YSE-vastuiden laventaminen, rajoittaminen ja ketjuttaminen urakkasopimuksissa. LVI-Päivät , Tampere VT Pia Klementjeff Lexmentor Oy
|
|
- Aune Sipilä
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 YSE-vastuiden laventaminen, rajoittaminen ja ketjuttaminen urakkasopimuksissa LVI-Päivät , Tampere VT Pia Klementjeff Lexmentor Oy
2 Tarkastelukulmia ja rajauksia Esityksessä tarkastellaan YSE- ehtoihin liittyviä B2B vastuita ja niistä poikkeamista Sekä tilaajan että sopimusketjun urakoitsijoiden kannalta Sekä virhe- että viivästysvastuun kannalta Myös kolmansien osapuolten vahinkojen kannalta Esityksen painopiste kuitenkin urakoitsijan näkökulmassa 2
3 YSE-sidonnaisten vastuuehtojen pelikenttä Problematiikka ei koske vain urakkasopimussuhteita vaan linkittyy selkeästi myös YSEen sidotun sopijapuolen takana olevaan Materiaalikauppasopimukseen Konsulttisopimukseen joissa tyypillisesti on vastuunrajoitusehtoja 3
4 Mistä YSEn vastuuehtojen muuttamisessa on kysymys? Kysymys on riskinjaosta ja riskinhallinnasta rakennushankkeen osapuolten välillä Sopimusriskien tiedostaminen on tietenkin hyvä asia Kukaan ei halua olla hankkeen riskikeskittymä YSEn vastuujärjestelmää peukaloivan tahon täytyy hallita sopimustekniikka hyvin Kysymys on myös harmaan talouden torjunnasta ja paremman laadun sekä työturvallisuuden saavuttamisesta Mutta: kuka on oikea taho sanomaan mikä on kohtuullista ja mikä kohtuutonta? 4
5 Onko vuosien varrella tapahtunut muutosta? Viime vuosina erilaiset YSE-vastuita muuttavat ehdot ovat selkeästi lisääntyneet Perinteisten ehtomuutosten kuten emme vastaa välillisistä vahingoista Viivästyssakko%:n korotukset, takuuajan pidentämiset,vakuus%:n korotukset rinnalle on ilmaantunut urakoitsijaan kohdistuvia ns. könttäsanktioita mitä erinäisimmistä asioista Rakennelma YSEn vastuu + lisäksi jotain muuta on yleistynyt YSEstä poikkeava ehto (esim. pidennetty takuu) voi jopa olla osa pisteytystä urakoitsijavalinnassa 5
6 Onko vuosien varrella tapahtunut muutosta? Muutosta EI ole tapahtunut: Tilaajan korvausvastuissa Tilaajat eivät rajoita omaa vahingonkorvausvastuutaan esim. myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisen varalta Tilaajan suunnitelmavastuiden (YSE 8, 24 ) osittaisessa siirtämisessä urakoitsijalle (kyseessä ei siis KVR/SR kuitenkaan) Vastuuta siirretään - kuten ennenkin - antamalla lähtötietoja sitoumuksetta, asettamalla urakoitsijalle tarkistamisvelvoitteita ja yhteensovittamisvelvoitteita jne. 6
7 Pää- Suunnittelija Oy Suunnittelija Oy Suunnittelija Oy EI KSE -ehtoja KSE -ehdot Rakennuttaja Oy Laite- Toimittaja Oy Mitkä ehdot? Kauppalaki? Erikoissuunnittelija Oy Urakointi Oy YSE 1998-ehdot KSE -ehdot YSE 1998-ehdot 7 Mitkä ehdot? Kauppalaki? Materiaali- Toimittaja Oy Aliurakoitsija Työ ja/tai tarvikkeet Aliurakoitsija Työ ja/tai tarvikkeet Tukkuliike Oy YSE 1998-ehdot Mitkä ehdot? Kauppalaki?
