Urakkaohjelma. Ulkovalaistusverkon itäinen hoitoalue. Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA URAKKAOHJELMA 1(13)

Transkriptio

1 URAKKAOHJELMA 1(13) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Urakkaohjelma Ulkovalaistusverkon itäinen hoitoalue Jyväskylän kaupunki YHDYSKUNTATEKNIIKKA Kohtaa 8.3 muutettu

2 URAKKAOHJELMA 2(13) 1.1 TILAAJA URAKKAMUOTO JA URAKAN LAAJUUS URAKKAMUOTO URAKAN LAAJUUS HUOLTOURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS URAKKAAN KUULUVAT TYÖT TÖIDEN SUORITTAMINEN HUOLTOURAKOITSIJAN VELVOLLISUUS PITÄÄ TARVIKEVARASTOA TYÖMAAN JOHTOVELVOLLISUUDET TOIMINTATAPA YLLÄPITOALUEELLA ITSENÄINEN TOIMINTA HUOLTOURAKASSA HUOLTOURAKOITSIJAN ERITYISVELVOLLISUUDET TILAAJAN MUUT TOIMENPITEET URAKKA-ALUEELLA URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLASKENTA URAKKA-AIKA, VIIVÄSTYSSAKKO JA SANKTIOT URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYSSAKKO SANKTIOT VAKUUDET JA VASTUUT VAHINGOISTA URAKOITSIJAN VAKUUDET SOPIMUSAJAN VAKUUS TAKUUAJAN VAKUUS TILAAJAN VAKUUDET VASTUU VAHINGOISTA VASTUU KOLMANNELLE OSAPUOLELLE TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS...9

3 URAKKAOHJELMA 3(13) 8.1 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN MAKSUPERUSTE MAKSUERÄTAULUKKO ENNAKKO HINTASIDONNAISUUDET LISÄ JA MUUTOSTYÖT LASKUJEN MAKSUAIKA JA VIIVÄSTYSKORKO ORGANISAATIOT TILAAJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT URAKOITSIJAN ORGANISAATIO/EDUSTAJAT YHTEISET TOIMITUKSET KATSELMUKSET TYÖMAAKOKOUKSET TYÖMAAPÄIVÄKIRJA JA RAPORTOINTI LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVARMISTUS HUOLTOURAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS ONGELMAJÄTTEET RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUKSEN HYLKÄÄMINEN TARJOUKSEN VERTAILUPERUSTEET VAIHTOEHTOTARJOUKSET JA EHDOT TARJOUS TARJOUKSEN MUOTO TARJOUKSEEN LIITETTÄVÄT TODISTUKSET TARJOUKSEN TEKEMINEN TARJOUSTEN AVAUS TARJOUSASIAKIRJOJEN JULKISUUS LISÄTIEDOT... 13

4 URAKKAOHJELMA 4(13) TILAAJA 1.1 Tilaaja Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, yhdyskuntatekniikka 2 URAKKAMUOTO JA URAKAN LAAJUUS 2.1 Urakkamuoto Urakka on yksikköhintaurakka. 2.2 Urakan laajuus Kaupunkirakennepalvelujen hoitovelvollisuuden piiriin kuuluvan Jyväskylän kaupungin ulkovalaistusverkon itäisen hoitourakka-alueen valaistuspiirien hoitoon ja kunnossapitoon kuuluvat tämän urakkaohjelman mukaiset työt. (liitekartta) Urakkaan eivät kuulu: - Liikuntapalvelukeskuksen ylläpitämien liikuntapuistojen ja kuntoratojen valaisinlaitteiden hoitotyöt. Huoltourakoitsijan on kuitenkin huomioitava, että Liikuntapalvelukeskus voi tarvittaessa tilata em. alueiden valaistuksenhuoltotöitä urakan mukaisilla yksikköhinnoilla. - Yksityisten kiinteistöjen piha- ja julkisivuvalaistukset. - Keski-Suomen ELY-keskuksen valaistuksen hoitovelvollisuuden piiriin kuuluvien teiden valaistus. Urakkarajat mm. risteysalueilla täsmennetään aloituskokouksessa. 3 HUOLTOURAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 3.1 Urakkaan kuuluvat työt Urakka käsittää seuraavat tehtäväkorttien mukaiset ulkovalaistuksen hoito- ja kunnossapitotehtävät: A. Hoitotyöt A.1 Lamppujen vaihto, yksittäisvaihto A.2 Valaisinten kiinnityksen ja suuntauksen korjaaminen A.3 Valaisinvikojen korjaaminen A.4 Valaisimen vaihto A.5 Valaisimien puhdistaminen A.6 Katuvalokeskusten tarkastus A.7 Dokumentointi

