1/12 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 219490 Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 38701 Maa Yhteyshenkilö Kankaanpää Suomi Marja Vaajasaari +358 445772619 Sähköpostiosoite NUTS-koodi Pääasiallinen osoite (URL) hankinnat.tekninen@kankaanpaa.fi Kankaanpää K214 http:// I.3) Viestintä Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa Lisätietoja saa Edellä mainittu osoite (Kohta I.1) Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa?id=219490&tpk=221210b2-e4bf-4be0-a7a2-7e69661c7b4c I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Alue- tai paikallistason viranomainen I.5) Pääasiallinen toimiala Yleinen julkishallinto II Kohta: Hankinnan kohde
2/12 Hankinnan kohde II.1 Hankinnan laajuus II.1.1) Nimi Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) Viitenumero 8304 II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi Päänimikkeistö Rakennusten asennustyöt (45300000-0) II.1.3) Sopimuksen tyyppi Rakennusurakka II.1.4) Lyhyt kuvaus Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 1. vaiheen taloteknisten järjestelmien urakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 1 sisältää pääasiassa uudisrakentamista sekä jonkin verran peruskorjaus- ja muutostöitä. Rakennettavaan laajennukseen sijoitetaan mm. fysioterapia-, hammashoitola- ja sosiaalitiloja. Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Rakennusurakasta julkaistaan erillinen hankintailmoitus. II.1.6) Osia koskevat tiedot Tämä sopimus on jaettu osiin Tarjoukset voivat koskea Kaikkia osia II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) II.2.1) Nimi Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 /Putkiurakka Osa nro 8304/001
3/12 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Putkityöt (45330000-9) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Kankaanpää K214 Pääasiallinen suorituspaikka Tapalan peruspalvelukeskus Tapalankatu 20 38700 Kankaanpää II.2.4) Kuvaus hankinnasta pyytää tarjoustanne Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 1 putkiurakasta. Rakennusurakan vaiheen 1 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 326 brm2 ja laajennuksen osalta n. 2246 brm2. Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus jaetaan useampaan vaiheeseen, joista nyt toteutetaan vaihe 1. Tapalan peruspalvelukeskus on rakennettu vuonna 1986 ja laajennettu vuonna 1991. Rakennuksen toiminnot sijaitsevat pääosin kahdessa tasossa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomenkielellä. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 01.05.2019-02.11.2020 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu. II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet Kuvaus mahdollisuuksista Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle. II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
4/12 Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) II.2.1) Nimi Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / Ilmanvaihtourakka Osa nro 8304/002 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt (45331210-1) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Kankaanpää K214 Pääasiallinen suorituspaikka Tapalan peruspalvelukeskus Tapalankatu 20 38700 Kankaanpää II.2.4) Kuvaus hankinnasta pyytää tarjoustanne Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 1 ilmanvaihtourakasta. Rakennusurakan vaiheen 1 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 326 brm2 ja laajennuksen osalta n. 2246 brm2. Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus jaetaan useampaan vaiheeseen, joista nyt toteutetaan vaihe 1. Tapalan peruspalvelukeskus on rakennettu vuonna 1986 ja laajennettu vuonna 1991. Rakennuksen toiminnot sijaitsevat pääosin kahdessa tasossa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomenkielellä. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
5/12 01.05.2019-02.11.2020 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu. II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet Kuvaus mahdollisuuksista Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle. II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) II.2.1) Nimi Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / Sähköurakka Osa nro 8304/003 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt (45310000-3) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Kankaanpää K214 Pääasiallinen suorituspaikka Tapalan peruspalvelukeskus Tapalankatu 20 38700 Kankaanpää
6/12 II.2.4) Kuvaus hankinnasta pyytää tarjoustanne Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 1 sähköurakasta. Rakennusurakan vaiheen 1 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 326 brm2 ja laajennuksen osalta n. 2246 brm2. Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus jaetaan useampaan vaiheeseen, joista nyt toteutetaan vaihe 1. Tapalan peruspalvelukeskus on rakennettu vuonna 1986 ja laajennettu vuonna 1991. Rakennuksen toiminnot sijaitsevat pääosin kahdessa tasossa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomenkielellä. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 01.05.2019-02.11.2020 Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu. II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet Kuvaus mahdollisuuksista Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle. II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei IV Kohta: Menettely IV.1) Kuvaus IV.1.1) Menettelyn luonne Avoin menettely IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
7/12 IV.2) Hallinnolliset tiedot IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika 11.03.2019 15:00 IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa suomi IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä) 3 IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot Päivämäärä 12.03.2019 13:00 Paikka Kankaanpää Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. VI Kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta Ei VI.4) Muutoksenhakumenettelyt VI.4.1) Muutoksenhakuelin Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka Helsinki Postinumero 00520 Maa Suomi +358 295643300 Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi Faksi +358 295643314 Pääasiallinen osoite (URL) http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