8 YSE 1998 ehdot vrt. materiaalikaupan ja konsulttisopimusten ehdot YSEstä on otettava huomioon erityisesti: Virhe- ja viivästysvastuu Vastuu alihankkijoista Tarviketakuun pituudelle asetetut vaatimukset Kattavatko tarvikekaupan / alihankintojen / konsulttisopimusten ehdot lähimainkaan näitä vastuita? Kun urakoitsija ei halua olla hankkeen riskikeskittymä, se luo paineita vastuunrajoituksiin tilaajaan päin 8
9 Sopimusketjuasetelma Aiempi suoritusporras Välittävä lenkki Loppukäyttäjä A sopimusehdot x B B sopimusehdot y C Aiheuttaa alkuperäisen Aiheuttaa virheen/viiveen aiemman Kärsii virheestä/viiveestä ja virheen/viiveen korvaus suoritusportaan vuoksi - korvaus vaatii korvauksia välittävälle lenkille loppukäyttäjälle välittävältä lenkiltä?vahingonkorvauskuilu? Lähde, mukaellen: Kati Marjasuo, OTM-tutkielma, Helsingin yliopisto
10 Jurdisia peruskiviä vastuumuutosehdoille Sopimuksen syntyminen ja sitovuus YSE-poikkeama tuotava esiin jo tarjouspyynnössä / tarjouksessa Kun poikkeama on hyväksytty = sitova sopimusehto YSE-Sopimustekniikka Tietyt poikkeamat vaativat kirjauksen urakkasopimukseen Moni YSEn kohta sallii poikkeaman missä vain kaupallisessa asiakirjassa Kohtuullistaminen Sopimustekniikka! Kohtuutonta sopimusehtoa voidaan sovitella, mutta yritysten välillä kynnys on korkea Laatijan vahingoksi tulkinta Jos esim. vastuunrajoituslauseke on sanamuodoltaan epäselvä tai tulkinnanvarainen, tulkitaan sitä laatijansa vahingoksi 10
11 Jurdisia peruskiviä vastuumuutosehdoille Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan vastuunrajoitusehdot eivät ole päteviä, jos sopimusrikkomus johtuu tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä Vrt. YSE 18 YSEn sakkokaan EI ole maksimi, jos urakoitsijassa tahallisuus tai törkeä tuottamus 11
12 Miten YSEstä voi poiketa - sopimustekniikka YSEn tietyt kohdat sisältävät määräyksiä, MITEN ko. kohdasta voi poiketa Joskus se voi tapahtua vain URAKKASOPIMUKSESSA Joskus taas KAUPALLISILLA ASIAKIRJOILLA, joskus millä vaan sopimusasiakirjoilla AINA TARKISTETTAVA, MISSÄ ASIAKIRJASSA POIKKEAMISEN VOI PÄTEVÄSTI TEHDÄ! NÄMÄ SÄÄNNÖT MURTAVAT YSE 13 :n PÄTEVYYSJÄRJESTYS- SÄÄNNÖN 12
13 YSEstä poikkeaminen URAKKASOPIMUKSESSA 13 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 17 Suoritusaika 18 Viivästyssakon määrä 29 Takuuajan pituus 36 Rakennus- ja takuuajan vakuuden arvo 40 Urakkahinnan maksaminen 41 Viivästyskoron määrä, koroton maksuaika 49 Hinta- ja palkkatason muutosten vaikutus Esim. YSE 18 : Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, viivästyssakko on urakkahintaan; Valtiovallan lainsäädäntö- muutokset 92 Riitaisuuksien ratkaiseminen muualla kuin käräjäoikeudessa 25 Vastuun laajuus voidaan poiketa myös toisaalla YSEehdoissa viittaa viivästyssakko :ään 13
