat an. Mikäli toimittaja käyttää alihankkijoita tai tarjous tehdään ryhmittymänä, tarjouspyynnön vaatimukset koskevat myös niitä. Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava vastaavat selvitykset oman maansa lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä oleva ESPDlomake. Mikäli Tarjoaja käyttää alihankkijoita, myös alihankkijoiden osalta täytetään ESPD-lomake. Tilaaja tarkistaa ennen päätöksentekoa tarvittavat dokumentit. Mikäli tarjoaja kuuluu Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani -ohjelmaan, riittää ohjelmasta saatava raportti todistukseksi rekisteröinneistä ja niistä tiedoista, jotka kyseisestä raportista ilmenevät. Tarjous ja sen liitteet, kuten todistukset, on toimitettava suomen kielellä. Tarjoajan taloudelliset kelpoisuusvaatimukset Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Tarjoajalla on voimassa oleva lakisääteinen tapaturmavakuutus Tarjoaja noudattaa vähimmäisvaatimusta palkka-, työaika- ja muiden ehtojen osalta, joita Suomessa lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Tarjoajalla on työterveyshuolto järjestetty. Tarjoajan tekniset kelpoisuusvaatimukset Tarjoajalla on nimetty vastuullinen työnjohtaja, jolla on vähintään puutarhurin koulutus ja viiden vuoden työkokemus viheralueiden kunnossapidossa sekä vähintään vuoden kokemus työnjohtotehtävissä. Hänelle on nimetty vararesurssi, joka täyttää em. vaatimukset. Lisätietoa Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava kaupparekisteriote sekä selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, mikäli tarjoaja ei kuulu yllälueteltuihin rekistereihin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava veroviranomaisen antama todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Eläkevakuutusmaksujen osalta on pyydettäessä toimitettava työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta Tarjoajan on pyydettäessä ilmoitettava mitä työehtosopimusta tai -sopimuksia tarjoaja noudattaa henkilöstönsä osalta. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava selvitys työterveyshuoltonsa järjestämisestä.
8/15 Tarjoajan muilla urakkaan osallistuvilla työntekijöillä on vähintään 2 vuoden työkokemus viheralueiden kunnossapitotöissä viimeisen 6 vuoden ajalta. Työntekijöille on varattu varahenkilöt siten, että urakkasuorituksen toteutuminen ja laatutaso säilyy tasaisena koko urakan ajan. Tarjoajan henkilöresurssiluettelo, jossa näkyvät nimetty vastuullinen työnjohtaja varahenkilöineen sekä urakkaan varattavan henkilöstön määrä. Tarjoajalla on käytössään sopimuksen toteuttamiseen tarvittavat työvälineet, tekniset laitteet ja muu kalusto. Luettelo mahdollisista alihankkijoista. Luettelo tarjoajan referenssikohteista. Ladattava Ladattava Ladattava Resurssiluettelo on ladattava liitteeksi. Kaluston minimivaatimus on: nurmikonajoon kaksi ajettavaa suurtehoruohonleikkuria, viimeistelyyn kaksi siimaleikkuria, niittyjen leikkaamiseen keräävä ajettava suurtehoruohonleikkuri tai kelamurskain/ lautausleikkuri ja erillinen kerääjä, hiekan ja lehtien poistoon nurmikolta keräävä harjakone. Tarjoajan tulee myös antaa selvitys kaluston vararesurssista, jolla varmistetaan urakan toteutuminen ja laatutaso myös konerikko- ja huoltotilanteissa. Koneluettelo ja vararesurssiselvitys ladattava liitteeksi. Mikäli tarjoaja käyttää alihankkijoita, liitetään tarjoukseen vapaamuotoinen selvitys käytettävistä alihankkijoista sekä siitä, miltä osin palvelu tuotetaan alihankkijoiden avulla. Alihankkijaa koskevat samat soveltuvuusvaatimukset kuin tarjoajaa. Toimittaja vastaa tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden selvittämisestä ja täyttämisestä käyttämiensä alihankkijoiden osalta. Tarjoajan referensseissä on oltava vähintään kaksi Suomessa toteutettua julkisten viheralueiden hoitourakkaa laajuudeltaan vähintään 100 000 m2. Referenssityöt eivät saa olla viittä vuotta vanhempia. Luettelo referensseitä ladattava liitteeksi. Tarjoajalla on laatukäsikirja. Tarjoajan on pyydettäessä toimitettava laatukäsikirja. Tarjoaja on tutustunut liitteissä 1,2 ja 5 esitettyihin urakan kunnossapitoalueluetteloon, urakka-aluekarttoihin sekä työselitykseen ja siinä mainittuihin Viherympäristöliiton julkaisuihin ( Viheralueiden hoitoluokitus 2007, Viheralueiden hoito VHT 2014, hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot vyl. nro 53), joihin urakan hoitotaso perustuu. Tarjoaja vakuuttaa toteuttavansa urakan siten, että laatutaso toteutuu tasaisena koko urakka-ajan. Muut vaatimukset Vakuutamme, että yrityksemme on tutustunut tarjouspyynnössä esitettyyn Tuusulan kunnan laatimaan sopimusluonnokseen, joka on tarjouspyynnön liitteenä 4 ja sitoutuu noudattamaan sitä. Sopimukseen sovelletaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimusmallin kanssa.