5 URAKKAOHJELMA 5(13) B. Kunnossapitotehtävät B1. Maakaapelien korjaaminen ja vaihto B2. Ilmajohtojen korjaaminen ja vaihto B3. Metallivalaisinpylväiden kuntotarkastus B4. Puuvalaisinpylväiden lahoisuustarkastus B5. Valaisinverkkoa haittaavan kasvillisuuden poisto B6. Pylvään oikaisu B7. Ajoneuvovahinkojen ja ilkivallan aiheuttamat korjaustyöt 3.2 Töiden suorittaminen Huoltourakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaajan tekemä hankintapäätös on lainvoimainen on alkanut tai viimeistään kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Tuotekuvausten mukaisesti yksittäisvaihtokierroksia on urakoitsijan tehtävä 3 kertaa kalenterivuoden aikana: ajankohdat: tammi-helmikuun viimeinen päivä, kesäkuu ja syyskuu aikana. Yksittäisvaihtotyössä kytketään jokainen keskus vuorollaan päälle ja vaihdetaan palaneet lamput. Lamppujen ryhmävaihtoja ei tehdä. Huoltourakoitsijan on pyrittävä keskittämään huoltotyöt siten, että työt tehdään yhtäjaksoisesti alueittain. Lisäksi huoltourakoitsijan on varauduttava suorittamaan tilaajan asiakaspalautejärjestelmään kirjattujen palautteiden mukaisia erillisiä suppeampia vaihtotehtäviä. Vikojen korjausajat (vasteajat) on kuvattu tuotekuvauksissa. Huoltourakoitsijalle annetaan käyttökoulutus tilaajan asiakaspalautejärjestelmän käyttöön alkuvuoden 2013 aikana. Vikapäivystys ei kuulu urakkaan. Vikapäivystyksestä vastaava toimija hälyttää valitun päivystäjän töihin tarvittaessa, joka tekee korjauskohteen vaarattomaksi ja varsinaisen vikakorjauksen tekee huoltourakoitsija. Mikäli huoltourakoitsijalle tulee ilmoitus valaistuksen viasta on urakoitsijan välitettävä tieto vikapäivystykseen. Tarjouksen yksikköhintaluettelossa on mukana puu- ja metallivalaisinpylväiden kuntotarkastus. Tilaaja voi tilata em. työn valaistuksenhuoltourakan lisätyönä tarjouksen mukaisella hinnalla. Tilaaja tekee erillisen päätöksen kuntotarkastuksien tekemisestä ja tarkastusmääristä vuosittain. Erillistilauksena urakoitsijan raportoinnin perusteella huoltourakoitsijalta voidaan tilata keväisin ns. pylväiden oikomiskierros ja tällöin oikaistaan talven aikana kallistuneet