14 YSEstä poikkeaminen KAUPALLISISSA ASIAKIRJOISSA. ESIMERKKEJÄ 2 Urakoitsijan sivuvelvollisuuksien laajuus 3 Työmaapalveluihin kuuluvat velvollisuudet 4 Työmaan johtovelvollisuuksiin kuuluvat velvollisuudet 8 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus (esim. suunnitelmien vertaaminen) 38 Rakennuskohteen vakuuttamisvelvollisuus, vakuutuksen enimmäisomavastuu 47 Omakustannushinnan sisältö 53 Urakka-alueelta irroitettavat ainekset ja purkujätteet Esim. YSE 8 : Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 1. Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, tilaajan myötävaikutusvelvollisuutena rakennuttaja: 14
15 Miten tunnistat sopijakumppanisi YSEpoikkeamat? Osaamalla YSEn hyvin! Lukemalla asiakirjat huolellisesti läpi: SOPIMUSLUKUTAITO Tarjouspyyntövaiheessa YSE-poikkeama tai lisäsanktio voi olla missä vaan tarjouspyyntöasiakirjassa; oltava tarkkana. Esim. Harmaan talouden torjunta asiakirja, Laadunvarmistusmenettelyt asiakirja, Työmaan liikennejärjestelyt asiakirja, Työturvallisuuteen liittyvät asiakirjat jne. 15
16 Tarjouspyynnön YSE-poikkeamat miten reagoida niihin? Tarjouspyyntöasiakirjojen huolellinen läpikäynti erittäin tärkeää, jotta huomataan YSE-poikkeamat ja valitaan harkitusti reagointitapa niihin kiistetään ehto ehdotetaan kohtuullisempaa lauseketta ei kommentoida vaan lasketaan ehdolle riskivaraus ei tarjota lainkaan mahdottomilla riskeillä Julkiset hankinnat: on tarjottava tarjouspyynnön mukaan, muuten tarjous voidaan hylätä Käytännössä ainoa keino on lisäkyselyllä saada tilaaja muuttamaan ehtoa kaikkia tarjoajia kohtaan Jos ehtoihin EI reagoida tarjouksessa. Niihin on sitouduttu eikä yksipuolisesti voi enää vetäytyä. 16
17 Tarjouspyynnön YSE-poikkeamat miten reagoida niihin omien aliurakoiden kannalta? Oman tilaajan asettamat erityiset sanktiot, velvoitteet ja muut vastuisiin liittyvät ehdot on jo tarjouspyynnössä saatettava aliurakoitsijan tietoon Jos koko urakkaohjelmaa ei haluta liittää aliurakan tarjouspyyntöön, on em. ehdoista tehtävä vaikkapa erillinen liite Ja: muistettava kirjata aliurakkasopimukseen ne YSEpoikkeamat, jotka vaativat sopimuskirjausta ollakseen päteviä! 17
18 Aliurakkasopimusten viivästyssakot ohjauskeinona Pääurakkasopimuksessa voi kovan viivästyssakko%:n lisäksi olla esim. seuraavaa: Yllämainitun ja YSE:n mukaisen vastuun lisäksi Urakoitsijalla on velvollisuus korvata Tilaajalle, mitä Tilaaja on joutunut viivästyksen johdosta maksamaan Urakoitsijasta tai tämän alihankkijasta johtuvasta syystä asiakkaalleen tai muille tahoille Tilaajaa sitovien sopimusten tai sovellettavien säädösten mukaan. Korvausvastuu on rajaton syytä korottaa myös aliurakoitsijan vastuuta? Sakkojen korotus Napakat, selkeästi määritellyt välitavoitesakot (ehkä enemmän kuin max 75 pv) Purkukynnyksen määrittely pääurakkasopimusta mukaellen Oikeus lisätä resursseja aliurakoitsijan piikkiin kriisitilanteissa Jne.. 18 Kuka on loppupelissä hankkeen riskikeskittymä?