9/15 Urakoitsijalla on oltava voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Hankinnan kohteen kriteerit Viheralueiden kunnossapitourakka alue D (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Nurmi viheralueet A2 Hankittava määrä: 51035 m2 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 100.00 pienin annettu arvo --------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo Nurmi A3 Hankittava määrä: 15350 m2 Niitty B2 Hankittava määrä: 142306 m2 Kivituhka, hiekka, kiveys A2 Hankittava määrä: 14500 m2 Hankittava määrä: 14748 m2 Kivituhka, hiekka, asfaltti, kiveys A3 Nurmi kiinteistöt A2 Hankittava määrä: 85930 m2 Pensaat kiintestöt Hankittava määrä: 2990 m2
10/15 Ryhmän yleiset kriteerit Tarjoaja on tutustunut liitteissä esitettyihin urakan kunnossapitoalueluetteloon, urakka-aluekarttoihin sekä työselitykseen ja siinä mainittuihin Viherympäristöliiton julkaisuihin ( Viheralueiden hoitoluokitus 2007, Viheralueiden hoito VHT 2014 hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot vyl. nro 53), joihin urakan hoitotaso perustuu. Tarjoaja vakuuttaa toteuttavansa urakan siten, että laatutaso toteutuu tasaisena koko urakka-ajan. Tarjoaja vakuuttaa, että on antanut hinnat /yksikkö/vuosi Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00 Viherurakka Alue E (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Pensaat A3 Hankittava määrä: 19085 m2 Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet 100.00 pienin annettu arvo --------------------------- * maksimipisteet tarjottu arvo Nurmi A3 Hankittava määrä: 61785 m2 Perennat A2 Hankittava määrä: 550 m2 Ryhmän yleiset kriteerit Tarjoaja on tutustunut liitteissä esitettyihin urakan kunnossapitoalueluetteloon, urakka-aluekarttoihin sekä työselitykseen ja siinä mainittuihin Viherympäristöliiton julkaisuihin ( Viheralueiden hoitoluokitus 2007, Viheralueiden hoito VHT 2014 hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot vyl. nro 53), joihin urakan hoitotaso perustuu. Tarjoaja vakuuttaa toteuttavansa urakan siten, että laatutaso toteutuu tasaisena koko urakka-ajan. Tarjoaja vakuuttaa, että on antanut hinnat /yksikkö/vuosi Kohderyhmän pisteet yhteensä 100.00 Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään)
11/15 Viheralueille sijoittuvat puut hoidetaan nurmikon hoitoa vastaavan hoitoluokan mukaisesti sisältäen runko- ja juurivesojen poiston, tuentojen tarkastuksen ja korjauksen, yleisen kasvukunnon seurannan sekä liikkumista haittaavien oksien, kaatuneiden, kuolleiden tai vaarallisten puiden poiston. Viheralueille sijoittuvien kalusteiden ja varusteiden kunnon seuranta (ilmoitus tilaajalle) sekä töhryjen poisto hoidetaan välittömästi, kun puute havaitaan. Leikkivälineet tarkastetaan silmämääräisesti viikoittain (puutteista ilmoitus tilaajalle), turvasoraan keinujen, liukujen yms. alle muodostuneet kuopat tasoitetaan viikoittain ja töhryt poistetaan. Puhtaanapito suoritetaan viheralueilla (ei kiinteistöjen pihoilla) A2 hoitoluokan alueilla puhtaanapitoluokan P3 mukaisesti ( 1 toimenpidekerta viikossa ) sekä A3 ja B2 hoitoluokan alueilla puhtaanapitoluokan P4 mukaisesti (2 toimenpidekertaa kuukaudessa). Muut tiedot Hankintayksikön