6 URAKKAOHJELMA 6(13) pylväät sekä alustan routimisen aiheuttamat pylväiden kallistumat, enintään 100 pylvästä/vuosi. 3.3 Huoltourakoitsijan velvollisuus pitää tarvikevarastoa Huoltourakoitsijan tulee urakan aikana huolehtia siitä, että urakan sopimuksen mukaisen suorittamisen kannalta tarpeelliset varaosat ja tarvikkeet ovat varastoituna joko huoltourakoitsijan omissa tiloissa tai muutoin riittävän nopeasti saatavana. Tilaaja edellyttää, että huoltourakoitsijan varastotila sijaitsee Jyväskylän kaupungin alueella ( pl. Säynätsalo ja Korpilahti). Huoltourakoitsijan on ennen sopimuksen solmimista hyväksytettävä varastotilansa tilaajalla. Varastotilan kaikki kustannukset ja kaikki materiaalien ja henkilöstön kuljetuskustannukset on sisällytettävä tarjouksen yksikköhintoihin. Erilliset kuljetuskustannukset tilaaja maksaa vain lisä- ja muutostöinä tehtävissä töissä. Urakka alueen keskuksen tilaaja on määrittänyt (lähtöpiste) Rantaväylän Satamakadun risteykseen. 3.4 Työmaan johtovelvollisuudet Huoltourakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 3.5 Toimintatapa ylläpitoalueella Itsenäinen toiminta huoltourakassa Urakkaan kuuluvat tehtävät huoltourakoitsija hoitaa itsenäisesti, ilman eri määräystä, huolehtien töiden oikea-aikaisesta aloittamisesta ja suorittamisesta Huoltourakoitsijan erityisvelvollisuudet Huoltourakoitsijan on aina ilmoitettava hyvissä ajoin ennakkoon sähköverkon haltijalle urakka-alueella käynnistyvistä huoltotöistä. Huoltotyön suoritukseen tarvittavat verkon ohjaukset muuntamoihin ja sähköverkon haltijan omistamiin laitetiloihin huoltourakoitsija voi tilata sähköverkon haltijalta. Tavanomaisissa katuvalokeskuksissa huoltourakoitsija tekee ohjaustyön ns. huoltopuhelimen avustuksella. Tilaaja luovuttaa huoltourakoitsijalle yhden (1 kpl) huoltopuhelimen/ urakka-alue ja antaa tarvittavan koulutuksen huoltourakoitsijalle puhelimen käyttöön. Toimittaessa sähköverkon haltijan laitetiloissa tai kiinteistöjen yhteiskäyttömuuntamoissa tulee tilan/ laitteen omistajan olla huoltourakoitsijan mukana. Huoltourakoitsija huolehtii omistajan edustajan kutsumisesta paikalle. Tilaaja vastaa omistajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista. Tilaaja pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että sähköverkkoyhtiö antaa valitulle huoltourakoitsijalle ns. muuntamokoulutuksen jolloin em. verkkoyhtiön omistajan edustajaa ei tarvitse kutsua paikalle. Laitetiloissa ja yhteiskäyttömuuntamoissa on toimittava tilasta vastaavan yrityksen antamien ohjeiden ja sähköturvallisuusmääräysten mukaan.

7 URAKKAOHJELMA 7(13) Huoltourakoitsijan tulee huomioida tarjouksessaan, että kadunrakennuksen työmaiden ulkovalaistuksen rakentajaksi valitut urakoitsijat tilaavat tarvittavat käyttökytkennät, urakka-alueen erottamisen olevasta verkosta ja rakentamansa valaistuksen liittäminen olevaan verkkoon alueen huoltourakoitsijalta (normaalina työaikana) tai vikapäivystyksestä vastaavalta urakoitsijalta (normaalin työajan ulkopuolella). Tästä työstä maksetaan erillinen korvaus huoltourakoitsijalle. 4 TILAAJAN MUUT TOIMENPITEET URAKKA-ALUEELLA Tilaaja voi teettää harkintansa mukaan muilla urakoitsijoilla urakka-alueella urakan aikana hankkeisiinsa liittyviä ulkovalaistuksen hoito- ja ylläpitotehtäviä sekä valaistusverkon tarkastuksia ja mittauksia. Suoritettavista töistä ilmoitetaan huoltourakoitsijalle etukäteen. Tilaaja voi teettää valaistuksen hoitourakan aikana erityyppisiä valaistusverkon rakennus ja huoltotöitä myös muilla urakoitsijoilla. Itäisen hoitourakan alueella vaihdetaan erillisurakkana ensimmäisen urakkavuoden aikana kaikki elohopeahöyrylamppua käyttävät valaisimet SpNa valaisimiin. Ko. urakka on jo ollut käynnissä vuoden 2012 aikana. 5 URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT 5.1 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys (YSE 13 ) on seuraava: A. Kaupalliset asiakirjat a) urakkasopimus b) urakkaneuvottelupöytäkirja c) yleiset sopimusehdot YSE 1998 d) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset e) urakkaohjelma, työturvallisuusasiakirja ja käytönjohtajan määräykset f) tarjous B Tekniset asiakirjat g) tuotekuvaukset h) yhteenveto ulkovalaisimista i) aluekartat j) keskustarkastusohje k) puupylväiden lahoisuustarkastus, RJ 33:96 verkostosuositus l) metallipylväiden kuntotarkastus UT 4:91, verkostosuositus m) yleiset laatuvaatimukset, kuten esim. Infra Ryl