19 Pääurakkasopimuksen lisäsanktioiden ja vastuiden ketjuttaminen Pääurakkasopimus luettava huolella ja kerättävä sieltä ne vastuut, jotka täytyy vyöryttää edelleen aliurakoitsijalle Aina hankekohtainen analyysi ja lausekkeiden räätälöinti Ajetaan lisävastuut sisään jo aliurakan tarjouspyynnössä, muutoin niiden läpivienti ei ole varmaa Sopimusvapaus vallitsee..ja rankatkin vastuuehdot ovat pääsääntöisesti sitovia Vasta ilmeisen kohtuuton ehto voidaan jälkikäteen katsoa pätemättömäksi tai sovitella sen sisältöä Aliurakoitsijalle voi sanallisesti perustella tarjouspyynnössä miksi käytetään tavanomaista rankempaa ehtoa esim. viivästyssakossa tai takuuajassa 19
20 YSEn vastuujärjestelmä pähkinänkuoressa YSE 25 Vastuun sisältö Molemmat! 1. Sopijapuolen vastuu käsittää, ellei urakkasopimuksessa tai yleisissä sopimusehdoissa muuta määrätä, velvollisuuden korvata toiselle sopijapuolelle kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä, tai jotka tämä muutoin aiheuttaa toiselle sopijapuolelle. Määrä näytettävä toteen! Tuottamusvastuuta jo lieväkin tuottamus laukaisee vastuun Huom. poikkeus: Urakoitsijan viivästysvastuu YSE 18 mukaan = viivästyssakko 20
21 YSEn vastuujärjestelmä pähkinänkuoressa 25.. kaikki ne vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että urakkasopimuksen mukaiset velvollisuudet jäävät jossain suhteessa täyttämättä = TÄYDEN KORVAUKSEN PERIAATE MOLEMMILLA SOPIJAPUOLILLA (Huom. myös YSE 34 ) Ainoa poikkeus: urakoitsijan viivästyssakko YSE 25 soveltaminen ajallisesti: Rakennusaika Takuuaika Ns. 10 v. vastuuaika = Koko urakkasopimuksen elinkaari 21
22 YSE 25 :n täsmentäminen vastuunrajoitustai lavennusehdot Lausekkeet on aina räätälöitävä ja harkittava tapauskohtaisesti Mitä YSEn kohtaa/kohtia täsmennetään / muutetaan? (Ehkä myös YSE 18, 29, 30 ja 31 :ää? vastuu 3:lle?) Koskeeko vastuunrajoitus/lavennus molempia sopijapuolia vai vain toista? Sen ajallinen ulottuvuus työn aikaiset asiat vaiko myös takuuaikaiset asiat, 10 v. vastuuaika? Mahdollisimman selkeä kielellinen ilmaisu! 22
23 Mihin teemoihin urakoitsijan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen (virhevastuu) Välilliset vahingot rajataan pois Vahingonkorvausvastuuta rajoitetaan euromääräisellä katolla tai x % urakkasummasta Vastaanoton jälkeisen vahingonkorvausvastuun rajoittaminen; erityisintressi tähän pitkiin takuuaikoihin liittyen Korjataan, muttei korvata 23
24 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Asiakirjojen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) Joskus muutos on niin raju, että koko YSEn asiakirjajärjestelmä horjuu ja tulee tulkintaongelmia Esim. jako kaupallisiin ja teknisiin asiakirjoihin poistetaan kokonaan 24
25 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Viivästyssakkoehdot (18 ) YSE:n viivästyssakkoprosenttien merkittävä korottaminen tai kokonaan rajoittamaton viivästysvastuu Lukumääräisesti ja euromääräisesti lisääntyneet sakolliset välitavoitteet, välitavoitesakkojen kertautuminen maailman tappiin, jopa ilman ylärajaa (vrt. YSE max 75 tp) Vakuudet (36 ) Vakuusprosentteja korotetaan reilustikin Perustuukohan esim. takuuajan osalta todelliseen riskiin? Urakoitsijoiden vastavakuusvarannot kiinni pitkään 25
26 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Kolmansille osapuolille korvattavat vahingot (YSE 31 ) Vaaditaan korvaamaan kaikki tilaajalle ja kolmansille osapuolille viivästyksestä aiheutuneet vahingot. Mustaksi aukoksi voi jäädä se, onko tilaajalla kolmansien kanssa ko. urakkaan liittyviä muita sopimuksia, joissa tilaaja on sitoutunut sanktioihin 26