8/12 Tarjouspalvelun tiedot Hankinnan tunniste 219490 Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Halvin hinta Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot Syöttölomakkeella Hankintamenettely Osatarjoukset hyväksytään Lisätietokysymykset Lisätietokysymykset on lähetettävä 10 päivää ennen tarjouspyynnön tai osallistumispyynnön määräajan umpeutumista Lisätiedot Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Liikesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa) Muut ehdot Tarjouspyynnön muut ehdot Tarjoaja sekä mahdolliset aliurakoitsijat täyttävät tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja todistavat tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisen toimittamalla hankintayksikölle erikseen pyydettäessä tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Taloudelliset resurssit Minimivaatimus Maksimivaatimus
9/12 Tarjoajan vuotuinen liikevaihto sopimuksen kattamalta liiketoiminta-alueelta on ollut vähintään 500 000 euroa/tilikausi kolmelta viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta. Yrityksen luottoluokitus täyttää vähintään Rating Alfa - luokituksen A (tyydyttävä) tason Tekniset resurssit Tarjoajalla on oltava vähintään yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssikohde. Vastaavana referenssinä pidetään vähintään 1 500 m2 uudisrakennusta, jossa tarjoaja on toiminut tarjoamansa urakan mukaisen alan urakoitsijana. Referenssikohteen tulee olla hyväksytty ja käyttöönotettu. Referenssin tulee olla viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Kohteen katsotaan olevan viimeisen viiden vuoden ajalta, mikäli se on valmistunut ja tilaajan hyväksymä viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Täytä tähän kohtaan tarjoajan referenssikohteen nimi, tilaaja, kohteen tyyppi, tehtävä hankkeessa, laajuus neliöinä ja valmistumisen päivämäärä. Tarjoaja nimeää hankkeeseen työnjohtajan. Nimetyllä työnjohtajalla tulee olla vähintään viiden (5) vuoden työkokemus viimeiseltä viideltä (5) vuodelta tarjotun alan urakan työnjohtajan tehtävistä. Lataa vastaavan työnjohtajan ansioluettelo Työsuhteet Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työnantajan myöntämä veronumerolla varustettu henkilökortti ja henkilöt on ilmoitettu veronumerorekisteriin Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön liitteineen ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Syötettävä Ladattava
10/12 Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut tarjouksessaan huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset. Yhteyshenkilöt Tarjouksen antaja (nimi, ammattinimike, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) Mahdolliset muut tiedot Syötettävä Tarjoaja voi ladata liitteeksi mahdollisia muita tietoja kuten referenssiluettelon tai yritysesittelyn Hankinnan kohteen kriteerit Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 /Putkiurakka Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu Putkiurakan kokonaishinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan (alv 0%) Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 Putkiurakka / Putkiu rakka Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / Ilmanvaihtourakka Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu Ilmanvaihtourakan kokonaishinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan (alv 0%) Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 Ilmanvaihtourakka / Ilmanv aihtou rakka Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / Sähköurakka Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu Sähköurakka kokonaishinta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan (alv 0%) Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 Sähköurakka / Sähkö urakka Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Minimivaatimus Maksimivaatimus Muut tiedot
11/12 Hankintayksikön esittely käyttää hankintojen kilpailuttamisessa sähköistä kilpailutusjärjestelmää (Cloudia-järjestelmä), mikä mahdollistaa kilpailutusprosessin toteuttamisen suljetussa järjestelmässä. Tarjouspyynnöt julkaistaantarjouspalvelu.fi -järjestelmässä. Hankintalain mukaisten kansallisten tai EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen hankinta-ilmoitukset julkaistaan HILMA -ilmoituskanavalla. Kilpailutukseen osallistuva yritys saa avoimesti ladata tarjouspyyntöasiakirjat itselleen Tarjouspalvelu.fi -järjestelmän kautta. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa. Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat pyydetään ilmoittamaan arvonlisäverottomina (alv 0%) nettohintoina. Laskutus ja maksuehto Laskutus liitteen laskutusohjeen mukaan. Maksuehto on vähintään 14 vrk netto. Viivästyskorko enintään korkolain mukainen. Laskuun tulee merkitä viitteenne kohtaan: 900-1591 Hylkäämisperusteet Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tilaaja pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset (kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksyttämättä). Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet, joita ei saada sovittua sopijapuolten kesken, ratkaisee Satakunnan käräjäoikeus. Liitteet ja linkit
12/12 Liitetiedostot _Asiakirjaluettelo.pdf Tarjouspyynnon_espd_219490.pdf Urakkaohjelma_paaterveysasema_17_01_2019.pdf Turvallisuusasiakirja.pdf Turvallisuusohjeet.pdf YSE1998.pdf Tutkimusselostus_Vahanen_200516.pdf Julkisivut_Ains.pdf haitta-ainetutkimus_vahanen_110516.pdf Katutyolupa_ohjeistus_TeknL20.1.2014.pdf Linkkipuisto_Kayttoehdot_toimintaohje_TeknL20171120.pdf Laskutusohje.pdf maanrakennusurakan_urakkaraja.pdf Arkkitehtisuunnitelmat.zip Rakennesuunnitelmat.zip LVIA_suunnitelmat1.zip LVIA_suunnitelmat2.zip LVIA_suunnitelmat3.zip Sähkösuunnitelmat.zip GEO_suunnitelmat.zip Allekirjoittajat Nimi Titteli Marja Vaajasaari Tekninen johtaja Pentti Saloniemi Tilapalvelupäällikkö