8 URAKKAOHJELMA 8(13) 5.2 Määrälaskenta Tilaaja toimittaa urakkaohjelman liitteenä yhteenvedon ulkovalaisimista, josta ilmenee alueen valaisinten lukumäärät ja lamppujen tyypit/tehot. Luettelo on suuntaa antava ja antaa kuvan mm. valaisinten ja lamppujen määrästä, mutta ei kaikilta osin vastaa todellisuutta. Tilaajalla on erillinen valaisinrekisteri (UV-extra) jonka käyttöoikeudet annetaan valitulle huoltourakoitsijalle. 6 URAKKA-AIKA, VIIVÄSTYSSAKKO JA SANKTIOT 6.1 Urakka-aika Urakka-aika (5 vuotta) Välitavoitteet Urakassa ei ole välitavoitteita. 6.2 Viivästyssakko Viivästyssakko on tehtäväkohtainen sanktio. 6.3 SANKTIOT Liikennejärjestelyistä havaituista puutteista on tilaajalla oikeus ensimmäisen kirjallisen huomautuksen jälkeen periä sakkoa 200 / havaittu puute liikennejärjestelyissä. Kirjallinen huomautus on voimassa kalenterivuoden. Huoltokierroksen viivästyminen asetetusta määräajasta (helmi-kesä-syyskuun viimeinen päivä), tilaajalla on oikeus periä sakkoa 500 / vrk. Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden käsittelyyn asetetuista määräajoista poikkeaminen: ensimmäisen kirjallisen huomautuksen jälkeen tilaajalla on oikeus periä sakkoa 200 / kpl. 7 VAKUUDET JA VASTUUT VAHINGOISTA 7.1 Urakoitsijan vakuudet Sopimusajan vakuus Sopimusajan vakuus on Sopimusaikainen vakuus palautetaan huoltourakoitsijalle heti, kun urakka-aika on päättynyt sekä urakoitsija on suorittanut mahdolliset kolmannelle osapuolelle maksettavat korvaukset Takuuajan vakuus Takuuajan vakuutta ei aseteta.

9 URAKKAOHJELMA 9(13) 7.2 Tilaajan vakuudet Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 ). 7.3 Vastuu vahingoista Huoltourakoitsija ja hänen työntekijänsä ovat velvollisia noudattamaan työssä huolellisuutta ja välttämään kaupungin omaisuuden vahingoittamista. Aiheutuneet vahingot kirjataan työmaapäiväkirjaan ne todetaan työmaakokouksissa. Mikäli vahinko johtuu työvirheestä tai koneen taitamattomasta käsittelystä vastuu vahingon korvaamisesta kuuluu huoltourakoitsijalle. 7.4 Vastuu kolmannelle osapuolelle Jokaisella tässä urakassa toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus Huoltourakoitsija on vastuussa kaikista kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista. 8 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 8.1 Urakkahinnan maksaminen Maksuperuste Suoritettava urakkahinta lasketaan todettujen määrien ja tarjouksessa annettujen yksikköhintojen mukaan kulloisenkin työsuorituksen tultua hyväksytysti suoritettua. Määrät tarkistetaan huoltourakoitsijan tilaajalle toimittamista työsuoritusten yhteydessä täytetyistä työ- ja tarvikeraporteista. Ajoneuvo- ja ilkivaltavahinkojen korjauksista on huoltourakoitsijan tehtävä erillisellä tehtävänumerolla lasku jokaisesta vahingosta erikseen. Lasku on tehtävä viimeistään 2 kk aikana korjaustyön valmistumisesta Maksuerätaulukko Ennakko Maksuerätaulukkoa ei laadita. Ennakkomaksua ei suoriteta. 8.2 Hintasidonnaisuudet Urakkahinta sidotaan indeksiin. Ensimmäisen sopimusvuoden ajan yksikköhintojen on oltava kiinteät. Tämän jälkeen hintoja tarkistetaan vuosittain niin, että yksikköhintoja korotetaan 2,5 % seuraavalle sopimusvuodelle. Ensimmäinen yksikköhintojen tarkistusajankohta on tammikuussa 2014.

10 URAKKAOHJELMA 10(13) Yksikköhinnat tarkistetaan kerran vuodessa kunkin kalenterivuoden tammikuun aikana. 8.3 Lisä ja muutostyöt Niiltä osin kuin urakkatarjouksessa ei ole määriteltyä yksikköhintaa lisä ja muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä kuitenkin käytetään 8 %. Valaisinten ja tarjouskaavakkeen kohdan muut lamput vaihtotyössä tilaaja maksaa materiaalin hankintahinnan + 8 % huoltourakoitsijan esittämän selvityksen perusteella. Laskutus- ja pientarvikelisien laskutusta ei hyväksytä. Materiaalit tulee veloittaa todellisen työkohteissa käytetyn materiaalimäärän mukaan. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle. Sosiaalikustannukset korvataan toimialalla yleisesti hyväksytyn sosiaalikuluprosentin mukaisesti (esim. RAKLI:n tai RTK:n julkaisemat sosiaalikuluprosentit). 8.4 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle. Yliajalta huoltourakoitsijalla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko (YSE 41 ). 9 ORGANISAATIOT 9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat Tilaajan edustajana toimii ylläpidon rakennuttaja Jukka Piispanen sijaisena liikenteenohjausinsinööri Martti Varis. 9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat Huoltourakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustajat ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 ). 10 YHTEISET TOIMITUKSET 10.1 Katselmukset Katselmuksia pidetään tarvittaessa.