esittely Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen kunta, jossa on reilut 38 000 asukasta. Tuusulassa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja yrittää. Suurin osa suomalaisista tuntee Tuusulan sen merkittävän kulttuurihistorian johdosta. Tuusulanjärven rannalla on kirjoitettu, maalattu ja sävelletty teoksia, jotka edelleenkin määrittävät paitsi tuusulalaisuutta myös suomalaisuutta. Tuusulan kunnassa työskentelee 2 000 ammattilaista. Kunta tarjoaa monipuolisen kirjon työtehtäviä erilaisissa palveluissa ja toimialoilla koko kunnan alueella. Kunta on kasvava, kehittyvä, joustava ja vakaa työnantaja. Yhteinen tavoitteemme on tarjota kuntalaisille toimivat ja laadukkaat palvelut.
12/15 Hankinnan taustaa VIHERALUEIDEN KUNNOSSAPITOURAKKA käsittää yleisten viheralueiden, katuvihreän, leikkipuistojen, sekä kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitoa erillisen työselitysksen ja siihen liittyvien asiakirjojen mukaisesti. Urakan määrälliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevissa kunnossapitoaluetaulukoissa ja kartoissa sekä työselityksessä. Urakan laatutaso perustuu Viherympäristöliiton julkaisuihin Viheralueiden hoitoluokitus VYL 2007, Viheralueiden hoito VHT 14 hoidon laatuvaatimukset sekä Niityt ja maisemapellot VYL nro 53, joiden sisältöön tarjoajan tulee huolella perehtyä. Sopimuksen palvelutason on oltava sopimusasiakirjojen mukainen heti sopimuskauden alusta lähtien. Urakoitsijan tehtävä on hoitaa työnjohto siten, että palvelun laatutaso toteutuu sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden ajan. Sopimus astuu voimaan urakkasopimuksen allekirjoituspäivänä. Tavoitteena on saada sopimus alkamaan 1.4.2018. Sopimuskausi päättyy 31.3.2020 ilman eri ilmoitusta, ellei sopimuksen optiokausien käytöstä ole tehty erillistä tarjouspyynnön mukaista päätöstä. Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työnjohtovelvollisuuksista itsenäisesti. Sopimusneuvottelut ja työmaan johto sekä yhteydenpito urakoitsijan ja tilaajan välillä tapahtuu suomen kielellä. Tilaaja edellyttää, että yrittäjällä ja sen työntekijöillä on asioiden hoidon, työmaan johtamisen ja turvallisuuden takaamisen kannalta riittävän hyvä suomenkielen taito. Kokonaismäärä tai laajuus Hankkeen laajuus ilmenee liitteinä olevista kartoista ja määräluetteloista Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Tarjousten arvionti ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa 1. Tarjoajan soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi 2. Tarjousten ja tarjouspyynnön vastaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten edullisuuden vertailu Vain kolmanteen (3) vaiheeseen päässeet tarjoukset ovat mukana lopullisessa vertailussa. Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan kohdassa kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ilmoitettujen kriteerien perusteet. Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu - toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/tuusula. Mikäli tarjoajalla on teknisiä ongelmia tarjouksen lähettämisessä tai palvelun käytössä, tarjoajaa pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan Cloudian asiakastukeen p. 020 766 1075.