27 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuteen ym. liittyvät ehdot (YSE 8, 24 ) Urakoitsijan vastuuta lisäävät lausekkeet suunnittelun suhteen, vaikka suunnittelu kuuluu tilaajalle. Esim. totaalisia tarkistusvelvoitteita, joita tarjouslaskentaaikana ei edes pysty suorittamaan Ehto, jolla piileviä ongelmia siirretään urakoitsijan vastattavaksi (maaperä, rakenteet saneerauskohteessa) 27
28 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Lisä- ja muutostyöt (43, 44, 46, 47, 90 ) Ehto, jonka mukaan urakoitsijan on tehtävä tavanomainen määrä lisä- ja muutostöitä urakkaan kuuluvana Velvoite tehdä myös lisätyöt Myös lisätöiden hinnoittelu omakustannushinnalla Omakustannushinnan yleiskulu%:n kutistaminen 28
29 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Takuuaikaan liittyvät ehdot (29 ) YSEä pidempien erillistakuiden määrät ovat lisääntyneet. Erillistakuita koskevat vaatimukset on usein epäselvästi ja tulkinnanvaraisesti kirjattu Ehto, jonka mukaan takuuaikana suoritetuille korjauksille alkaa juosta uusi vastaavan pituinen takuuaika. (Erityisesti pitkissä erillistakuissa tämä voi olla ongelma.) 29
30 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Maksuehdot (40, 41,42 ) YSEn mukaista 14 vrk maksuaikaa pidennetään merkittävästi = urakoitsijasta tulee rahoittaja Viimeisen maksuerän maksukelpoisuus sidotaan esim. viimeisen jälkitarkastuksen pitämiseen, joka mahdollistaa sen, että pienen virheen korjaamatta jättämisen takana on iso potti maksuerää Tilaajalle sallitaan urakkahinnan pidätysoikeus urakoitsijaa kuulematta 30
31 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Harmaan talouden torjuntaan ym. liittyvät könttäsanktiot ja sopimuksen purkuoikeudet Kovat sanktiot ja sopimuksen purkuperusteiden yksilöinti (alhainen purkukynnys) liittyen kulkulupiin, aliurakoitsijoiden hyväksymiseen yms. Ketjuttamiskiellot Aliurakoitsijan hyväksymättä jättäminen, esimerkki: Sopimussakko 1500 euroa / hyväksymättä jättäminen. Sopimussakko urakoitsijan laiminlyönnistä ei rajoita urakoitsijan muuta vastuuta sopimusrikkomuksestaan eikä poista urakoitsijan velvollisuutta maksaa vahingonkorvauksena tilaajalle sopimussakko, jonka tilaaja urakoitsijan laiminlyönnin takia joutuu maksamaan rakennuttajalle 31
32 Mihin teemoihin tilaajan asettamat YSEpoikkeamat liittyvät? Harmaa talous, esimerkki: Mikäli urakoitsija rikkoo kirjallista hyväksyttämistä, on tilaajalla oikeus periä sanktiona urakoitsijalta 5% arvonlisäverottomasta urakkasummasta, minkä lisäksi tilaajalla on oikeus täyteen vahingonkorvaukseen ja oikeus käyttää muita sopimuksen mukaisia sanktioita 5% / rikkomus vai 5% / urakkasopimus? 32
33 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja Lexmentor Oy:stä:
LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotDynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT
Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 1 (11)
RT 80260 toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde Urakkasopimus
LisätiedotUrakoitsijan YSE-opas
Urakoitsijan YSE-opas Tuotenumero: 411407 75,00 (+ alv 10%) normaalihinta 56,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet:
LisätiedotURAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ
HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN
LisätiedotTalosaneerauksen keskeiset sopimukset
Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE
Lisätiedot8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017
Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-
LisätiedotKorjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.
(asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.
LisätiedotPUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS
VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...
Lisätiedot1 Urakkasopimus YSE 1998 RT Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998.