11 URAKKAOHJELMA 11(13) 10.2 Työmaakokoukset Työmaakokoukset kutsuu koolle huoltourakoitsija ja niitä pidetään vuosittain vähintään kolme. Ensimmäinen viimeistään maaliskuussa, toinen viimeistään toukokuussa ja kolmas lokakuussa Työmaapäiväkirja ja raportointi Huoltourakoitsijan tulee pitää työmaapäiväkirjaa, josta käy ilmi päivittäin tehdyt työt, käytetyt materiaalit yms. muut mahdolliset laskutukseen tulevat kustannukset (YSE 75 ). Huoltourakoitsijan on täytettävä työn aikana ulkovalaistuksen ylläpitourakan raportointi/ tarkastuslomakkeet ja toimitettava kerätyt tiedot sähköisessä muodossa tilaajalle ja tarvittavilta osin asiakaspalautejärjestelmään. Tehtyjen huolto- ja korjaustöiden sijainti on dokumentoitava käyttäen esim. gps-paikantavaa kameraa tai tilaajan hyväksymää vastaavaa menetelmää käyttäen. Urakan mukaisista töistä on tuotettava kuukausittain sähköisessä muodossa yhteenvetolista ennen laskutusta, josta ilmenee vaihdetuista lampuista määrä-/tyyppitiedot ja laskutustiedot. Tehtävien dokumentointi- ja raportointitapa sekä aikataulu sovitaan työn käynnistyessä. 11 LAADUNVARMISTUS 11.1 Tilaajan laadunvarmistus Tilaaja tulee suorittamaan huoltourakan aikana laadunvalvontakierroksia ja valvoo tarvittaessa työn etenemistä. Tilaajan suorittama valvonta ei korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa Huoltourakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan tulee tarjouksessaan osoittaa kuinka hän varmistaa suorituksensa laadun ja samoin tulee osoittaa käytettävien Sp-Na lamppujen soveltuvuus katuvalaistukseen ja noin tunnin valmistajan testaama ennakoitu paloaika. Kuolleisuusarvo ei saa SpNa- lampuilla ylittää 5 %. Tässä urakassa kaikki käytettävät materiaalit on huoltourakoitsijan hyväksytettävä aina tilaajalla. Materiaalien on oltava Suomen olosuhteisiin soveltuvia Ongelmajätteet Vaihdetut lamput ja muut tarvikkeet siirtyvän urakoitsijalle ja hän vastaa niiden asian mukaisesta hävittämisestä. Käyttökelpoiset vaihdetut valaisimet ovat tilaajan omaisuutta joita urakoitsija säilyttää varastossaan.

12 URAKKAOHJELMA 12(13) 12 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa. 13. URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 13.1 Tarjouksen hylkääminen Tarjous voidaan hylätä, ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen sisältää omia ehtoja tai kaikkiin pyydettyihin yksikköhintoihin ei ole annettu tarjousta. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tehty tarjous ilman korvausvelvollisuutta Tarjouksen vertailuperusteet Tarjouksista hyväksytään hinnaltaan vertailuhinnaltaan halvin tarjous. Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä Vaihtoehtotarjoukset ja ehdot Tilaaja ei huomio vaihtoehtotarjouksia tai tarjouksessa esitettyjä ehtoja. 14. TARJOUS 14.1 Tarjouksen muoto Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia tarjouslomakepohjia. Tarjouksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että annetut yksikköhinnat ovat oikeassa suhteessa työn tekemisestä aiheutuviin kustannuksiin. Jos tarjoaja tekee tarjouksen sekä itäisestä ja läntisestä huoltoalueesta on tarjouksen laatusuunnitelmassa huomioitava erillinen asentaja - ja kalustoresurssi molempiin urakoihin. Työnjohtoresurssi saa olla yhteinen molemmissa urakoissa Tarjoukseen liitettävät todistukset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa kaikki tarjouspyyntökirjeen mukaiset dokumentit. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

13