13/15 Hinta ja kaupalliset ehdot Tarjouksen hintatiedot annetaan arvonlisäverottomina.tarjouksessa annetaan yksikköhinnat hoidettavista alueista tarjouspyynnön mukaisesti eriteltynä. Tarjousten vertailu perustuu kokonaisurakkahintaan, joka saadaan kertomalla yksikköhinnat hankittavilla karttakilometrimäärillä. Sopimuksen mukaan tilaaja voi lisätä tai vähentää urakka-alueita 20 % tarjouspyynnön määristä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla. Laskutus ja maksuehto Maksut suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Laskutuksessa käytetään sähköistä verkkolaskutusta tilaajan antamien ohjeiden mukaisesti. Laskutuslisiä, toimitus- ja käsittelymaksuja yms. lisiä ei peritä. Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko Maksut suoritetaan annettuun tarjoukseen ja tehtyyn työsuoritukseen perustuvan laskutuksen perusteella. Ennen lasukutusta tilaanjan edustaja hyväksyy työsuorituksen allekirjoittamalla urakoitsijan työpäiväkirjaan. Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Urakan toteutus- ja laatutaso sekä mahdollisista laminlyönneistä seuraavat sanktiot on määritelty urakkaohjelmassa sekä muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hylkäämisperusteet Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjoaja, joka ei täytä kelpoisuusehtoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Tarjousten vertailusta voidaan sulkea pois hankintalain mukaisesti sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläke- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen. Tarjous voidaan hylätä, jos tarjoushinta tai yksittäinen yksikköhinta on niin alhainen, että on ilmeistä, ettei hankintaa voida toteuttaa tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla.
14/15 Sopimusmenettely Sopimus tehdään osa-alueittain yhden, edullisimman tarjouksen jättäneen tarjoajan, kanssa. Hankintapäätöksen tekee Tuusulan kunnan tekninen lautakunta tai teknisen lautakunnan päätöksellä delegoidun päätösvallan omaava viranhaltija. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan kaikille tarjoajille kirjallisesti. Kunta voi perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta tai jättää hankinnan toteuttamatta. Kunta voi myös rajata hankinnan laajuutta pienemmäksi, jos tarjoushinnat menevät yli hankkeeseen varatun budjetin. Hankintapäätös lähetetään hankintalain (348/2007) 75 :n mukaisesti tarjoajalle tiedoksi käyttäen tarjoajan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta. Käytettäessä sähköistä yhteystietoa katsotaan tarjoajan saaneen hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta kirjallisen urakkasopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousasiakirjojen julkisuus Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain perusteella tarjoukset ovat päätöksenteon jälkeen pääsääntöisesti julkisia. Tämän vuoksi tarjouksen antajan tulee erikseen tarjouksessaan mainita miltä osin tarjous mahdollisesti sisältää liikesalaisuuksia. Hintatiedot ovat kuitenkin aina julkisia. Päätöksenteon perusteet Tilaaja valitsee hyväksyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvimman. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. Erimielisyyksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jätetään tilaajan käräjäoikeuden ratkaistaviksi. Liitteet ja linkit
15/15 Liitetiedostot Liite1; Kunnossapitoalueet(puistot,kiinteistöt) alue D.pdf Tarjouspyynnon_espd_146824.pdf Liite 5; Viheralueet Etelä-Tuusula alue D Työselitys.pdf Liite 2A; Etelä-Tuusula D_kartta_1_Liite.pdf Liite 2B; Etelä-Tuusula D_kartta_ 2.pdf Liite 2C; Etelä-Tuusula D_kartta_3.pdf Liite 3;Maksuerätalukko D 2018-2020 LUONNOS.pdf Liite 4; Viheralueet Etelä-Tuusula alue D Urakkasopimus_luonnos.pdf Liite 5; Työselitys Tuusulanväylä alue E 2018-2020.pdf Liite 1; Kunnossapitoalueet 2018-2020 E.pdf Liite 2; Tuusulanväylä_E_kartta.pdf Liite 3; Maksuerätalukko 2018-2020 E LUONNOS.pdf Liite 4; Viheralueet Tuusulanväylä alue E Urakkasopimus LUONNOS.pdf Allekirjoittajat Nimi Titteli Jari Huttunen Kunnossapitopäällikkö