1 Urakkasopimus YSE 1998 RT 80260 RT 80260 1(5) URAKKASOPIMUS YSE 1998 Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998. Hanke Numero Rakennuskohde Urakkasopimus PÄÄURAKKA 1
LisätiedotTakuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla
Takuuajan vastuut ja hyvät käytännöt YSE 1998-ehtojen nojalla Taloyhtiö 2016 -tapahtuma asianajaja, diplomi-insinööri Emma Niemistö 1 2 Puheenvuoron rajauksia Yhtiön ja urakoitsijan välinen sopimus tietyn
LisätiedotUrakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS
Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä
LisätiedotLausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013
Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä
LisätiedotRAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA
OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön
LisätiedotPohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys
Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön
LisätiedotLisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset
LisätiedotLUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotLÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN
LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan
LisätiedotYSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle
YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa
LisätiedotSkanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa
Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN
LisätiedotLisä- ja muutostyöt 9.10.2015. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tehtävä Tilaajan suunnittelemassa kokonaishintaisessa maanrakennusurakassa urakoitsijan työsuoritukseen kuului mm. louhepenkereen rakentaminen. Käyttäjän
LisätiedotSivu-urakan alistaminen
Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus
LisätiedotInfrarakentajan sopimusopas
Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut
LisätiedotRakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )
Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro
LisätiedotRakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut
KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana
LisätiedotRAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA
ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta
LisätiedotKULUTTJASOPIMUKSET. Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere
KULUTTJASOPIMUKSET 23.3.2011 Tampere Matti Antikainen Energiaseminaari 23.3.2011 Tampere Laki ja rakentaminen Laki on pakottavaa oikeutta Ei koske kahden yksityishenkilön välistä riitaa Kuluttajansuojalain
LisätiedotSiuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO
Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
Lisätiedot10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen
10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun
LisätiedotHYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ URAKKAOHJELMA
HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNINEN KESKUS GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT V. 2016, HYVINKÄÄ HYVINKÄÄN KAUPUNKI 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde
LisätiedotHURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A
HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET
LisätiedotTaiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura
Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän
LisätiedotYSE:n käyttö PKSSK:ssa
INVESTOINNIT PKSSK:SSA G2, Päiki, apteekki ja silmäyksikkö 12/2011 (12,8 milj. ) L1, psykiatriatalon 1. vaihe10/2013 (12,2 milj. ) P2, pysäköintitalo 2. 12/2013 (9,0 milj. ) K-talo tehostetun palveluasumisen
LisätiedotRakennusurakan vastuut ja velvoitteet
Rakennusurakan vastuut ja velvoitteet Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Tilaajan velvollisuudet Tiedonantovelvollisuus kaikki urakan kannalta tarpeelliset tiedot esim. maaperätutkimukset Myötävaikutusvelvollisuus
LisätiedotSARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014
URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...
LisätiedotURAKKAOHJELMA. Riihipuisto
URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 1.4 PÄÄSUUNNITTELIJA... 4 2. URAKKAMUOTO...
LisätiedotURAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA
s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA
LisätiedotKOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt
11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
LisätiedotALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) ALLIANSSISOPIMUKSEN SISÄLTÖ Työpaja 4: Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula 11-12.11.2014 Sopimuksen sisältö
LisätiedotUTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA
UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387
LisätiedotLOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA
1 (15) LOUHEEN MURSKAUS POIKKITIEN YRITYSALUEELLA URAKKAOHJELMA Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää Vaihde (09) 27 191 www.jarvenpaa.fi 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
LisätiedotTaloyhtiö palveluita hankkimassa. Sopimukset ja kilpailuttaminen pähkinänkuoressa
Taloyhtiö palveluita hankkimassa Sopimukset ja kilpailuttaminen pähkinänkuoressa 26.9.2019 Kristel Pynnönen, apulaispäälakimies Kiinteistöpalvelusopimukset: Käyttöala Tyypillisesti kiinteistöpalvelusopimuksilla
LisätiedotPÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 URAKKAOHJELMA
29.1.2014 LIITE 1 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSURAKKA 2014 Päällysteet ja merkinnät 29.1.2014 2(19) Sisältö 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA
LisätiedotRAKENNUSURAKKASOPIMUS
Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö
LisätiedotTOTEUTUSSOPIMUS, LUONNOS
SOPIMUS 22.2.2018 Sivu 1/5 Tilaaja: Tampereen kaupunki Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä Frenckellinaukio 2 33100 Tampere Toteuttaja: Tampereen Tilapalvelut Oy Frenckellinaukio 2K 33100
LisätiedotTilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX
Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta
LisätiedotPk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta
Pk-yrityksen sopimukset ja riskienhallinta Marja Välilä Laurea-ammattikorkeakoulu www.laurea.fi Pk-yrityksen sopimukset ja sopimusriskit! Sopimukset kuuluvat olennaisesti kaikkeen yritystoimintaan. Prosessi!
LisätiedotPÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA
PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY JA VASTUUT PUTKIREMONTISSA Anu Kärkkäinen vastaava lakimies Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry HANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN kuntoarvio - hallitus PTS - yhtiökokous hyväksyy asiantuntija-apu
LisätiedotSOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA
SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA SOPIMUSTEN JA HÄIRIÖTILANTEIDEN HALLINTA RAKENNUSPROJEKTEISSA Toimittaneet Helena Haapio ja Ritva Sipilä TIETOSANOMA Tietosanoma Oy ja kirjoittajat
LisätiedotELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE URAKKAOHJELMA
ELÄINTARHAN SKEITTIPUISTON PERUSKORJAUSTYÖ, 3- RAKENNUSVAIHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Rakennuskohde 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS 2.1
Lisätiedot2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.
TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset
LisätiedotLVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja
XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16
LisätiedotURAKKASOPIMUSLUONNOS
27.6.2018 Sivu 1/8 Tilaaja Kemijärven Kaupunki / Tekniset palvelut Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi Urakoitsija Rakennuskohde Vesikaton saneeraus Pöyliöjärventie 2-8 98120 Kemijärvi Sivu 2/8 Me allekirjoittaneet
LisätiedotKAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN. rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA
KAUHAJOEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALA URHEILUTIEN SILLAN rakentaminen kokonaisurakkana Kauhajoen kaupunki 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 Rakennuttaja 4 1.2 Tilaaja 4 1.3 Rakennuskohde
LisätiedotSOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.
SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven
LisätiedotKATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)
LisätiedotHausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie Oitti. Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA. 1.3.
LUONNOS 1.3.2019 Sivu 1/8 Tilaaja: Hausjärven kunta/ tekninen toimiala Keskustie 2-4 12100 Oitti Urakoitsija: Hanke: Lehtimajojen bitumi vesikatteen uusiminen KOKONAISURAKKA Lehtimajojen vesikatteen uusiminen:
LisätiedotHarjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.
HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan
LisätiedotYritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies
Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät
LisätiedotSOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA
Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö
LisätiedotOSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)
LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen
Lisätiedotxxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä
1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6
LisätiedotYHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS
YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin
LisätiedotPUITESOPIMUS - puitejärjestely
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Viite Asianumero 1756/02.08.00/2012 Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet ovat kirjanneet
LisätiedotViitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti
TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari
LisätiedotPohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU
Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN
LisätiedotKATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012-2013 URAKKAOHJELMA
URAKKAOHJELMA 1(16) 12.4.2012 KATUYLLÄPIDON KUNNOSTUSTYÖURAKKA 2012 - URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.5.2012-30.4. & OPTIO 1.5. - 30.4.2014 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI KATUYLLÄPITO
LisätiedotUrakkasopimusluonnos. pvm. 4.3.2016
Urakkasopimusluonnos pvm. 4.3.2016 Tilaaja Liedon Kunta / Liedon Vesi PL 24 21421 Lieto Y-tunnus 0134698-6 Urakoitsija Y-tunnus Urakka Urakkasopimus,..2016 2 (14) Sisältö 1 Sopijapuolet
LisätiedotRaahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia
53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia
LisätiedotSOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.
SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde
LisätiedotSivu-urakan alistaminen. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI
LisätiedotKAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana
KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja
LisätiedotHankintasopimus (luonnos) Liite 4.
1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,
LisätiedotMIKSI SOVITUISTA YSE-EHDOISTA HALUTAAN POIKETA
MIKSI SOVITUISTA YSE-EHDOISTA HALUTAAN POIKETA STUL-TEEMASEMINAARI 17.5.2016 Jukka Forsman, HKR-Rakennuttaja Jukka Forsman 18.5.2016 1 HKR-RAKENNUTTAJA Kaupungin sisäinen rakennuttaja julkisissa rakennuksissa,
LisätiedotURAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...
URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...
LisätiedotKeskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa
Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH
LisätiedotAS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi
AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-
LisätiedotJAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN
29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...
LisätiedotRT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot
LisätiedotURAKKAOHJELMA (YSE 1998)
Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu
LisätiedotURAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta
LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie
LisätiedotURAKKAOHJELMA. KOy Kauttuanpuisto, Keskitie 6, PARVEKEREMONTTI
URAKKAOHJELMA KOy Kauttuanpuisto, Urakkaohjelma Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 RAKENNUSKOHDE... 4 1.2 RAKENNUSKOHTEEN LAAJUUS... 4 1.3 RAKENNUTTAJA... 4 2. URAKKAMUOTO...
LisätiedotOhjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen
Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä
LisätiedotLappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausurakoiden puitesopimusluonnos
Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausurakoiden puitesopimusluonnos 1 2 Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausurakoiden puitesopimusluonnos SISÄLLYS 1. Sopijaosapuolet
LisätiedotHanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka
PUITESOPIMUS, LUONNOS 1(9) PUITESOPIMUS - puitejärjestely Hanke Katuylläpidon kunnostustyöurakka 2013-2015 Viite Asianumero Puitesopimus Työkohdekohtainen tilaus Urakkakohde Tähän puitesopimukseen sopijaosapuolet
LisätiedotImmateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate
Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset
LisätiedotYSE:N KESKEISIÄ KOHTIA
1 I Merilampi 2012 YSE:N KESKEISIÄ KOHTIA 10.4.2013 Lauri Tolvanen, asianajaja Asianajotoimisto Merilampi Oy 2 I Merilampi 2012 Asukas Asukas Tilaaja Tavarantoimittaja Arkkitehti Asukas Asukas Asukas Asukas
LisätiedotSIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN URAKKAOHJELMA
SIUNTION KUNNAN NELJÄN (4) KUNNOSSAPITOALUEEN KATUJEN, JALKAKÄYTÄVIEN JA PIHA-ALUEIDEN YMPÄRIVUOTISTEN ALUEURAKOIDEN 1 YLEISET TIEDOT 1.1 Tilaaja Siuntion kunta tekninen toimisto Suitia 51 B 02570 Siuntio
LisätiedotJOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS
Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...
LisätiedotTOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA
Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:
LisätiedotYhteiset kokoukset ja toimitukset
Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen
LisätiedotUlvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila
LisätiedotLUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract
RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin
LisätiedotVANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014
URAKKAOHJELMA 1(16) 09.11.2012 VANHA-ESPOON PUHTAANAPITOURAKKA 2013-2014 URAKKAOHJELMA URAKKA-AIKA 1.1.2013-30.9.2014 ESPOON KAUPUNKI ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA-LIIKELAITOS KATUYLLÄPITO URAKKAOHJELMA 1(16)
LisätiedotTaiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset
Taiteilijan sopimus-, vastuu- ja verokysymykset Anna Nousiainen Lakimies Suomen Taiteilijaseura Kuinka elää kuvataiteella -hanke Julkisen taiteen tilaustyössä ja muutoinkin toimittaessa taloudellisen vaihdannan
LisätiedotURAKKAOHJELMA (YSE 1998)
1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4
LisätiedotLUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998
toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET
LisätiedotVastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa
Vastuuvakuutukset jätevesiurakoinnissa ja - suunnittelussa UKK Instituutti 25. 3.2011Tiina Schaarschmidt- Pernaa 25.3.2011 Tiina Schaarschmidt-Pernaa Suunnittelijan ja urakoitsijan vastuu Vastuun perusteet
Lisätiedot